監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制強(qiáng)化訓(xùn)練?？糀卷帶答案

監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制強(qiáng)化訓(xùn)練?？糀卷帶答案

單選題（共50題）1、監(jiān)理人應(yīng)在開工日期前（）天向承包人發(fā)出開工通知。A.7B.10C.15D.28【答案】A2、全面質(zhì)量管理的基本方法概括為四個(gè)階段八個(gè)步驟，其中包括八個(gè)步驟中的前四個(gè)步驟的階段是（）。A.實(shí)施階段B.檢查階段C.計(jì)劃階段D.處理階段【答案】C3、大中型水利基本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書經(jīng)技術(shù)審查后，報(bào)（）審批。A.國家發(fā)展改革委B.水利部或委托流域機(jī)構(gòu)C.省級(jí)水行政主管部門D.國務(wù)院【答案】A4、隱蔽工程施工過程質(zhì)量控制中，當(dāng)承包人未通知監(jiān)理單位到場(chǎng)檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監(jiān)理單位有權(quán)指示承包人鉆孔探測(cè)或揭開檢查，經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量合格，由此增加的費(fèi)用和（或）工期延誤由（）承擔(dān)。A.勘察單位B.承包人C.發(fā)包人D.監(jiān)理單位【答案】B5、監(jiān)理人員對(duì)于土方試樣的跟蹤檢測(cè)，檢測(cè)數(shù)量應(yīng)不少于承包人檢測(cè)數(shù)量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C6、下列屬于既有法人用于項(xiàng)目資本金的內(nèi)部資金來源的是（）。A.企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓B.國家預(yù)算內(nèi)投資C.企業(yè)增資擴(kuò)股D.優(yōu)先股【答案】A7、下列屬于事前控制階段的內(nèi)容的是（）。A.工程觀測(cè)或監(jiān)測(cè)設(shè)備的檢查B.工程隱蔽部位覆蓋前的檢查C.清除不合格工程D.審核工程資料【答案】A8、根據(jù)使用材料的不同，基礎(chǔ)可分為不同種類，其中用于安裝大型及有振動(dòng)力設(shè)備的基礎(chǔ)是（）。A.磚基礎(chǔ)B.木基礎(chǔ)C.素混凝土基礎(chǔ)D.鋼筋混凝土基礎(chǔ)【答案】D9、在網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，工作的最遲完成時(shí)間是指在不影響（）的條件下，一項(xiàng)工作必須完成的最遲時(shí)間。A.緊前工作B.緊后工作最早開始時(shí)間C.緊后工作最早完成時(shí)間D.整個(gè)任務(wù)按期完成【答案】D10、某工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，造成15人死亡，40人重傷，此次事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】B11、埋件的二期混凝土強(qiáng)度達(dá)到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C12、水輪發(fā)電機(jī)組，設(shè)備安裝時(shí)應(yīng)在基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)值的（）%后進(jìn)行。A.70B.75C.80D.85【答案】A13、根據(jù)《水利工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定》，特大質(zhì)量事故處理所需的合理工期應(yīng)大于（）個(gè)月。A.1B.3C.6D.9【答案】C14、特殊部位開挖保護(hù)層厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B15、下列各項(xiàng)中，屬于不確定性分析的是（）。A.價(jià)值分析B.盈虧平衡分析C.風(fēng)險(xiǎn)分析D.概率樹【答案】B16、不同深度的進(jìn)度計(jì)劃組成的計(jì)劃系統(tǒng)不包括（）。A.建設(shè)工程總施工進(jìn)度計(jì)劃B.建設(shè)工程子系統(tǒng)施工進(jìn)度計(jì)劃C.子系統(tǒng)的單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃D.單位工程施工總進(jìn)度計(jì)劃【答案】D17、以下不屬于設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議應(yīng)著重解決的是（）。A.發(fā)包人在施工過程中應(yīng)注意的問題B.主管部門對(duì)本工程的要求C.分析地形的影響D.設(shè)計(jì)單位對(duì)涉及施工安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)在設(shè)計(jì)文件中注明【答案】A18、工程竣工驗(yàn)收前，必須經(jīng)（）對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行等級(jí)核驗(yàn)。