2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制題庫(kù)檢測(cè)試卷B卷附答案

2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制題庫(kù)檢測(cè)試卷B卷附答案單選題（共200題）1、雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中虛工序的含義是指（）。A.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，只消耗時(shí)間B.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，只消耗資源C.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，消耗資源和時(shí)間D.相鄰前后工作之間的邏輯關(guān)系，不消耗資源和時(shí)間【答案】D2、投資項(xiàng)目資本金是指（）。A.項(xiàng)目建設(shè)單位的注冊(cè)資金B(yǎng).項(xiàng)目總投資中的固定資產(chǎn)投資部分C.項(xiàng)目總投資中由投資者認(rèn)繳的出資額D.項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)已經(jīng)到位的資金【答案】C3、用承租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的，由承租單位出租單位和安裝單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可使用。驗(yàn)收合格后（）日之內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸主管部門(mén)登記。A.15B.30C.45D.60【答案】B4、施工單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處（）的罰款。A.1萬(wàn)元以下B.1萬(wàn)元以上2萬(wàn)元以下C.1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下D.5萬(wàn)元以下【答案】B5、隧道淺埋地段地下水位較高且影響隧道施工時(shí)，應(yīng)采取井點(diǎn)降水措施，下列檢查規(guī)定錯(cuò)誤的是（）。A.降水井應(yīng)布置在隧道兩側(cè)井底高程應(yīng)在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期間圍巖地下水位應(yīng)保持在開(kāi)挖線以下C.工作水泵的排水能力應(yīng)不小于預(yù)測(cè)抽水量的1.2倍D.應(yīng)設(shè)置水位觀測(cè)井，監(jiān)測(cè)水位高程，掌握水位變化情況，調(diào)整降水參數(shù)【答案】B6、路堤填前壓實(shí)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)：二級(jí)及二級(jí)以上公路，一般土質(zhì)的壓實(shí)度應(yīng)不小于90%。三級(jí)、四級(jí)公路，壓實(shí)度應(yīng)不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D7、合同解除后，因未及時(shí)退貨造成的損失由（）承擔(dān)。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.責(zé)任人【答案】D8、下列費(fèi)用中，屬于人工費(fèi)的是（）。A.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)B.勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)C.職工教育經(jīng)費(fèi)D.流動(dòng)工資津貼【答案】D9、工程項(xiàng)目應(yīng)成立由（）牽頭，其他各參建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同參與的項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（或項(xiàng)目安全生產(chǎn)委員會(huì)），負(fù)責(zé)規(guī)范、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工程參建單位的安全生產(chǎn)行為。。A.項(xiàng)目建設(shè)單位B.勘察設(shè)計(jì)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】A10、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，（）審核，（）審批。A.駐地監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師、建設(shè)單位D.總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位【答案】A11、某雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，工作A的最早開(kāi)始時(shí)間和最遲開(kāi)始時(shí)間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時(shí)間為7d；工作A有3項(xiàng)緊后工作，它們的最早開(kāi)始時(shí)間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時(shí)差為（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A12、鋼纖維抗拉強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于（）級(jí)。A.400B.500C.600D.700【答案】C13、路基試驗(yàn)路段應(yīng)選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長(zhǎng)度宜不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B14、結(jié)構(gòu)外露表面的模板，其撓度不應(yīng)超過(guò)跨徑的1/400，結(jié)構(gòu)隱蔽表面的模板，不應(yīng)超過(guò)跨徑的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C15、監(jiān)理人應(yīng)在（）天內(nèi)對(duì)施工單位施工進(jìn)度計(jì)劃和施工方案說(shuō)明予以批復(fù)或提出修改意見(jiàn)。A.7B.14C.28D.42【答案】B16、橋梁基礎(chǔ)挖孔灌注樁的挖孔施工，孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于（）mm的護(hù)圈，并應(yīng)設(shè)置臨時(shí)排水溝，防止地表水流入孔內(nèi)。A.100B.200C.300D.600【答案】C17、利用經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)判項(xiàng)目的可行性時(shí)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，方案可行B.靜態(tài)投資回收期大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，方案可行C.凈現(xiàn)值大于0，方案可行D.凈年值大于0，方案可行【答案】B18、軟土地區(qū)路基粒料樁施工碎石粧密實(shí)度抽查頻率應(yīng)為（）%，用重II型動(dòng)力觸探測(cè)試，貫入量為100mm時(shí)，擊數(shù)應(yīng)大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A19、不屬于工程計(jì)量的依據(jù)的是（）。A.施工合同文件B.工程量清單C.質(zhì)量合格資料D.造價(jià)機(jī)構(gòu)調(diào)價(jià)文件【答案】D20、黃土地區(qū)路基施工中，路基邊坡坡率應(yīng)符合要求，坡面應(yīng)順適平整，防護(hù)及支擋工程施工應(yīng)與路堤填筑和路塹開(kāi)挖施工合理銜接。排水溝渠鋪砌加固時(shí)，應(yīng)對(duì)基底采用夯實(shí)或摻石灰夯實(shí)的方法進(jìn)行處理，壓實(shí)度應(yīng)達(dá)到（）以上。A.85%B.90%C.92%D.95%【答案】B21、在研究工程建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的影響時(shí)，（）是生態(tài)保護(hù)措施落實(shí)的關(guān)鍵。A.設(shè)計(jì)階段B.施工準(zhǔn)備階段C.施工期D.運(yùn)營(yíng)期【答案】C22、發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人收到進(jìn)度付款申請(qǐng)單后的（）天內(nèi)，將進(jìn)度應(yīng)付款支付給承包人A.14B.25C.28D.42【答案】C23、在索賠事件影響結(jié)束后的（）天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書(shū)。A.14B.25C.28D.30【答案】C24、交通運(yùn)輸部推薦的《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》專(zhuān)用合同條款規(guī)定“工程量清單中某單項(xiàng)工程量的變化幅度超過(guò)（），且對(duì)合同總價(jià)影響幅度超過(guò)2%時(shí)，應(yīng)調(diào)整該工程量清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)?！盇.20%B.30%C.50%D.70%【答案】A25、如果小李期望今后5年內(nèi)每年末從銀行取出2萬(wàn)元，年利率為5%，以復(fù)利計(jì)息，則現(xiàn)在應(yīng)存入（）萬(wàn)元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B26、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），駐地辦應(yīng)對(duì)已完成的（）進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。A.分項(xiàng)工程B.分部工程C.單位工程D.合同段工程【答案】B27、某工業(yè)項(xiàng)目年設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)某種產(chǎn)品30萬(wàn)件，單位產(chǎn)品售價(jià)60元，單位產(chǎn)品可變成本為40元，年固定成本400萬(wàn)元，若該產(chǎn)品的銷(xiāo)售稅金及附加的合并稅率為5%，則以產(chǎn)量、生產(chǎn)能力利用率、單位產(chǎn)品價(jià)格表示的盈虧平衡點(diǎn)分別是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，75%，56.14元D.200000件，75%，56.14元【答案】B28、以下不屬于安全生產(chǎn)方針的是（）。A.安全第一B.預(yù)防為主C.綜合治理D.以人為本【答案】D29、下列不屬于地基檢驗(yàn)內(nèi)容的是（）。A.基底地質(zhì)情況和承載力B.基底平面位置、尺寸大小C.基底高程D.隱蔽工程【答案】D30、頂推施工方案及工藝，施工單位應(yīng)在頂推施工前至少（）報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D31、孔深大于（）或空氣質(zhì)量不符合要求時(shí)，孔內(nèi)作業(yè)必須采取機(jī)械強(qiáng)制通風(fēng)措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B32、若甲路段瀝青混凝土面層的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為55.2（擺值），標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.13（擺值）；乙路段的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為60.8（擺值），標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.27（擺值）。則這兩個(gè)路段面層抗滑穩(wěn)定性比較結(jié)果，正確的是（）。A.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段好B.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段差C.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性與乙路段相同D.無(wú)法比較這兩路段面層抗滑穩(wěn)定性的優(yōu)劣【答案】B33、高程控制測(cè)量應(yīng)采用（）測(cè)量。A.三邊測(cè)量B.水準(zhǔn)測(cè)量C.經(jīng)緯測(cè)量D.