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】D19、實(shí)施監(jiān)理工作開工條件的控制不包括（）。A.簽發(fā)開工通知B.分項(xiàng)工程開工C.單元工程開工D.混凝土工程開倉【答案】B20、在水利工程的工程費(fèi)用構(gòu)成中，建設(shè)管理費(fèi)計(jì)入（）。A.基本直接費(fèi)B.獨(dú)立費(fèi)用C.企業(yè)管理費(fèi)D.規(guī)費(fèi)【答案】B21、下列選項(xiàng)不屬于項(xiàng)目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計(jì)劃編制并落實(shí)建設(shè)資金籌措計(jì)劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D22、反映一個(gè)國家的綜合實(shí)力，是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，也是國家文明程度體現(xiàn)的是（）。A.安全B.進(jìn)度C.質(zhì)量D.投資【答案】C23、監(jiān)理人的質(zhì)量控制就是按照（）的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行控制。A.政府規(guī)定B.合同規(guī)定C.監(jiān)理人規(guī)定D.發(fā)包人規(guī)定【答案】B24、承包人應(yīng)在壩基巖石灌漿前，對(duì)所有灌漿孔（段）進(jìn)行數(shù)照沖洗和壓水試驗(yàn)，裂腺?zèng)_洗方法為，在孔口或段頂安放灌漿塞（孔口封閉器)，向孔內(nèi)泵入壓力水流，壓力可為灌漿壓力的（）,但不大于1MPa,沖洗時(shí)間至回水澄清時(shí)止或不大于20min。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C25、GB/T28000/OHSAS系列標(biāo)準(zhǔn)采用統(tǒng)一要求，它的普遍實(shí)施在一定程度上消除了（），將是未來國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必備條件之一。A.通貨膨脹B.貿(mào)易壁壘C.人口增長D.資源浪費(fèi)【答案】B26、關(guān)于時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中的時(shí)間參數(shù)，下列選項(xiàng)中說法正確的是（）。A.每條箭線的箭尾節(jié)點(diǎn)中心所對(duì)應(yīng)的時(shí)標(biāo)值為該工作的最早完成時(shí)間B.工作箭線中存在波形線時(shí)，其箭頭節(jié)點(diǎn)中心所對(duì)應(yīng)的時(shí)標(biāo)值為該工作的最早完成時(shí)間C.工作箭線中不存在波形線時(shí)，工作箭線實(shí)線部分右端點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的時(shí)標(biāo)值為該工作的最早完成時(shí)間D.計(jì)算工期的判定，時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的計(jì)算工期，應(yīng)為計(jì)算坐標(biāo)體系中終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)與起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)所在位置的時(shí)標(biāo)值之差【答案】D27、計(jì)數(shù)型抽樣檢驗(yàn)中，衡量一批產(chǎn)品質(zhì)量水平的重要指標(biāo)是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】C28、具有獨(dú)立發(fā)揮作用或獨(dú)立施工條件的建筑物可劃分為一個(gè)（）。A.單位工程B.分部工程C.單元工程D.工序工程【答案】A29、（）是我國專門針對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下建立新的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度第一部行政法規(guī)。A.《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》B.《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》C.《中華人民共和國建筑法》D.《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》【答案】D30、工程進(jìn)度曲線（S形曲線）以橫座標(biāo)表示時(shí)間，縱坐標(biāo)表示（）。A.累計(jì)完成任務(wù)量B.單位時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量C.累計(jì)未完成任務(wù)量D.單位時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量百分比【答案】A31、在水利工程建設(shè)中，（）對(duì)參建各方具有監(jiān)督的職能。