衛(wèi)星定位測(cè)量【答案】B34、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測(cè)應(yīng)隨降雨或濕度變化隨時(shí)觀測(cè)，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C35、路基挖至路床頂面以上（）時(shí)，完成臨時(shí)排水溝后應(yīng)停止開(kāi)挖，待冬期過(guò)后再進(jìn)行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C36、利用經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)判項(xiàng)目的可行性時(shí)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，方案可行B.靜態(tài)投資回收期大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，方案可行C.凈現(xiàn)值大于0，方案可行D.凈年值大于0，方案可行【答案】B37、以下關(guān)于工程量清單計(jì)量規(guī)則的說(shuō)明，錯(cuò)誤的是（）A.凡以質(zhì)量計(jì)量或以質(zhì)量作為配合比設(shè)計(jì)的材料，都應(yīng)在精確與批準(zhǔn)的磅秤上B.搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等，單獨(dú)另行計(jì)量C.對(duì)于面積在1m2以下的固定物（如檢查井等）不予扣除D.土方體積可采用平均斷面面積法計(jì)算B選項(xiàng)，搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等,不予另行計(jì)量?！敬鸢浮緽38、投資項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中一般僅進(jìn)行（）。A.盈利能力分析B.償債能力分析C.線性盈虧平衡分析D.非線性盈虧平衡分析【答案】C39、下列有關(guān)路床填料的表述中，不正確的是（）。A.高速、一級(jí)公路路床宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.高速、一級(jí)公路路床可采用級(jí)配好的碎石土，礫石土等C.當(dāng)粗粒料缺乏時(shí)，可采用無(wú)機(jī)結(jié)合料改良細(xì)粒土作為高速、一級(jí)公路路床的填料D.砂性土、粉質(zhì)土可用作高速和一級(jí)公路路床的填料【答案】D40、在品質(zhì)工程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中，（）為控制指標(biāo)。A.基本要求B.評(píng)價(jià)指標(biāo)C.加分指標(biāo)D.總體評(píng)價(jià)【答案】A41、噴射混凝土施工應(yīng)采用（）。A.干噴工藝B.潮噴工藝C.濕噴工藝D.混合噴工藝【答案】C42、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016）對(duì)公路工程監(jiān)理工作的劃分，施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理期限是（）。A.提交投標(biāo)文件截止之日至監(jiān)理合同簽訂之日B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程開(kāi)工令確定的合同工程開(kāi)工之日C.合同工程開(kāi)工之日至合同工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)受理之日D.合同工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)受理之日至缺陷責(zé)任期終止證書(shū)簽發(fā)之日【答案】B43、對(duì)于用于抗滑表層的瀝青混合料中的粗集料，應(yīng)該選用堅(jiān)硬、耐磨、韌性好的碎石或碎礫石，礦渣及軟質(zhì)集料不得用于防滑表層。對(duì)于堅(jiān)硬石料來(lái)源缺乏的情況下，允許摻加一定比例普通集料作為中等或小顆粒的粗集料，但摻加比例不應(yīng)超過(guò)粗集料總質(zhì)量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C44、在提高產(chǎn)品或作業(yè)價(jià)值的主要途徑中，（）是最理想的提高價(jià)值的途徑。A.雙向型B.改進(jìn)型C.節(jié)約型D.投資型【答案】A45、施工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)控制網(wǎng)（點(diǎn)）進(jìn)行不定期的檢測(cè)和定期復(fù)測(cè)，定期復(fù)測(cè)周期不應(yīng)超過(guò)（）。A.3個(gè)月B.4個(gè)月C.5個(gè)月D.6個(gè)月【答案】D46、在確定拱架施工預(yù)拱度時(shí)，不應(yīng)考慮的因素是（）。A.拱架承受的施工荷載而產(chǎn)生的彈性變形B.受載后因拱架桿件接頭的擠壓和卸落設(shè)備壓縮而產(chǎn)生的非彈性變形C.主拱圈因混凝土收縮、徐變及溫度變化引起的撓度D.由結(jié)構(gòu)重力以及汽車(chē)荷載引起的拱圈彈性撓度【答案】D47、交通運(yùn)輸主管部門(mén)在15天內(nèi)未對(duì)備案的項(xiàng)目交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提出異議，項(xiàng)目法人可開(kāi)放交通進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)期。試運(yùn)營(yíng)期不得超過(guò)（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C48、國(guó)有資金投資的工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行工程量清單招標(biāo)，并應(yīng)編制（）。A.標(biāo)底B.招標(biāo)控制價(jià)C.最低投標(biāo)限價(jià)D.企業(yè)定額【答案】B49、在進(jìn)行無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料配合比設(shè)計(jì)時(shí)，強(qiáng)度數(shù)據(jù)的處理宜按（）倍標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)剔除異常數(shù)值，且同一組試驗(yàn)樣本異常值剔除應(yīng)不多于2個(gè)。A.1B.2C.3D.4【答案】C50、三違不包括（）。A.違章指揮B.違章操作C.違反施工方案D.違反勞動(dòng)紀(jì)律【答案】C51、在隧道施工過(guò)程中，洞頂和洞外的排水，多采用（）實(shí)施。A.二次襯砌B.復(fù)合式襯砌施工工藝C.截水溝、排水溝D.防水混凝土【答案】C52、監(jiān)理計(jì)劃應(yīng)由（）主持編制，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)。A.專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D.監(jiān)理員【答案】B53、發(fā)包人可以單方解除建設(shè)工程施工合同的情形包括（）。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的D.將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包.違法分包的E.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的【答案】A54、（）對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)工程項(xiàng)目各階段安全工作的綜合協(xié)調(diào)管理。A.施工單位B.設(shè)計(jì)單位C.監(jiān)理單位D.建設(shè)單位【答案】D55、適用于各個(gè)等級(jí)的公路和各個(gè)層次的瀝青是（）。A.A級(jí)瀝青B.B級(jí)瀝青C.C級(jí)瀝青D.D級(jí)瀝青【答案】A56、對(duì)于應(yīng)開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的路塹高邊坡工程，下列選項(xiàng)錯(cuò)誤的是（）。A.高于20m的土質(zhì)邊坡、高于30m的巖質(zhì)邊坡B.高于30m的土質(zhì)邊坡、高于20m的巖質(zhì)邊坡C.黃土開(kāi)挖形成的不足20m的邊坡D.老錯(cuò)落體地段開(kāi)挖形成的不足20m的邊坡【答案】B57、在費(fèi)用支付中，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)編制支付證書(shū)并報(bào)送建設(shè)單位核準(zhǔn)支付。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.建設(shè)單位【答案】B58、超前地質(zhì)鉆探宜采用中距離鉆探，必要時(shí)可采用長(zhǎng)距離鉆探，連續(xù)鉆探時(shí)前后兩次宜重疊（）。A.5～10mB.10～15mC.15～20mD.20～25m【答案】A59、墩臺(tái)基礎(chǔ)中，當(dāng)河床不穩(wěn)定，基礎(chǔ)埋置較淺，沖刷范圍較大時(shí)，可采用平面防護(hù)加固，下列不屬于加固方法的是（）。A.打梅花樁B.用鐵絲籠柔性結(jié)構(gòu)防護(hù)C.用水泥混凝土板、水泥混凝土預(yù)制塊防護(hù)D.加大截面尺寸【答案】D60、監(jiān)理抽檢工作中，對(duì)鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石等原材料，抽檢頻率按批次應(yīng)不低于規(guī)定施工檢驗(yàn)頻率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B61、下列不屬于公路工程竣工驗(yàn)收具備的條件有（）。A.通車(chē)試運(yùn)營(yíng)2年以上B.監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量評(píng)定合格C.各參建單位完成工作總結(jié)報(bào)告D.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報(bào)告【答案】B62、工程項(xiàng)目按照確定的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和使用要求等全部建成并驗(yàn)收合格交付使用所需的全部費(fèi)用，是指的（）。A.建設(shè)投資B.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用C.工程造價(jià)D.流動(dòng)資金【答案】C63、在選擇瀝青面層材料時(shí)，（）適用于各級(jí)瀝青面層的任何層次。A.密級(jí)配瀝青混凝土混合料ACB.瀝青瑪?shù)僦槭旌狭蟂MAC.瀝青碎石混合料AMD.排水式瀝青碎石混合料OGFC【答案】A64、關(guān)于挖孔灌注樁施工技術(shù)要求的說(shuō)法，正確的是（）。A.孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于300mm的護(hù)圈B.挖孔施工時(shí)，相鄰兩樁孔可同時(shí)開(kāi)挖C.采用混凝土護(hù)壁支護(hù)的樁孔，全部挖完后再護(hù)壁D.樁孔直徑應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定，孔壁支護(hù)可以占用樁徑尺寸【答案】A65、不屬于工程計(jì)量的依據(jù)的是（）。A.施工合同文件B.工程量清單C.質(zhì)量合格資料D.造價(jià)機(jī)構(gòu)調(diào)價(jià)文件【答案】D66、下列關(guān)于士地使用權(quán)出讓的期限的說(shuō)法.中，正確的是()。.A.居住用地70年B.工業(yè)用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.綜合用地50年【答案】A67、草擬施工總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，施工總進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進(jìn)行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項(xiàng)目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長(zhǎng)B.工程量大、工程技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單C.工程造價(jià)大、工期長(zhǎng)D.工程量大、工期長(zhǎng)【答案】D68、灌注樁護(hù)筒高度宜高出地面（）m或水面（）m。A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～3.0【答案】C69、下列選項(xiàng)中，關(guān)于加筋土擋土墻說(shuō)法正確的是（）。A.扁鋼帶、塑鋼復(fù)合帶以長(zhǎng)度為單位計(jì)量B.混凝土中的鋼筋作為加筋帶的附屬工作，不另行計(jì)量，但是加筋帶中的鋼筋要另行計(jì)量C.預(yù)制安裝混凝土墻面板工程量應(yīng)以立方米為單位計(jì)量D.計(jì)算塑料土工格柵的工程量時(shí)，接縫的重疊面積和邊緣的包裹面積也要計(jì)量?！敬鸢浮緾70、同步碎石封層施工，選擇代表性路段作為試驗(yàn)路段，長(zhǎng)度應(yīng)不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B71、路床填筑的每層最大壓實(shí)厚度宜不大于（）mm，路床頂面最后一層壓實(shí)后的厚度應(yīng)不小于100mm。A.150B.200C.250D.300【答案】D72、鋼橋桿件工地焊縫連接應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定的順序進(jìn)行。設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí)，縱向宜（），橫向宜（）進(jìn)行。A.從跨中向兩端，從中線向兩側(cè)對(duì)稱(chēng)B.從跨中向兩端，從兩側(cè)向中線對(duì)稱(chēng)C.從兩端向跨中，從中線向兩側(cè)對(duì)稱(chēng)D.從兩端向跨中，從兩側(cè)向中線對(duì)稱(chēng)【答案】A73、施工環(huán)境保護(hù)監(jiān)理，是指具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位受（）的委托，依法承擔(dān)其建設(shè)項(xiàng)目施工期間的環(huán)境監(jiān)督管理工作，代表業(yè)主對(duì)承包人在施工活動(dòng)中的污染防治和生態(tài)保護(hù)與恢復(fù)等情況進(jìn)行監(jiān)督管理，確保各項(xiàng)環(huán)保措施落實(shí)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。A.建設(shè)單位B.政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)C.施工單位D.設(shè)計(jì)單位【答案】A74、工程參建單位應(yīng)落實(shí)（）要求，細(xì)化各崗位職責(zé)，按年度層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并定期組織考核。A.三管三必須B.一崗雙責(zé)C.三同時(shí)D.師傅帶徒弟【答案】B75、合同文件的重要組成部分，是一份與技術(shù)規(guī)范相對(duì)應(yīng)的文件，它是單價(jià)合同的產(chǎn)物，指的是（）。A.企業(yè)定額B.預(yù)算定額C.招標(biāo)控制價(jià)D.工程量清單【答案】D76、下列關(guān)于“三同時(shí)”的說(shuō)法，不正確的是（）。A.同時(shí)設(shè)計(jì)B.同時(shí)投入使用C.同時(shí)施工D.同時(shí)檢查【答案】D77、全面辨識(shí)應(yīng)每年不少于（），專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或其要素發(fā)生重大變化或管理部門(mén)有特殊要求時(shí)及時(shí)開(kāi)展。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)后形成風(fēng)險(xiǎn)清單。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C78、某工程組織流水施工，有4個(gè)工序，分5段施工，流水節(jié)拍分別為3d、5d、7d和4d，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C79、《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版）的專(zhuān)用合同條款規(guī)定，交工驗(yàn)收證書(shū)簽發(fā)后（）內(nèi)，承包人應(yīng)向發(fā)包人繳納質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金可采用銀行保函或現(xiàn)金、支票的形式繳納。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A80、掛籃前移及在其上澆筑混凝土?xí)r，抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)應(yīng)不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B81、開(kāi)關(guān)箱中漏電保護(hù)器的額定漏電動(dòng)作電流不得大于30mA，額定漏電動(dòng)作時(shí)間（）。A.不應(yīng)大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不應(yīng)小于0.1s【答案】A82、某新建項(xiàng)目，建設(shè)期2年，第1年向銀行借款2000萬(wàn)元，第2年向銀行借款3000萬(wàn)元，年利率為6%，則該項(xiàng)目估算的建設(shè)期利息為（）元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】D83、關(guān)于二次襯砌說(shuō)法不正確的是（）。A.使用拼裝式模板做澆筑支架時(shí)，一次澆筑長(zhǎng)度宜3.0～8.0mB.洞身的拱、墻混凝土應(yīng)一次連續(xù)澆筑C.臺(tái)車(chē)模板的表面，應(yīng)光滑、接縫嚴(yán)密，臺(tái)車(chē)鋼模板的厚度不宜小于10mmD.模板上應(yīng)預(yù)留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應(yīng)大于3m【答案】D84、（）表現(xiàn)為黏結(jié)力較高，內(nèi)摩阻力受瀝青材料的性質(zhì)和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實(shí)、疲勞和低溫性能強(qiáng)。A.懸浮密實(shí)結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)D.骨架懸浮結(jié)構(gòu)【答案】A85、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用中的養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)一般按公路等級(jí)，依據(jù)交通運(yùn)輸主管部門(mén)上年度每公里養(yǎng)護(hù)管理支出的平均值綜合計(jì)算,大中修及技術(shù)改造一般按通車(chē)后每隔6~8年左右進(jìn)行一次，每次大中修及技術(shù)改造的費(fèi)用按工程建設(shè)投資額的（）左右計(jì)算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C86、下列不屬于路基沉陷的原因的是（）A.碾壓遍數(shù)過(guò)多B.路基填料不當(dāng)C.填筑方法不合理D.壓實(shí)不足【答案】A87、某企業(yè)于年初向銀行借款1000萬(wàn)元，其年名義利率為12%，若按月復(fù)利計(jì)息，則該年第3季度末價(jià)款本利和與年有效利率分別為（）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】A88、三輥軸整平機(jī)應(yīng)按作業(yè)單元分段整平，作業(yè)單元長(zhǎng)度宜為10～30m。振搗機(jī)振實(shí)與三輥軸整平兩道工序之間的間隔時(shí)間不宜超過(guò)（）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】C89、直接經(jīng)濟(jì)損失為7500萬(wàn)元的特大橋主體結(jié)構(gòu)垮塌，屬于（）質(zhì)量事故。A.特別重大B.重大C.較大D.一般【答案】B90、水泥混凝土路面縱向裂縫換算為損壞面積時(shí)，應(yīng)該用裂縫長(zhǎng)度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D91、下列不屬于鋼橋常見(jiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和病害的是（）。A.高強(qiáng)度鋼的焊接裂紋B.拉管與套管和梁體之間出現(xiàn)超出范圍的夾角C.鋼梁涂漆流墜、漆膜剝離不符合要求D.鋼橋構(gòu)件的腐蝕和銹蝕【答案】B92、作為路面結(jié)構(gòu)中的承重層，且具有足夠的強(qiáng)度和剛度，指的是（）。A.面層B.基層C.墊層D.聯(lián)結(jié)層【答案】B93、（）主要包括各種未經(jīng)處理的粒料基層和各類(lèi)瀝青面層、碎（礫）石面層或塊石面層組成的路面結(jié)構(gòu)。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.半柔性路面【答案】A94、（）是安全生產(chǎn)的核心、是改進(jìn)安全狀況的根本途徑、基本方法和工作平臺(tái)。A.安全生產(chǎn)責(zé)任制度B.安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度C.安全事故報(bào)告制度D.雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度【答案】A95、某工程項(xiàng)目2018年開(kāi)工，工程所在地的省統(tǒng)計(jì)局公布的2019年、2020年、2021年鋼材價(jià)格指數(shù)分別為101、109、116。則2021年的定基指數(shù)為（）。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451【答案】B96、施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)應(yīng)分開(kāi)設(shè)置，距離集中爆破區(qū)應(yīng)不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C97、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電工程專(zhuān)用的低壓電力系統(tǒng)，必須符合（）。A.二級(jí)配電一級(jí)保護(hù)B.一級(jí)配電一級(jí)保護(hù)C.三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)D.三級(jí)配電三級(jí)保護(hù)【答案】C98、發(fā)現(xiàn)安全隱患，在簽發(fā)監(jiān)理通知單或召開(kāi)專(zhuān)題例會(huì)后，仍未及時(shí)整改或拒不整改，情況嚴(yán)重的，應(yīng)（）。A.要求施工方暫時(shí)停工整改B.要求施工方暫時(shí)停止施工，并由總監(jiān)簽發(fā)工程停工令，同時(shí)報(bào)告建設(shè)單位C.報(bào)告建設(shè)單位，對(duì)施工單位進(jìn)行處罰D.報(bào)告交通工程主管部門(mén)，對(duì)施工單位進(jìn)行處罰【答案】B99、混合料攤鋪應(yīng)保證足夠的厚度，碾壓成型后每層的攤鋪厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A100、對(duì)于路基地表排水工程，一般要求截水溝先行施工，與其他排水設(shè)施銜接平順，縱坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C101、評(píng)價(jià)圍巖穩(wěn)定程度最直接、最重要的指標(biāo)是（）。A.巖石堅(jiān)硬程度B.巖體完整程度C.地下水狀態(tài)D.基本質(zhì)量指標(biāo)【答案】B102、下列試驗(yàn)工作中不屬于監(jiān)理基本試驗(yàn)工作的是（）。A.驗(yàn)證試驗(yàn)B.工藝試驗(yàn)C.全面檢驗(yàn)D.見(jiàn)證取樣【答案】C103、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，建筑施工企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全生產(chǎn)管理人員配備的說(shuō)法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備兼職安全生產(chǎn)管理人員B.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備注冊(cè)安全工程師C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員D.不需設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)配備兼職安全生產(chǎn)管理人員【答案】C104、防水層鋪設(shè)施工，鋪掛的固定點(diǎn)間距（）。A.拱部宜為0.5~0.7mB.側(cè)墻宜為0.5~0.7mC.拱部宜為0.7~1.0mD.在凸處適當(dāng)加密固定點(diǎn)【答案】A105、用水泥、石灰等無(wú)機(jī)結(jié)合料處治的土或碎（礫）石及含有水硬性結(jié)合料的工業(yè)廢渣修筑的基層，在前期具有柔性路面的力學(xué)性質(zhì)，后期的強(qiáng)度和剛度均有較大幅度的增長(zhǎng)，但是最終的強(qiáng)度和剛度仍遠(yuǎn)小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.剛性C.半剛性D.半柔性【答案】C106、（）是指使用一組實(shí)踐方法、技術(shù)和工具來(lái)策劃、控制和改進(jìn)過(guò)程的效果、效率和適應(yīng)性，包括過(guò)程策劃、過(guò)程實(shí)施、過(guò)程監(jiān)測(cè)（檢查）和過(guò)程改進(jìn)（處置）四個(gè)部分。A.過(guò)程管理B.系統(tǒng)管理C.項(xiàng)目管理D.