A.項(xiàng)目發(fā)包人B.監(jiān)理人C.政府質(zhì)量監(jiān)督部門D.承包人【答案】C32、對(duì)于通過施工過程所完成的具有獨(dú)立的功能和使用價(jià)值的最終產(chǎn)品及其有關(guān)方面的質(zhì)量進(jìn)行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A33、下列合同形式中，主要由發(fā)包人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.總價(jià)合同B.單價(jià)合同C.純單價(jià)合同D.成本加酬金合同【答案】D34、承包人未通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)到場(chǎng)檢查，將工程隱蔽部位覆蓋的，監(jiān)理機(jī)構(gòu)指示承包人鉆孔探測(cè)或揭開檢查，由此增加的費(fèi)用由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.設(shè)計(jì)單位【答案】B35、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的不相同之處不包括（）。A.評(píng)價(jià)目的B.評(píng)價(jià)參數(shù)C.評(píng)價(jià)角度D.評(píng)價(jià)采用的價(jià)格【答案】A36、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于組織的產(chǎn)品提供信任，用于審核和第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】B37、承包人更換項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)事先征得發(fā)包人同意，并應(yīng)在更換（）天前通知發(fā)包人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.3B.7C.10D.14【答案】D38、反映一個(gè)國家的綜合實(shí)力，是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，也是國家文明程度體現(xiàn)的是（）。A.安全B.進(jìn)度C.質(zhì)量D.投資【答案】C39、在工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，某項(xiàng)工作的最遲完成時(shí)間與最早完成時(shí)間的差值為該工作的（）。A.自由時(shí)差B.時(shí)間間隔C.總時(shí)差D.時(shí)距【答案】C40、關(guān)于標(biāo)底與最高投標(biāo)限價(jià)（招標(biāo)控制價(jià)），下列說法中正確的是（）。A.招標(biāo)必須設(shè)有標(biāo)底，可以設(shè)有最高投標(biāo)限價(jià)B.標(biāo)底和招標(biāo)控制價(jià)在開標(biāo)前保密，在開標(biāo)時(shí)宣布C.招標(biāo)控制價(jià)對(duì)招投標(biāo)雙方都具有一定的約束力D.標(biāo)底可以作為廢標(biāo)的唯一直接依據(jù)【答案】C41、水利工程施工中，后續(xù)單元工程憑（）方可開工。A.分部工程開工申請(qǐng)獲批B.監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上一單元施工質(zhì)量合格證明C.上一單元工程自檢合格證明D.質(zhì)量監(jiān)督部門簽發(fā)的上一單元施工質(zhì)量合格證明【答案】B42、下列關(guān)于承包人設(shè)備材料說法正確的是（）。A.開工前監(jiān)理檢查進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格和性能是否符合施工合同約定B.承包人可以先更換設(shè)備或材料再通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)C.承包人使用的材料設(shè)備不能滿足合同進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量要求時(shí)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)要求更換設(shè)備，由此增加的費(fèi)用發(fā)包人負(fù)責(zé)D.承包人可自行決定將限制設(shè)備撤離施工場(chǎng)地【答案】A43、自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。A.7B.15C.28D.30【答案】D44、發(fā)包人的（）是發(fā)包人對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)在時(shí)間上和空間上進(jìn)行全局安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的計(jì)劃。A.工程測(cè)算B.總體控制性進(jìn)度計(jì)劃C.工程概算D.目標(biāo)計(jì)劃【答案】B45、作業(yè)分類碼相關(guān)描述正確的是（）。