監(jiān)督管理【答案】A107、下列分部分項(xiàng)工程不需要專(zhuān)家論證、審查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔樁C.水深10m的圍堰工程D.中橋的拆除工程【答案】D108、地下水因素對(duì)圍巖分級(jí)有一定的影響。遇有地下水時(shí)，根據(jù)圍巖等級(jí)，一般采用（）。A.升級(jí)處理B.不做處理C.降級(jí)處理D.無(wú)法判斷【答案】C109、圍巖的工程性質(zhì)中，對(duì)圍巖穩(wěn)定性影響最大的是（）。A.物理性質(zhì)B.水理性質(zhì)C.力學(xué)性質(zhì)D.化學(xué)性質(zhì)【答案】C110、關(guān)于虛工作的說(shuō)法，正確的是（）。A.虛工作只在單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中存在B.虛工作一般不消耗資源但占用時(shí)間C.虛工作可以正確表達(dá)工作間邏輯關(guān)系D.雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中虛工作用波形表示【答案】C111、監(jiān)理機(jī)構(gòu)編制的支付證書(shū)，未經(jīng)（）簽字建設(shè)單位不得向施工單位支付工程款。A.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.總監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師D.設(shè)計(jì)單位駐地代表【答案】B112、以下關(guān)于混凝土、鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件施工質(zhì)量要求，不符合規(guī)定的是（）。A.每個(gè)預(yù)制塊件應(yīng)一次澆筑完成不得間斷B.腹板底部為擴(kuò)大斷面的T形梁應(yīng)先澆筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成，首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實(shí)后，再澆筑腹板D.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應(yīng)先澆底板，振搗密實(shí)后，再行澆筑腹板【答案】B113、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生產(chǎn)隱患B.安全生產(chǎn)缺陷C.安全生產(chǎn)不安全狀態(tài)D.安全生產(chǎn)不安全行為【答案】A114、下列屬于大、中型水運(yùn)工程等級(jí)的是（）。A.內(nèi)河200噸級(jí)港口工程B.沿海8000噸級(jí)航道工程C.航道等級(jí)200噸級(jí)通航建筑D.防波堤水工工程【答案】D115、預(yù)防和避免事故發(fā)生的關(guān)鍵是從工程項(xiàng)目施工開(kāi)始，就應(yīng)用人機(jī)工程學(xué)的原理和方法，通過(guò)正確的管理，努力消除各種不安全因素，建立（）相協(xié)調(diào)工作及操作的機(jī)制。A.人-環(huán)境B.機(jī)-環(huán)境C.人-機(jī)-環(huán)境D.人-機(jī)【答案】C116、在拱橋施工中，增加主拱圈強(qiáng)度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土強(qiáng)度等級(jí)C.用粘鋼板或復(fù)合纖維片材加固D.加設(shè)拉桿【答案】A117、草擬施工總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，施工總進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進(jìn)行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項(xiàng)目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長(zhǎng)B.工程量大、工程技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單C.工程造價(jià)大、工期長(zhǎng)D.工程量大、工期長(zhǎng)【答案】D118、每個(gè)栓群或節(jié)點(diǎn)檢查的螺栓，其不合格者不得超過(guò)抽驗(yàn)總數(shù)的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B119、異常氣候是指項(xiàng)目所在地（）年以上一遇的罕見(jiàn)氣候現(xiàn)象（包括溫度、降水、降雪、風(fēng)等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C120、下列關(guān)于利潤(rùn)的計(jì)算公式中，正確的是（）。A.利潤(rùn)＝（直接費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)）×7.42%B.利潤(rùn)＝（直接費(fèi)＋措施費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)）×7.42%C.利潤(rùn)＝（定額直接費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)）×7.42%D.利潤(rùn)＝（定額直接費(fèi)＋措施費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)）×7.42%【答案】D121、公路工程計(jì)量規(guī)則中第300章為（）。A.路基工程的計(jì)量B.路面工程的計(jì)量C.橋梁工程的計(jì)量D.隧道工程的計(jì)量【答案】B122、現(xiàn)行《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（JTG/T3610）規(guī)定鹽漬土路堤填料不得夾有草根、鹽塊及其他雜物，有機(jī)質(zhì)含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B123、在路基工程中，用于排除地面水的設(shè)施是（）。A.暗溝B.急流槽C.滲溝D.滲井【答案】B124、投資項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中一般僅進(jìn)行（）。A.盈利能力分析B.償債能力分析C.線性盈虧平衡分析D.非線性盈虧平衡分析【答案】C125、下列各項(xiàng)分部、分項(xiàng)工程中，不需要編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案并經(jīng)專(zhuān)家論證的是（）。A.貓道B.水深11m的圍堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D126、關(guān)于先張和后張預(yù)應(yīng)力梁施工的說(shuō)法，錯(cuò)誤的（）。A.兩者使用的預(yù)制臺(tái)座不同B.預(yù)應(yīng)力張拉都需采用千斤頂C.兩者放張順序一致D.后張法預(yù)應(yīng)力管道需壓漿處理【答案】C127、推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的監(jiān)理工作目標(biāo)中的安全目標(biāo)是杜絕（）及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】C128、高速公路、一級(jí)公路的路面必須具備的功能不包括（）。A.全天候地、穩(wěn)定地供汽車(chē)行駛，即應(yīng)保證路面良好的行車(chē)性能B.路面應(yīng)具有和保持較好的平整度C.路面表面應(yīng)具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面應(yīng)較為光滑【答案】D129、某工程有5個(gè)施工過(guò)程，劃分為6個(gè)施工段組織固定節(jié)拍流水施工，流水節(jié)拍為5d，施工過(guò)程之間的組織間歇合計(jì)為7d。該工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C130、流水強(qiáng)度又稱(chēng)流水能力、生產(chǎn)能力，它屬于（）。A.時(shí)間參數(shù)B.工藝參數(shù)C.空間參數(shù)D.仿真參數(shù)【答案】B131、根據(jù)《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版.第三冊(cè)）第八章“工程量清單計(jì)量規(guī)則”第100章的規(guī)定，在未設(shè)最高投標(biāo)限價(jià)的情況下安全生產(chǎn)費(fèi)按投標(biāo)價(jià)的（）以總額為單位計(jì)量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B132、牌號(hào)為Q235且板厚小于40mm的鋼材每批質(zhì)量不應(yīng)大于（）t。A.600B.400C.150D.60【答案】C133、下列關(guān)于士地使用權(quán)出讓的期限的說(shuō)法.中，正確的是()。.A.居住用地70年B.工業(yè)用地50年C.教育用地40年D.旅游用地40年E.綜合用地50年【答案】A134、價(jià)值工程的工作程序不包括（）A.準(zhǔn)備，分析B.創(chuàng)新C.實(shí)施與評(píng)價(jià)D.反饋【答案】D135、對(duì)多個(gè)施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加資源的情況下，達(dá)到縮短工期的目的。A.合理分配施工資源B.找到一個(gè)最佳的施工順序C.提高工程所需材料的質(zhì)量D.全部由一家單位進(jìn)行施工【答案】B136、工廠制作焊縫長(zhǎng)度為800mm時(shí)，每條焊縫應(yīng)為（）處。A.0B.1C.2D.3【答案】B137、關(guān)于凈現(xiàn)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)于單個(gè)的獨(dú)立方案而言，當(dāng)NPV≥0時(shí)，則認(rèn)為方案是可取的B.對(duì)于多個(gè)方案，則不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個(gè)方案時(shí)，應(yīng)選NPV值中最大的C.在費(fèi)用（成本）相同時(shí)，可使用凈現(xiàn)值進(jìn)行比較D.折現(xiàn)率越大，其凈現(xiàn)值越小【答案】C138、關(guān)于鉆孔灌注樁施工中護(hù)筒的作用說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.護(hù)筒宜采用鋼板B.護(hù)筒中心與樁中心的平面位置偏差應(yīng)不大于50mmC.護(hù)筒在豎直方向的傾斜度應(yīng)不大于1.5%D.護(hù)筒頂宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同時(shí)應(yīng)高于樁頂設(shè)計(jì)高程1m【答案】C139、城市道路水泥混凝土路面采用（）作為設(shè)計(jì)控制指標(biāo)。A.3d抗壓強(qiáng)度B.3d彎拉強(qiáng)度C.28d抗壓強(qiáng)度D.28d彎拉強(qiáng)度【答案】D140、森林采伐方式中，主伐包括()A.撫育伐B.更新伐C.皆伐D.漸伐E.擇伐【答案】C141、防水板的搭接寬度不應(yīng)小于（），應(yīng)采用自動(dòng)爬焊機(jī)進(jìn)行雙縫焊接，雙縫焊的每條焊縫的寬度不應(yīng)小于（）。A.50mm，10mmB.100mm，10mmC.50mm，20mmD.100mm，20mm【答案】B142、在危險(xiǎn)源分類(lèi)中，生產(chǎn)或活動(dòng)過(guò)程中存在的可能發(fā)生意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)，是（）。A.第一類(lèi)危險(xiǎn)源B.第二類(lèi)危險(xiǎn)源C.第三類(lèi)危險(xiǎn)源D.第四類(lèi)危險(xiǎn)源【答案】A143、施工現(xiàn)場(chǎng)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)由（）支付。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.工程監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B144、目標(biāo)控制活動(dòng)和計(jì)劃的實(shí)施都是由人來(lái)控制實(shí)現(xiàn)的，而合理、有效的組織機(jī)構(gòu)是目標(biāo)控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.組織因素C.流程因素D.職責(zé)安排因素【答案】A145、按礦料級(jí)配分類(lèi)，屬于開(kāi)級(jí)配瀝青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D146、級(jí)配碎石或礫石用作基層時(shí)，高速公路和一級(jí)公路公稱(chēng)最大粒徑應(yīng)不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm【答案】A147、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量中，5000萬(wàn)元以上不足2億元的按每5000萬(wàn)元（）的比例配備。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配備1名D.至少配備5名【答案】A148、在選擇瀝青面層材料時(shí)，（）適用于各級(jí)瀝青面層的任何層次。A.密級(jí)配瀝青混凝土混合料ACB.瀝青瑪?shù)僦槭旌狭蟂MAC.瀝青碎石混合料AMD.排水式瀝青碎石混合料OGFC【答案】A149、（）在領(lǐng)取施工許可證或者開(kāi)工報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.設(shè)計(jì)單位【答案】B150、下列工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制程序中，最先進(jìn)行的是（）。A.項(xiàng)目劃分，復(fù)核工程數(shù)量B.選擇施工方法，確定施工方案C.編制工程進(jìn)度計(jì)劃D.確定施工組織管理機(jī)構(gòu)，制定管理制度【答案】A151、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個(gè)施工過(guò)程在4個(gè)施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C152、關(guān)于隧道洞內(nèi)防排水，（）在注漿段的注漿孔全部注完后，要進(jìn)行注漿效果檢查和評(píng)定，不合格者應(yīng)補(bǔ)鉆孔注漿。A.監(jiān)理工程師B.監(jiān)理員C.技術(shù)員D.技術(shù)主管【答案】A153、（）是控制工程費(fèi)用的有效手段。A.經(jīng)濟(jì)措施與合同措施相結(jié)合B.合同措施與技術(shù)措施相結(jié)合C.經(jīng)濟(jì)措施與技術(shù)措施相結(jié)合D.組織措施與合同措施相結(jié)合【答案】C154、下列關(guān)于凈現(xiàn)值的說(shuō)法中，正確的是（）。A.當(dāng)方案的NPV=0時(shí)，表示項(xiàng)目實(shí)施后的投資收益率正好達(dá)到基準(zhǔn)收益率B.多個(gè)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個(gè)方案時(shí)，應(yīng)選NPV值中最小的。C.折現(xiàn)率越大，凈現(xiàn)值越大。D.凈現(xiàn)值法可適用于分析期長(zhǎng)短不等的方案【答案】A155、下列不屬于施工過(guò)程的組織原則的是（）。A.施工過(guò)程的連續(xù)性B.施工過(guò)程的協(xié)調(diào)性C.施工過(guò)程的獨(dú)立性D.施工過(guò)程的經(jīng)濟(jì)性【答案】C156、支付月報(bào)表由（）的計(jì)量支付工程師根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)的工程計(jì)量單、工程變更等內(nèi)容編制。A.建設(shè)單位B.施工單位C.設(shè)計(jì)單位D.監(jiān)理單位【答案】B157、監(jiān)理人收到進(jìn)度付款申請(qǐng)單后的（）天內(nèi)，發(fā)包人將進(jìn)度應(yīng)付款支付給承包人。不按期支付的，按項(xiàng)目專(zhuān)用條款數(shù)據(jù)表中約定的利率向承包人支付逾期付款違約金。A.7B.14C.21D.28【答案】D158、下列不屬于特種作業(yè)人員的是（）。A.建筑電工B.建筑架子工C.建筑起重機(jī)械司機(jī)D.抹灰工【答案】D159、按照公路工程造價(jià)組成，建設(shè)項(xiàng)目信息化費(fèi)屬于（）。A.建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)B.直接費(fèi)C.措施費(fèi)D.預(yù)備費(fèi)【答案】A160、某工程項(xiàng)目2018年開(kāi)工，工程所在地的省統(tǒng)計(jì)局公布的2019年、2020年、2021年鋼材價(jià)格指數(shù)分別為101、109、116。則2021年的定基指數(shù)為（）。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451【答案】B161、某瀝青路面出現(xiàn)龜裂，主要裂縫塊度0.15m，平均裂縫寬度4mm，該龜裂屬于（）。A.輕度B.中度C.重度D.極重度【答案】B162、公路工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)分為合格與不合格，應(yīng)按（）逐級(jí)評(píng)定。A.分部分項(xiàng)單位工程合同段和建設(shè)項(xiàng)目B.建設(shè)項(xiàng)目合同段單位工程分部分項(xiàng)C.分項(xiàng)分部單位工程合同段和建設(shè)項(xiàng)目D.單位工程分部分項(xiàng)合同段和建設(shè)項(xiàng)目【答案】C163、下列選項(xiàng)不屬于施工合同段總體預(yù)案內(nèi)容的有（）。A.指導(dǎo)思想、實(shí)施原則和工作目標(biāo)B.預(yù)案的啟動(dòng)、實(shí)施和演練C.實(shí)施預(yù)案的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)D.與現(xiàn)場(chǎng)處置方案之間的聯(lián)動(dòng)方式【答案】D164、下列關(guān)于費(fèi)用控制的監(jiān)理工作目標(biāo)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.費(fèi)用監(jiān)理人員應(yīng)做到工程量清單內(nèi)的費(fèi)用項(xiàng)目，按照清單規(guī)定及時(shí)支付B.目標(biāo)控制是開(kāi)展各項(xiàng)工作的核心C.工程量清單外的項(xiàng)目，支付不需經(jīng)過(guò)監(jiān)理機(jī)構(gòu)或業(yè)主的書(shū)面批準(zhǔn)D.“簽約合同價(jià)”是指簽訂合同時(shí)合同協(xié)議書(shū)中寫(xiě)明的，包括了暫列金額、暫估價(jià)的合同總金額【答案】C165、關(guān)于先張法預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉施工的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.多根鋼筋張拉時(shí)，其初應(yīng)力要保持一致B.張拉程序一般為：0→初應(yīng)力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（錨固）C.張拉力方向與預(yù)應(yīng)力鋼材在一條直線上D.同一構(gòu)件內(nèi)斷筋數(shù)量不得超過(guò)1％【答案】D166、政府投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行（），企業(yè)投資交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行（）。A.審批制、審核制B.審核制、核準(zhǔn)制C.審批制、核準(zhǔn)制D.核準(zhǔn)制、審批制【答案】C167、脹縫傳力桿應(yīng)在一端設(shè)置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應(yīng)小于2.0mm，并應(yīng)密封不透水，套帽長(zhǎng)度宜為（），套帽內(nèi)活動(dòng)空隙的長(zhǎng)度宜為（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D168、由于發(fā)包人發(fā)生違約情況時(shí)，承包人按合同約定暫停施工（）天后，發(fā)包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C169、單代號(hào)搭接網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，關(guān)鍵線路的特點(diǎn)是線路上的（）。A.關(guān)鍵工作總時(shí)差之和最大B.工作時(shí)差之和最小但大于零C.工作有相干時(shí)差D.相鄰工作時(shí)間間隔為零【答案】D170、焊工應(yīng)經(jīng)過(guò)考試，熟悉焊接工藝要求，取得資格證書(shū)后方可從事焊接工作。焊工停焊時(shí)間超過(guò)（）月，應(yīng)重新考核。A.3個(gè)B.5個(gè)C.6個(gè)D.9個(gè)【答案】C171、企業(yè)要定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核與評(píng)審，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)體系要素進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)，確定其合規(guī)性B.對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施，對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行管理，保持體系的有效性C.評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系對(duì)環(huán)境的適應(yīng)性D.對(duì)體系結(jié)構(gòu)中不適應(yīng)的要素采取改進(jìn)措施【答案】A172、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D173、關(guān)于施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中隱患排查治理，對(duì)于重大事故隱患，施工單位應(yīng)當(dāng)在確定后（）個(gè)工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運(yùn)輸主管部門(mén)報(bào)備，其中涉及民爆用品、危險(xiǎn)化學(xué)品及特種設(shè)備等重大事故隱患的，還應(yīng)向相應(yīng)的主管部門(mén)報(bào)備。A.1B.2C.3D.5【答案】D174、臺(tái)背與墻背填筑施工時(shí)，二級(jí)及二級(jí)以上公路應(yīng)按設(shè)計(jì)做好過(guò)渡段，過(guò)渡段路堤壓實(shí)度應(yīng)不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C175、落實(shí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)中進(jìn)度控制的人員、具體任務(wù)和職能分工屬于進(jìn)度控制中的（）。A.組織措施B.經(jīng)濟(jì)措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A176、關(guān)鍵項(xiàng)目的合格率不低于（）（機(jī)電工程為100％），否則該檢查項(xiàng)呂為不合格。A.85％B.90％C.95％D.98％【答案】C177、（）是指企業(yè)的生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)者必須在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)，進(jìn)行計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作的原則。它要求把安全工作落實(shí)到每一個(gè)生產(chǎn)組織管理環(huán)節(jié)中去。這是解決生產(chǎn)管理中安全與生產(chǎn)同一的一項(xiàng)重要原則。A.安全工作的五同時(shí)原則B.三管三必須原則C.三同時(shí)原則D.安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理原則【答案】A178、在項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)測(cè)過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)嚴(yán)重的進(jìn)度偏差時(shí)（）必須認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因及對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響，及時(shí)督促承包人采取合理的調(diào)整措施進(jìn)行處理，確保進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A.建設(shè)主管部門(mén)B.發(fā)包人C.設(shè)計(jì)人D.監(jiān)理工程師【答案】D179、下列進(jìn)度控制的措施中，不屬于技術(shù)措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案B.編制進(jìn)度控制工作細(xì)則C.嚴(yán)格控制合同變更D.建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段【答案】C180、工程保修期終止后（）天內(nèi)，監(jiān)理人應(yīng)向承包人簽發(fā)保修期終止證書(shū)。