A.只能是某一EPS節(jié)點(diǎn)B.可以是特定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)C.只能是全局的數(shù)據(jù)D.只能是某個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)【答案】B46、土方碾壓施工工藝試驗(yàn)的目的是核實(shí)填筑土料室內(nèi)擊實(shí)試驗(yàn)結(jié)果的（）。A.準(zhǔn)確性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D47、依據(jù)《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》，質(zhì)量保證是以（）為基礎(chǔ)。A.質(zhì)量控制B.質(zhì)量管理C.質(zhì)量要求D.合同要求【答案】A48、在施工進(jìn)度計(jì)劃審批中，應(yīng)仔細(xì)分析進(jìn)度計(jì)劃與（）的協(xié)調(diào)性。A.質(zhì)量控制B.資源計(jì)劃C.合同工期D.施工方案【答案】B49、監(jiān)理人員對(duì)于土方試樣的跟蹤檢測(cè)，檢測(cè)數(shù)量應(yīng)不少于承包人檢測(cè)數(shù)量的（）A.5％B.7％C.10％D.15％【答案】C50、某水閘工程底板的設(shè)計(jì)厚度為1.5米，施工單位實(shí)際施工的厚度為1.6米，在工程款的計(jì)量、支付時(shí)，多做部分的工程量應(yīng)（）。A.不予計(jì)量B.予以計(jì)量C.計(jì)量一半D.由業(yè)主與施工單位協(xié)商處理【答案】A多選題（共20題）1、律師劉某原住在某市甲區(qū)，后因購買商品房遷人乙區(qū)的玫瑰園住宅小區(qū)，在入住后第二年的選舉中，劉某發(fā)現(xiàn)自己的名字沒有出現(xiàn)在小區(qū)公布的選民名單上,劉某決定依法維護(hù)自己的選舉權(quán)，下列說法中正確的是哪些？（）A.按照《選舉法》的規(guī)定，劉某應(yīng)當(dāng)列人玫瑰園住宅小區(qū)的選民名單B.劉某就此事可以向當(dāng)?shù)氐倪x舉委員會(huì)提出申訴，選舉委員會(huì)應(yīng)在3日內(nèi)作出處理決.定C.劉某如果對(duì)選舉委員會(huì)的處理決定不服，可以在選舉日的5日以前向人民法院起訴，人民法院應(yīng)在選舉日以前作出判決D.對(duì)法院判決不服，劉某還可以提出上訴【答案】ABC2、質(zhì)量檢驗(yàn)按照實(shí)施者分類，可以分為（）。A.發(fā)包法人/監(jiān)理單位的質(zhì)量檢驗(yàn)B.免檢C.第三方的檢驗(yàn)D.施工單位的質(zhì)量檢驗(yàn)E.全數(shù)檢驗(yàn)【答案】ACD3、堤防工程按（）劃分分部工程。A.長度B.招標(biāo)標(biāo)段C.功能D.工程結(jié)構(gòu)E.部位【答案】AC4、《水利水電工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)條件》（2009）的通用條件規(guī)定，工程變更按下列原則確定其單價(jià)或合價(jià)：（）。A.合同工程量清單中有適用于變更工作的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)采用該項(xiàng)目的單價(jià)B.若合同工程量清單中無適用于變更工作的項(xiàng)目時(shí)，可用清單中類似項(xiàng)目的單價(jià)并加以修正C.本合同工程量清單中無類似項(xiàng)目的單價(jià)或合價(jià)可供參考，應(yīng)由監(jiān)理人與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定D.由監(jiān)理人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，報(bào)發(fā)包人執(zhí)行E.由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，報(bào)監(jiān)理人批準(zhǔn)【答案】ABC5、下列屬于按抽取樣本的次數(shù)分類的有（）。A.預(yù)防性抽樣檢驗(yàn)B.一次抽樣檢驗(yàn)C.多次抽樣檢驗(yàn)D.監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)E.序貫抽樣檢驗(yàn)【答案】BC6、質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)包括（）。A.明確并掌握對(duì)檢驗(yàn)對(duì)象的質(zhì)量要求B.測(cè)試C.分析D.比較E.計(jì)算【答案】ABD7、一般可以采用全數(shù)檢驗(yàn)的情況有（）。A.批量大B.破壞性檢驗(yàn)C.檢查費(fèi)用低D.稍有一點(diǎn)缺陷就會(huì)帶來巨大損失的場(chǎng)合E.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高【答案】CD8、工程驗(yàn)收的意義包括（）。A.檢查已完工程在設(shè)計(jì).施工.設(shè)備制造安裝等方面的質(zhì)量B.檢查工程投資控制和資金落實(shí)情況C.檢查工程是否具備運(yùn)行或進(jìn)行下一階段建設(shè)的條件D.