A.7B.14C.21D.28【答案】D181、路面基層施工時(shí)，石灰穩(wěn)定材料或石灰粉煤灰穩(wěn)定材料層宜在當(dāng)天碾壓完成，最長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò)（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B182、發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時(shí)不能確定價(jià)格的材料的金額稱(chēng)為（）。A.暫估價(jià)B.暫列金額C.生產(chǎn)費(fèi)用D.特定估價(jià)【答案】A183、一組混凝土立方體抗壓強(qiáng)度試件測(cè)量值分別為42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa時(shí)，該組試件的試驗(yàn)結(jié)果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.無(wú)效【答案】A184、鋼筋混凝土橋、預(yù)應(yīng)力混凝土橋、木橋是按（）來(lái)劃分的。A.主要承重結(jié)構(gòu)所用的材料B.使用性質(zhì)C.承重構(gòu)件受力體系D.跨越障礙的性質(zhì)【答案】A185、混凝土墩、臺(tái)身高度超過(guò)10m時(shí)可分節(jié)段施工，上一節(jié)段施工時(shí)，已澆節(jié)段的混凝土強(qiáng)度應(yīng)不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B186、瀝青貫入式路面施工順序是（）。A.撒料→碾壓→澆灑第一層瀝青→撒布第一層嵌縫料→再碾壓B.撒料→碾壓→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓C.碾壓→撒料→澆灑第一層嵌縫料→撒布第一層瀝青→再碾壓D.撒料→澆灑第一層嵌縫料→碾壓→撒布第一層瀝青→再碾壓【答案】A187、（）是施工、監(jiān)理合同段平安工地建設(shè)考核評(píng)價(jià)的主體。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.交通行政主管部門(mén)【答案】A188、在我國(guó)安全生產(chǎn)的方針中，（）是手段和基本途徑。A.“安全生產(chǎn)”B.“安全第一”C.“預(yù)防為主”D.“綜合治理”【答案】C189、隧道洞口開(kāi)挖采用臺(tái)階法施工時(shí)，上臺(tái)階高度宜為（）m，裝渣機(jī)械應(yīng)緊跟開(kāi)挖面，減少扒渣距離。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C190、對(duì)因施工原因而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)和加固，應(yīng)先由（）提出修補(bǔ)方案及方法，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。A.施工單位B.發(fā)包單位C.業(yè)主D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】A191、“建造-經(jīng)營(yíng)-移交”模式的英文縮寫(xiě)是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A192、關(guān)于價(jià)格調(diào)整的合同規(guī)定，說(shuō)法不正確的是（）。A.價(jià)格調(diào)整公式中各可調(diào)因子、定值權(quán)重，以及基本價(jià)格指數(shù)及其來(lái)源由發(fā)包人在投標(biāo)函附錄價(jià)格指數(shù)和權(quán)重表中約定B.價(jià)格指數(shù)應(yīng)首先采用國(guó)家或?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）價(jià)格部門(mén)或統(tǒng)計(jì)部門(mén)提供的價(jià)格指數(shù)C.在計(jì)算調(diào)整差額日才得不到現(xiàn)行價(jià)格指數(shù)的，可暫用上一次價(jià)格指數(shù)計(jì)算D.合同中各可調(diào)因子的權(quán)重不能調(diào)整【答案】D193、淺埋隧道地表下沉應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施是（）。A.墻背注漿，充填空隙B.加強(qiáng)支護(hù)、調(diào)整施工措施C.噴射混凝土護(hù)面層D.可考慮改用高強(qiáng)度鋼材的錨桿，或增加錨桿數(shù)量【答案】B194、將邊坡高度大于（）m的填方路基稱(chēng)為高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C195、關(guān)于開(kāi)工預(yù)付款的描述錯(cuò)誤的是（）。A.開(kāi)工預(yù)付款的預(yù)付比例在合同工程的專(zhuān)用條款數(shù)據(jù)表中約定，一般為5%～35%B.開(kāi)工預(yù)付款的預(yù)付比例在合同工程的專(zhuān)用條款數(shù)據(jù)表中約定，通常約定為有效合同價(jià)的10%C.有的工程項(xiàng)目的招標(biāo)文件或合同專(zhuān)用條件約定，開(kāi)工預(yù)付款在施工準(zhǔn)備階段分兩次支付D.承包人都應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交開(kāi)工預(yù)付款的支付申請(qǐng)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)在召開(kāi)第一次工地會(huì)議之前編制完成支付證書(shū)報(bào)送發(fā)包人支付【答案】A196、分包工程開(kāi)工前，安全監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報(bào)送的“三類(lèi)人員”的資格不包括（）。A.施工單位的主要負(fù)責(zé)人B.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人C.專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員D.特殊工種作業(yè)人員【答案】D197、施工組織往往以（）為最基本對(duì)象。A.動(dòng)作B.操作C.工序D.施工過(guò)程【答案】C198、城市軌道交通工程中，項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資的最低比例為（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A199、某投資方案一次性投資500萬(wàn)元，估計(jì)投產(chǎn)后各年的平均凈收益為80萬(wàn)元，則該方案的靜態(tài)投資回收期為（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B200、常見(jiàn)的工程項(xiàng)目管理模式有很多種，其中（）指的是項(xiàng)目管理公司代表發(fā)包人管理項(xiàng)目，將項(xiàng)目所有的設(shè)計(jì)、施工任務(wù)發(fā)包出去，施工單位與項(xiàng)目管理公司簽訂承包合同。A.PMCB.PMC.PPPD.BOT【答案】A多選題（共150題）1、下列不屬于集料的物理性質(zhì)的是（）。A.密度B.壓碎值C.級(jí)配D.含泥量E.洛杉磯磨耗率【答案】B2、資源優(yōu)化的種類(lèi)包括（）。A.資源有限，工期最短B.工期適中，資源均衡C.資源最小，工期最短D.工期最短，資源均衡E.工期規(guī)定，資源均衡【答案】A3、下列風(fēng)險(xiǎn)致險(xiǎn)因素的說(shuō)法正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)致險(xiǎn)因素發(fā)生變化超出控制范圍的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)及時(shí)組織重新評(píng)估并確定等級(jí)B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定不可委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估C.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變更的評(píng)估組成員應(yīng)包括2名以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域具有一定從業(yè)經(jīng)歷的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員D.委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)支持工作，不改變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位風(fēng)險(xiǎn)管理的主體責(zé)任E.委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)支持工作，改變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位風(fēng)險(xiǎn)管理的主體責(zé)任【答案】ACD4、下列選項(xiàng)屬于安全監(jiān)理計(jì)劃編制內(nèi)容的有（）。A.工程概況B.安全監(jiān)理人員安排及分工C.監(jiān)理依據(jù)D.安全監(jiān)理工作制度建設(shè)E.安全監(jiān)理工作計(jì)劃【答案】ACD5、關(guān)于模板、支架和拱架拆除的說(shuō)法，正確的有（）。A.非承重側(cè)模板一般應(yīng)在混凝土抗壓強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa時(shí)拆除B.芯模和預(yù)留孔道內(nèi)模，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能保證其表面不發(fā)生塌陷和裂縫現(xiàn)象時(shí)才可拔除C.鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的承重模板、支架，應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時(shí)，才可拆除D.對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)，其側(cè)模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力鋼束張拉后拆除E.對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)，其底模及支架應(yīng)在結(jié)構(gòu)建立預(yù)應(yīng)力前可拆除【答案】ABC6、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)明確要求，在處理事故時(shí)必須堅(jiān)持和實(shí)施“四不放過(guò)”原則包括（）。A.事故發(fā)生原因未查清不放過(guò)B.事故責(zé)任者和職工群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)C.安全隱患沒(méi)有整改預(yù)防措施不放過(guò)D.事故責(zé)任者不處理不放過(guò)E.事故未上報(bào)不放過(guò)【答案】ABCD7、公路交通標(biāo)線按照標(biāo)線設(shè)置的方式劃分為以下類(lèi)型（）。A.雨夜標(biāo)線B.非雨夜標(biāo)線C.縱向標(biāo)線D.橫向標(biāo)線E.熱熔型【答案】CD8、現(xiàn)金流量的三個(gè)要素是（）。A.現(xiàn)金流量的大小B.方向C.現(xiàn)金流入D.作用點(diǎn)E.現(xiàn)金流出【答案】ABD9、合同約定計(jì)量的項(xiàng)目包括（）。A.清單外的工程細(xì)目B.清單中的工程細(xì)目C.合同文件中約定的項(xiàng)目D.工程變更項(xiàng)目E.合同文件外約定的項(xiàng)目【答案】BCD10、根據(jù)現(xiàn)行公路工程施工合同條款的約定，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付的預(yù)付款包括（）。A.進(jìn)度預(yù)付款B.材料、設(shè)備預(yù)付款C.暫估價(jià)預(yù)付款D.開(kāi)工預(yù)付款E.計(jì)日工預(yù)付款【答案】BD11、混凝土、鋼筋混凝土拱在支架上分段進(jìn)行澆筑時(shí)，分段位置應(yīng)該是（）。A.拱腳B.拱頂C.1/4跨徑D.拱架節(jié)點(diǎn)E.受力反彎點(diǎn)【答案】ABCD12、仰拱施工的關(guān)鍵項(xiàng)目是（）。A.混凝土強(qiáng)度B.厚度C.平整度D.鋼筋保護(hù)層厚度E.底面高程【答案】AB13、發(fā)行債券籌資的缺點(diǎn)包括（）。A.固定利息支出會(huì)使企業(yè)承受一定的風(fēng)險(xiǎn)B.可大大降低自有資金利潤(rùn)率C.籌資成本高，付息壓力大D.債券合約的條款，常常對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有較多的限制E.會(huì)提高企業(yè)負(fù)債比率，增加企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)的財(cái)務(wù)信譽(yù)【答案】AD14、按照民事訴訟法的規(guī)定，法定不公開(kāi)審理的民事案件有：()A.婚姻案件B.涉及個(gè)人隱私案件C.涉及商業(yè)秘密的案件D.涉及國(guó)家秘密案件【答案】BD15、施工單位原因的延誤防范措施包括（）。A.加強(qiáng)組織管理，理順施工單位的內(nèi)部管理體系B.編制進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)留有一定的余地，應(yīng)考慮正常情況下氣候原因?qū)κ┕さ挠绊慍.保證工程建設(shè)資金的及時(shí)到位D.應(yīng)做好征地拆遷工作，避免造成工程的延誤E.施工人員的安排應(yīng)合理，以滿足施工需要【答案】AB16、公路交通主要標(biāo)志按其作用，可分為（）。A.警告標(biāo)志B.禁令標(biāo)志C.指示標(biāo)志D.輔助標(biāo)志E.指路標(biāo)志【答案】ABC17、毛某訴張明房屋糾紛一案，經(jīng)某中級(jí)人民法院一審判決后，毛某不服，但沒(méi)有上訴，而是于收到判決書(shū)20日后，向該省高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。該省高?jí)人民法院接到其再審申請(qǐng)后，經(jīng)審查，認(rèn)為該判決確有錯(cuò)誤，遂指令作出生效判決的中級(jí)人民法院再審。該中級(jí)人民法院裁定撤銷(xiāo)原判決，決定按二審程序?qū)υ摪高M(jìn)行再審，同時(shí)，要求毛某在接到通知一周內(nèi)向法院交納案件受理費(fèi)。下列說(shuō)法正確的是：A.毛某可以向作出生效判決的法院的上級(jí)法院提出再審申請(qǐng)B.中級(jí)人民法院應(yīng)該適用第一審程序?qū)徖碓撛賹彴讣﨏.該中級(jí)人民法院在接到再審指令之后，應(yīng)當(dāng)作出裁定，中止原判決的執(zhí)行，而不是裁定撤銷(xiāo)原判決D.再審案件一律免交案件受理費(fèi)，所以再審法院要求毛某交納案件受理費(fèi)沒(méi)有法律依據(jù)【答案】ABC18、下面關(guān)于民事訴訟法中的審判監(jiān)督程序，說(shuō)法正確的是：A.申請(qǐng)?jiān)賹徠陂g不適用中止、中斷和延長(zhǎng)的規(guī)定B.案外人對(duì)原判決、裁定、調(diào)解書(shū)確定的執(zhí)行標(biāo)的物主張權(quán)利，且無(wú)法提起新的訴訟解決爭(zhēng)議的，可以申請(qǐng)?jiān)賹廋.人民法院受理再審申請(qǐng)后.可以組成合議庭予以審查D.以有新的證據(jù)足以推翻原判決、裁定為由申請(qǐng)?jiān)賹彽模嗣穹ㄔ嚎梢栽?xún)問(wèn)當(dāng)事人【答案】AB19、根據(jù)公路工程造價(jià)的組成，下列費(fèi)用屬于企業(yè)管理費(fèi)的有（）。A.職工取暖補(bǔ)貼費(fèi)B.財(cái)務(wù)費(fèi)用C.主副食運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼D.住房公積金E.工傷保險(xiǎn)費(fèi)【答案】ABC20、雨期填筑路堤時(shí)，應(yīng)選用的填料有（）。A.卵石土B.石渣C.砂類(lèi)土D.膨脹土E.鹽漬土【答案】ABC21、關(guān)于工作時(shí)差的形成條件和相互關(guān)系描述正確的是（）。A.總時(shí)差對(duì)其緊前工作和緊后工作均有影響。B.局部時(shí)差只限于本工作利用，不能轉(zhuǎn)移給緊后工作利用C.相干時(shí)差對(duì)其緊前工作無(wú)影響，但對(duì)緊后工作的時(shí)差有影響D.獨(dú)立時(shí)差只能被本工作使用E.相干時(shí)差對(duì)其緊后工作無(wú)影響，但對(duì)緊前工作的時(shí)差有影響【答案】ABCD22、投資估算與概預(yù)算的區(qū)別，說(shuō)法正確的是（）A.編制時(shí)間先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的計(jì)價(jià)依據(jù)不同E.文件的費(fèi)用項(xiàng)目及表格不同【答案】ABCD23、被告朱某在庭審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)書(shū)記員與原告代理律師顯得很熟悉，事后查明二人乃大學(xué)同寢室的同學(xué)。第二次開(kāi)庭時(shí)，朱某申請(qǐng)?jiān)摃?shū)記員回避，對(duì)此法院則應(yīng)當(dāng)如何處理？()A.本案應(yīng)中止審理B.本案可延期審理C.朱某之申請(qǐng)已逾法定期限，庭審照常進(jìn)行D.審判長(zhǎng)有權(quán)決定該書(shū)記員是否回避【答案】BD24、對(duì)于按照規(guī)定需要驗(yàn)收的危大工程，施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，經(jīng)（）確認(rèn)后，方可進(jìn)入下一道工序。A.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人B.施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人C.專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師E.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】BD25、依據(jù)交通運(yùn)輸部《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，施工單位應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程應(yīng)當(dāng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并附安全驗(yàn)算結(jié)果。下列屬于危險(xiǎn)性較大需專(zhuān)家論證、審查的分部分項(xiàng)工程的有（）。A.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工B.開(kāi)敞式水域大型預(yù)制構(gòu)件的運(yùn)輸與吊裝作業(yè)C.軟巖地區(qū)的高地應(yīng)力區(qū)、膨脹巖、黃土、凍土等地段D.中夾巖柱小于1倍開(kāi)挖跨度的小凈距隧道E.開(kāi)挖深度小于3米的基坑開(kāi)挖【答案】ABCD26、在安全生產(chǎn)總目標(biāo)管理過(guò)程中，應(yīng)對(duì)分項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)施情況加強(qiáng)檢查、考核與評(píng)價(jià)，并提出下一階段的分項(xiàng)目標(biāo)及措施。每次檢查、考核、驗(yàn)收和講評(píng)，應(yīng)緊緊圍繞有關(guān)薄弱環(huán)節(jié)，利用通報(bào)或隱患整改指令的方式，按照“三定一落實(shí)”（）落實(shí)整改的原則組織缺陷整改。A.定人B.定時(shí)C.定措施D.定量E.定點(diǎn)【答案】ABC27、延期評(píng)估應(yīng)主要從以下哪些方面進(jìn)行評(píng)定？（）A.施工單位提交的申請(qǐng)資料必須真實(shí)、齊全，滿足評(píng)審需要B.申請(qǐng)延期的合同依據(jù)必須準(zhǔn)確C.申請(qǐng)延期的理由必須正確與充分D.申請(qǐng)延期的主要負(fù)責(zé)人必須中層管理以上職位E.申請(qǐng)延期天數(shù)的計(jì)算原則與方法應(yīng)恰當(dāng)【答案】ABC28、下列屬于工程項(xiàng)目管理目標(biāo)體系的特征的是（）。A.多元性B.均衡性C.層次性D.相關(guān)性E.獨(dú)特性【答案】ABCD29、品質(zhì)工程評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)包含（）。A.基本要求B.評(píng)價(jià)指標(biāo)C.加分指標(biāo)D.外觀指標(biāo)E.減分指標(biāo)【答案】ABC30、公路交通標(biāo)線按照標(biāo)線設(shè)置的方式劃分為以下類(lèi)型（）A.雨夜標(biāo)線B.非雨夜標(biāo)線C.縱向標(biāo)線D.橫向標(biāo)線E.熱熔型【答案】CD31、軟土路基強(qiáng)夯與強(qiáng)夯置換施工前應(yīng)選擇有代表性并不小于500m2的路段進(jìn)行試夯，確定（）參數(shù)。A.最佳夯擊能B.間歇時(shí)間C.錘重D.夯間距E.落距【答案】ABD32、關(guān)于安全帶的使用，下列選項(xiàng)正確的有（）。A.安全帶除應(yīng)定期檢驗(yàn)外，使用前尚應(yīng)進(jìn)行檢查B.安全帶應(yīng)高掛低用，并應(yīng)扣牢在牢固的物體上C.安全帶的安全繩必須打結(jié)使用D.安全帶的各部件不得隨意更換或拆除E.安全繩有效長(zhǎng)度不應(yīng)大于2m【答案】ABD33、林武取得一張北京大同有限公司開(kāi)出的可背書(shū)轉(zhuǎn)讓匯票，該票據(jù)承兌行是上海虹口區(qū)工商銀行。林武到青島出差時(shí)不慎將該匯票丟失，立即向法院申請(qǐng)公示催告。法院經(jīng)審查后發(fā)出催告，公告期為70天。到第80天，仍無(wú)人申報(bào)權(quán)利，該法院于是判決除去原票據(jù)上的權(quán)利，終結(jié)公示催告程序。關(guān)于本案的敘述，正確的有：A.林武應(yīng)當(dāng)向上海虹口區(qū)人民法院申請(qǐng)公示催告B.本案公示催告的期間超過(guò)了民事訴訟法規(guī)定的60日，因此期間違法C.本案中林武應(yīng)在催告期間屆滿后1個(gè)月內(nèi)向上海虹口區(qū)人民法院申請(qǐng)除權(quán)判決D.本案中法院不待當(dāng)事人申請(qǐng)，自行作出除權(quán)判決的做法是錯(cuò)誤的【答案】ACD34、以下屬于對(duì)路面的基本要求的有（）。A.強(qiáng)度B.剛度C.穩(wěn)定性D.耐久性E.坡度【答案】ABCD35、下列屬于土的試驗(yàn)項(xiàng)目的是（）。A.天然含水率試驗(yàn)B.液塑限試驗(yàn)C.擊實(shí)試驗(yàn)D.抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)E.相對(duì)密度試驗(yàn)【答案】ABC36、雙重預(yù)防機(jī)制是指以（）手段相結(jié)合的生產(chǎn)安全事故預(yù)防機(jī)制。A.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)管理D.隱患管理E.隱患排查治理【答案】A37、梁板式橋的截面形式包括（）。A.板式B.板拱C.薄殼拱D.雙曲拱E.桁架梁【答案】A38、噴射混凝土施工的關(guān)鍵項(xiàng)目是（）。A.噴射混凝土強(qiáng)度B.噴層厚度C.噴層與圍巖接觸狀況D.噴射面積E.噴射方式【答案】AC39、根據(jù)我國(guó)《民事訴訟法》的規(guī)定，下列適用決定方式解決的問(wèn)題有：A.不予執(zhí)行仲裁裁決B.訴訟費(fèi)用的緩交C.撤銷(xiāo)仲裁裁決D.對(duì)妨害民事訴訟的人采取罰款措施【答案】BD40、對(duì)于泥漿護(hù)壁成孔灌注樁，清孔后要求測(cè)定的泥漿指標(biāo)有（），它們是影響混凝土灌注質(zhì)量的主要指標(biāo)A.相對(duì)密度B.含砂量C.黏度D.膠體率E.pH值【答案】ABCD41、舊路加寬路段應(yīng)同步進(jìn)行拼寬路基和老路基的沉降觀測(cè)，觀測(cè)點(diǎn)宜布置在同一斷面上。觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置宜為（）。A.老路路中B.老路路肩C.拼寬部分中部D.拼寬部分外側(cè)E.拼寬部分路肩【答案】ABCD42、可用于雙車(chē)道公路隧道V級(jí)圍巖地段的施工方法有（）。A.全斷面法B.長(zhǎng)臺(tái)階法C.環(huán)形開(kāi)挖預(yù)留核心土法D.單側(cè)壁導(dǎo)坑法E.中隔壁法【答案】CD43、風(fēng)沙地區(qū)路基施工中，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.風(fēng)積沙填料的最大干密度應(yīng)采用輕型擊實(shí)試驗(yàn)方法確定B.清表時(shí)不得破壞紅線以外的植被和地表硬殼C.清表產(chǎn)生的草皮土、腐殖土應(yīng)集中堆放D.應(yīng)保護(hù)測(cè)量用控制樁和紅線界樁，不需設(shè)置標(biāo)志E.應(yīng)采用高效、耐高溫、具有防風(fēng)沙性能的施工機(jī)械【答案】AD44、以下關(guān)于級(jí)別管轄說(shuō)法正確的是：A.海事海商案件由中級(jí)人民法院管轄B.著作權(quán)民事糾紛案件由中級(jí)人民法院和經(jīng)過(guò)最高人民法院授權(quán)的基層人民法院管轄C.專(zhuān)利糾紛案件由各地中級(jí)人民法院管轄D.涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的民事糾紛案件，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級(jí)人民法院，以及經(jīng)最高人民法院批準(zhǔn)的中級(jí)人民法院管轄【答案】AD45、關(guān)于特殊地域管轄，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有：A.原告就被告是民事訴訟管轄的基本原則，因此所有特殊地域管轄的法律規(guī)定都列明被告住所地是有權(quán)管轄的法院地之一B.因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄，當(dāng)然，票據(jù)載明付款地是票據(jù)支付地明確存在的前提C.