總結(jié)工程建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并對(duì)工程做出評(píng)價(jià)E.及時(shí)移交工程，盡早發(fā)揮投資效益【答案】ACD9、依據(jù)《建設(shè)工程造價(jià)鑒定規(guī)范》（GB/T51262-2017），當(dāng)事人因現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用發(fā)生爭(zhēng)議，鑒定人應(yīng)做到（）。A.現(xiàn)場(chǎng)簽證只有總價(jià)款而無明細(xì)表述的，按照工作技術(shù)要求比照鑒定項(xiàng)目相應(yīng)工程總價(jià)適當(dāng)上浮動(dòng)計(jì)算B.現(xiàn)場(chǎng)簽證只有總價(jià)款而無明細(xì)表述的，按總價(jià)款計(jì)算C.現(xiàn)場(chǎng)簽證明確了人、機(jī)、材數(shù)量及其價(jià)袼的，按簽證的數(shù)量和價(jià)格計(jì)算D.現(xiàn)楊簽證只有用工數(shù)量沒有人工單價(jià)的，其人工單價(jià)按照工作技術(shù)要求比照鑒定項(xiàng)目相應(yīng)工程人工單價(jià)適當(dāng)上下浮動(dòng)計(jì)算E.現(xiàn)場(chǎng)簽證只有材料和機(jī)械臺(tái)班用量沒有價(jià)格的，其材料和臺(tái)班價(jià)格按照市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算【答案】BC10、水利工程在規(guī)定的缺陷責(zé)任期內(nèi)，出現(xiàn)工程質(zhì)量問題（）。A.承包人有無償維修的義務(wù)B.由于設(shè)計(jì)人造成的質(zhì)量問題由設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé)維修C.所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)D.所需費(fèi)用由原施工單位承擔(dān)E.應(yīng)明確責(zé)任單位【答案】C11、下列屬于隨機(jī)抽樣基本方法的有（）A.系統(tǒng)隨機(jī)抽樣B.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣C.分層隨機(jī)抽樣D.兩級(jí)隨機(jī)抽樣E.配額隨機(jī)抽樣【答案】ABCD12、工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)分為（）。A.完全合格B.基本合格C.優(yōu)秀D.合格E.優(yōu)良【答案】D13、甲乙兩國協(xié)議將其海洋劃界爭(zhēng)端提交聯(lián)合國國際法院。國際法院就此案作出判決后，甲國拒不履行依該判決所承擔(dān)的義務(wù)。根據(jù)《國際法院規(guī)約》，下列做法哪一個(gè)是正確的？（）A.乙國可以申請(qǐng)國際法院指令甲國的國內(nèi)法院強(qiáng)制執(zhí)行該判決B.乙國可以申請(qǐng)由國際法院執(zhí)行庭對(duì)該判決強(qiáng)制執(zhí)行C.乙國可以向聯(lián)合國安理會(huì)提出申訴,請(qǐng)求由安理會(huì)作出建議或采取措施執(zhí)行該判決D.乙國可以向聯(lián)合國大會(huì)法律委員會(huì)提出申訴，執(zhí)行該判決【答案】C14、根據(jù)《律師法》的規(guī)定，下列哪一或哪些選項(xiàng)是正確的？（）A.律師擔(dān)任法律顧問，只能就有關(guān)法律問題提供意見,草擬、審查法律文書，不得參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動(dòng)B.律師接受委托后，任何情況下都不得拒絕辯護(hù)或代理C.犯罪嫌疑人被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或者采取強(qiáng)制措施之日起，受委托的律師憑律師執(zhí)業(yè)證書、律師事務(wù)所證明和委托書或者法律援助公函，有權(quán)會(huì)見犯罪嫌疑人、被告人并了解有關(guān)案件情況D.受委托的律師自案件審查起訴之日起，有權(quán)查閱、摘抄和復(fù)制與案件有關(guān)的訴訟文書及案卷材料【答案】CD15、下列需要報(bào)全國人大常委會(huì)批準(zhǔn)后才能生效的是哪一項(xiàng)？（）A.香港特別行政區(qū)立法會(huì)制定的法律B.內(nèi)蒙古自治區(qū)人民代表大會(huì)制定的自治條例C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大會(huì)制定的單行條例D.河南省人民代表大會(huì)制定的地方性法規(guī)【答案】B16、某省會(huì)市的《學(xué)校安全條例》規(guī)定，學(xué)校不得組織未成年學(xué)生參加搶險(xiǎn)、救災(zāi)等危險(xiǎn)性活動(dòng)。這一條款意味著,在該市組織未成年學(xué)生參加搶險(xiǎn)救災(zāi)活動(dòng)被視為違法。關(guān)于這一規(guī)定，下列哪一或哪些選項(xiàng)是正確的？（）A.這為保護(hù)未成年學(xué)生的生命健康權(quán)提供了明確的法律根據(jù)B.這一規(guī)定，是為了保證一方的絕對(duì)利益，而不允許犧