鐵路運(yùn)輸合同糾紛由鐵路運(yùn)輸法院管轄，只是涉及鐵路運(yùn)輸?shù)囊话闱謾?quán)糾紛則應(yīng)由一般人民法院管轄D.債權(quán)人申請(qǐng)支付令的，由債務(wù)人住所地或者應(yīng)支付財(cái)產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄【答案】ABCD46、下列哪些做法不符合法律的規(guī)定？()A.甲認(rèn)為乙欠自己2000元，擬通過(guò)督促程序要回這2000元，遂向自己所在住所地的法院申請(qǐng)支付令，法院予以受理B.甲與乙在簽訂的合同中約定，如有爭(zhēng)議，由合同履行地丙地人民法院或合同簽訂地丁地法院管轄，后爭(zhēng)議發(fā)生，甲向丁地法院起訴，法院根據(jù)管轄協(xié)議受理C.甲首先向丙地人民法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，而后又在丙地起訴住所地在乙地的被告丁D.分住在上海市三個(gè)區(qū)的甲乙丙三人合伙進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，該合伙沒(méi)有注冊(cè)登記，后與另一公民丁發(fā)生爭(zhēng)議，丁向乙的住所地閘北區(qū)法院起訴該合伙組織【答案】ACD47、橋梁的三大基本體系是（）。A.梁橋B.拱橋C.剛架橋D.懸索橋E.斜拉橋【答案】ABD48、鋼橋構(gòu)件出廠時(shí)，應(yīng)提交的資料有（）。A.焊縫全部修補(bǔ)記錄B.產(chǎn)品合格證C.鋼材和其他材料質(zhì)量證明書(shū)或試驗(yàn)報(bào)告D.產(chǎn)品試板的試驗(yàn)報(bào)告E.工廠試拼裝記錄【答案】BCD49、不可抗力是指承包人和發(fā)包人在訂立合同時(shí)不可預(yù)見(jiàn)，在工程施工過(guò)程中不可避免發(fā)生并不能克服的自然災(zāi)害和社會(huì)性突發(fā)事件，包括（）。A.地震.海嘯.火山爆發(fā).泥石流.暴雨（雪）.臺(tái)風(fēng).龍卷風(fēng).水災(zāi)等自然災(zāi)害B.戰(zhàn)爭(zhēng).騷亂.暴動(dòng)C.核反應(yīng).輻射或放射性污染D.空中飛行物體墜落或非發(fā)包人或承包人責(zé)任造成的爆炸.火災(zāi)E.瘟疫【答案】ACD50、斜拉橋主梁的施工監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容包括（）。A.變形B.應(yīng)力C.彎矩D.濕度E.溫度【答案】AB51、以下關(guān)于工程量清單的含義與作用，正確的有（）。A.招標(biāo)工程量清單為投標(biāo)人的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)提供了一個(gè)平等和共同的基礎(chǔ)B.工程量清單是建設(shè)工程計(jì)價(jià)的依據(jù)C.工程量清單是工程付款和結(jié)算的依據(jù)D.工程量清單是調(diào)整工程量、進(jìn)行工程索賠的依據(jù)E.工程量清單是合同文件的重要組成部分，是總價(jià)合同的產(chǎn)物【答案】ABCD52、高路堤路段應(yīng)優(yōu)先安排施工，宜預(yù)留（）以上的沉降期，然后施工路面。A.6個(gè)月B.5個(gè)月C.4個(gè)月D.1個(gè)季度E.1個(gè)雨季【答案】A53、下列有關(guān)夜間施工增加費(fèi)計(jì)算的表述中，正確的是（）。A.夜間施工增加費(fèi)的內(nèi)容包括必須在夜間施工或必須晝夜連續(xù)施工而發(fā)生的夜班補(bǔ)助費(fèi)、夜間施工降效、施工照明設(shè)備攤銷(xiāo)及照明用電等費(fèi)用B.采用全年平均攤銷(xiāo)的方法，即不論是否在夜間施工，均按規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取夜間施工增加費(fèi)C.夜間施工增加費(fèi)以夜間施工工程項(xiàng)目的定額人工費(fèi)與定額施工機(jī)械使用費(fèi)之和為基數(shù)，按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算D.計(jì)取夜間施工增加費(fèi)的工程項(xiàng)目通常包括構(gòu)造物n、構(gòu)造物皿、技術(shù)復(fù)雜大橋和鋼材及鋼結(jié)構(gòu)E.設(shè)備安裝工程及金屬標(biāo)志牌、防撞鋼護(hù)欄、防眩板（網(wǎng)）、隔離柵、防護(hù)網(wǎng)等不計(jì)夜間施工增加費(fèi)【答案】ACD54、合理的施工進(jìn)度計(jì)劃，其工程進(jìn)度曲線的形狀大致呈S形，勞動(dòng)力、材料和施工機(jī)具設(shè)備供應(yīng)及工程費(fèi)用使用分配符合一般規(guī)律。以下不符合一般規(guī)律的有（）。A.工程初期曲線不是凹形B.施工穩(wěn)定期間，曲線完全不是直線C.工程后期曲線不呈凸形D.工程初期曲線是凹形E.工程后期曲線呈凸形【答案】ABC55、關(guān)于填隙碎石施工說(shuō)法正確的有（）。A.填隙碎石應(yīng)干燥B.填隙料的用量宜為集料質(zhì)量的30%～40%C.材料裝車(chē)時(shí)，應(yīng)控制每車(chē)料的數(shù)量基本相等。D.應(yīng)由近到遠(yuǎn)將集料按計(jì)算的距離卸置于下承層上，應(yīng)嚴(yán)格控制卸料距離。E.應(yīng)檢驗(yàn)松鋪材料層的厚度，不滿足要求時(shí)應(yīng)減料或補(bǔ)料?！敬鸢浮緼BC56、施工單位應(yīng)及時(shí)對(duì)擬作為路堤填料的材料進(jìn)行取樣試驗(yàn)。土的試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括（）。A.天然含水率B.液限、塑限C.顆粒分析D.抗滑值試驗(yàn)E.擊實(shí)、CBR【答案】ABC57、質(zhì)量缺陷的處理原則包括（）。A.監(jiān)理工程師具有質(zhì)量否決權(quán)B.質(zhì)量缺陷處理須事先進(jìn)行調(diào)查，分清責(zé)任，以明確處理費(fèi)用的歸屬C.施工單位必須執(zhí)行監(jiān)理工程師對(duì)質(zhì)量缺陷的處理意見(jiàn)D.前道工序有缺陷，施工單位采取補(bǔ)救措施后，可進(jìn)行下一道工序E.施工單位對(duì)質(zhì)量缺陷的處理完成后必須接受監(jiān)理工程師的檢查、驗(yàn)收【答案】ABC58、關(guān)于三輥軸機(jī)組鋪筑面層時(shí)振搗的說(shuō)法，正確的是（）。A.振搗機(jī)應(yīng)由機(jī)架、行走機(jī)構(gòu)和一排振搗棒組成B.振搗機(jī)工作長(zhǎng)度宜為400-500mmC.振動(dòng)棒之間的間距宜為350-500mmD.連續(xù)式振搗機(jī)的振搗棒組可垂直或大角度布置E.間歇式振搗機(jī)的振搗棒組宜水平或小角度布置【答案】ABC59、下列屬于施工組織設(shè)計(jì)編制依據(jù)的是（）。A.投標(biāo)企業(yè)自身規(guī)章制度B.建設(shè)單位對(duì)施工的要求C.工程施工范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)條件D.工程所在地區(qū)行政主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件E.建設(shè)單位規(guī)章制度【答案】BCD60、下列有關(guān)陪審員的任職要求和權(quán)利的表述正確的是：()A.人民陪審員參加審判活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守法官履行職責(zé)的規(guī)定，保守審判秘密B.人民陪審員適用回避制度C.人民陪審員參加合議庭評(píng)議案件時(shí)，有權(quán)對(duì)事實(shí)認(rèn)定、法律適用獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，但不能獨(dú)立行使表決權(quán)D.人民陪審員可以擔(dān)任合議庭審判長(zhǎng)【答案】AB61、水泥混凝土路面的混凝土澆筑施工的質(zhì)量控制，以下說(shuō)法正確的有（）。A.對(duì)厚度不大于22cm的混凝土板，靠邊角應(yīng)先用插入式振搗器順序振搗B.振搗器在每一位置振搗的持續(xù)時(shí)間，應(yīng)以拌合物停止下沉、冒氣泡為宜C.當(dāng)采用插入式與平板振搗器配合使用時(shí)，應(yīng)先用插入式振搗器振搗，后用平板式振搗器振搗D.插入式振搗器的移動(dòng)間距不宜大于其作用半徑的0.5倍，并應(yīng)避免碰撞模板和鋼筋E.振搗時(shí)應(yīng)輔以人工找平，并應(yīng)隨時(shí)檢查模板，如有下沉、變形或松動(dòng)，應(yīng)及時(shí)糾正【答案】ACD62、下列選項(xiàng)中，屬于每日進(jìn)度檢查記錄內(nèi)容的是（）。A.監(jiān)理人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查的情況B.實(shí)際參加施工的人力、機(jī)械數(shù)量及生產(chǎn)效率C.施工停滯的人力、機(jī)械數(shù)量及其原因D.承包人的主要技術(shù)及管理人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的情況E.當(dāng)日發(fā)生的影響工程進(jìn)度的特殊事件及原因【答案】BCD63、項(xiàng)目建設(shè)涉及的環(huán)保工程，主要包括（）。A.聲屏障B.護(hù)坡工程C.廢水處理工程D.綠化工程E.減排工程【答案】ABCD64、民事案件執(zhí)行過(guò)程中，提起執(zhí)行異議應(yīng)當(dāng)符合下列哪些條件？()A.異議由案外的利害關(guān)系人提出B.案外人提出的異議的內(nèi)容是對(duì)執(zhí)行標(biāo)的主張實(shí)體權(quán)利C.執(zhí)行異議是在執(zhí)行過(guò)程中提出D.執(zhí)行異議原則上應(yīng)書(shū)面提出，并附相關(guān)理由及必要證據(jù)【答案】ABCD65、土質(zhì)路堤、土石路堤施工實(shí)測(cè)項(xiàng)目中的關(guān)鍵項(xiàng)目為（）。A.壓實(shí)度B.彎沉C.縱斷高程D.中線偏位E.平整度【答案】AB66、法院在對(duì)甲與乙的離婚訴訟進(jìn)行審理后，認(rèn)為雙方的感情確已破裂而判決離婚，并就財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題一并做出處理，判決生效后甲認(rèn)為法院判決不公正，她可以就下列哪些事項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)賹彛?)A.判決涉及的財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題B.判決準(zhǔn)許離婚C.判決書(shū)中的筆誤D.子女的撫養(yǎng)問(wèn)題【答案】AD67、我國(guó)安全生產(chǎn)管理的方針中"預(yù)防為主"是（）。A.原則B.手段C.目標(biāo)D.理念E.基本途徑【答案】B68、關(guān)于片石混凝土，下列說(shuō)法正確的有（）。A.僅適用于較大體積的基礎(chǔ)B.片石應(yīng)分布均勻，凈距應(yīng)不小于300mmC.設(shè)計(jì)未規(guī)定時(shí)，小橋涵的墩臺(tái)、基礎(chǔ)應(yīng)不低于MU30D.當(dāng)氣溫低于0℃時(shí)，不得埋放片石E.混凝土應(yīng)采取分層澆筑的方式【答案】ACD69、混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.混凝土強(qiáng)度等于C20級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于3.0MPaB.計(jì)算時(shí)，強(qiáng)度試件組數(shù)不應(yīng)少于25組C.混凝土強(qiáng)度等于C30級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于3.0MPaD.混凝土強(qiáng)度等于C20級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于2.5MPaE.混凝土強(qiáng)度等于C25級(jí)，計(jì)算配制強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)取不小于2.5MPa【答案】BCD70、洞身開(kāi)挖包括（）。A.洞身開(kāi)挖B.洞身支護(hù)C.襯砌D.二次襯砌E.錨固【答案】AB71、監(jiān)理工程師在審查和批準(zhǔn)工程延期時(shí)應(yīng)遵循的原則包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會(huì)推遲工程項(xiàng)目總工期C.所延期的工程項(xiàng)目是否在工程施工進(jìn)度計(jì)劃的關(guān)鍵線路上D.惡劣氣候條件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后28天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提出延期意向要求，否則監(jiān)理工程師無(wú)須考慮給予承包人延期【答案】BCD72、下列關(guān)于檢查排水墊層施工描述正確的有（）。A.設(shè)置在路基側(cè)時(shí)，宜沿路線方向布置B.設(shè)在低洼地帶或天然溝谷時(shí)，宜沿溝谷走向布置C.暗溝頂面應(yīng)設(shè)置混凝土蓋板或石料蓋板，板頂填土厚度應(yīng)不小子500m