施工承攬合同范本7篇

第頁共頁施工承攬合同范本7篇施工承攬合同范本1甲方(發(fā)包方)：乙方(承包方)：按照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和老實信譽的原那么，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：第一條：施工工程名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。第二條施工機械及工程款計算與支付一、機械設(shè)備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進展計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。三、工程款計算方式說明1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù)，2、機械設(shè)備按實際工作時間進展計量，準確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間假設(shè)超過1天甲方將不予認可其量。三、支付方式甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建立方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》第三條機械設(shè)備的使用和管理一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本工程施工現(xiàn)場。二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進展驗收并簽署書面確實認書。必須進展安裝、檢驗、檢測合格前方可投入使用的機械設(shè)備。三、甲方除承當本合同約定的工程款外，其余因機械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承當。四、機械設(shè)備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承當機械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設(shè)備管理的資料，滿足施工工程受檢需要。五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進展維修。甲方按照當班次機械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。六、機械設(shè)備發(fā)惹事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承當：1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場平安措施不當所發(fā)生的事故;2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;3、屬于機械設(shè)備制造質(zhì)量、機械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機械設(shè)備發(fā)生故障，平安裝置失效所發(fā)生的事故;4、其他非因甲方原因造成的事故。第四條雙方的權(quán)利和義務一、甲方的權(quán)利和義務1、甲方有權(quán)按照該工程的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進展統(tǒng)籌安排，包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設(shè)備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否那么甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承當由此給甲方造成的損失。3、假設(shè)因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權(quán)單方解除本合同。4、假設(shè)乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。二、乙方的權(quán)利和義務l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設(shè)備。乙方應當向甲方提供機械設(shè)備消費廠家的消費答應證、產(chǎn)品合格證等文件。2、乙方應當提供技術(shù)保障，承當機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。第五條違約責任任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承當違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。一、甲方違約責任甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。二、乙方違約責任1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。2、乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。3、因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違背了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。4、除本條前三項約定外，乙方違背本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承當違約責任。5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)工程所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;假設(shè)乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承當任何違約責任或經(jīng)濟損失。第六條不可抗力一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可局部或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力完畢之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。第七條解決爭議的方式本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。第八條合同的生效及其他1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成局部，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工承攬合同范本2認立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量第二條加工成品質(zhì)量要求：第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：〔1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交〔提〕日期計算，雙方協(xié)商。第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供〔1.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方答應不得留存技術(shù)資料的復制品。3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元〔即總價款的%〕，在加工量到達%，定作方付給承攬方元〔即總價款的%〕，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元〔即總價款的%〕，預留元作為質(zhì)保金一年后付清?！矁r款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法〔1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日?！?.交〔提〕定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算?！车诎藯l包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限＿＿＿＿＿＿第十一條其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿〔如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等?！车谑l承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕，應當向定作方償付違約金＿＿元；〔合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的＿＿％〔30－50％的幅度〕或酬金總額的＿＿％〔30－50％幅度〕違約金。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承當責任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承當逾期交付的責任。十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承當因此而多支出的費用。第十四條***在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條＾糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿〔如經(jīng)鑒證或公證，那么應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)〕各留存一份。定作方：〔蓋章〕承攬方：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕地址：地址：：：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：年月日訂施工承攬合同范本3甲方〔房主〕：乙方〔施工方〕：身份證號：地址：聯(lián)絡方式：上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。一、工作內(nèi)容房屋根底及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足標準和甲方要求。二、工程價款與支付方式1、工程價款：2、該房屋建筑工程為包工承包方式。3、工程結(jié)算以乙方施工進度進展計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程開工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。三、甲乙雙方義務與權(quán)利1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進展指導，甲方只驗收乙方的修建成果。3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按標準進展施工，假如因乙方在施工中違背標準、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進展缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。5、工程平安：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方仍然要重視平安問題。乙方負責對乙方的工人進展平安教育及培訓，自行負責施工人員的平安，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。7、治安管理：乙方施工人員不得違背治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)絡，通過正當方式解決。8、乙方應按時結(jié)清工人工資，防止糾紛影響房屋修建進度，但凡與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務均歸乙方承當。四、其它1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程開工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務結(jié)清完畢后自行失效。3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。甲方〔簽字〕：乙方〔簽字〕：簽署時間：年月日施工承攬合同范本4發(fā)包人：承攬人：根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程詳細情況，雙方達成以下合同條款內(nèi)容：一、承包工程：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程工程，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應工作內(nèi)容()等。二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，到達優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承當，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格前方可進展下道工序施工。三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格前方可使用。如因設(shè)計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度方案如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日開工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進展罰款，罰款在合同總價中直接扣除。五、平安責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程平安消費根本規(guī)定》，盡心盡責做好平安工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程完畢不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切平安事故均由乙方承當后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。六、文明施工：乙方必須到達市級文明施工工地要求。七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術(shù)效勞。八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承攬施工合同范文2發(fā)包方：承包方：甲方經(jīng)相關(guān)部門批準，在建蓋磚混構(gòu)造房屋層，約平方米?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進展建筑施工，乙方完成全部工程施工并去除室內(nèi)全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結(jié)算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。二、工期自年月日起至年月日止。三、工程質(zhì)量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的'按國家標準執(zhí)行。四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關(guān)的稅、費全部由乙方承當。五、甲方主要義務1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗收的根據(jù)。2、簽收乙方提出的材料方案并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。3、按約定按時支付費用及時驗收。六、乙方主要義務：1、按甲方要求和建筑標準完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應到達甲方掃地即可入住坐房。2、提早提出合理、合標準的材料用料方案交甲方購置，對甲方購置回使用的材料進展驗收、簽收。3、為甲方提出、提供合理、合標準的施工方案和許多技術(shù)。4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經(jīng)濟損失。6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。7、標高3.42米，一層二層3.42米。七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按平安消費規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切平安事故責任由乙方自行負完全責任。八、乙方應本著合理、合規(guī)的原那么節(jié)約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進展驗收、交付。十、工程質(zhì)量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗收合格后開場計算，在保修期內(nèi)，乙方依法承當保修責任。保修期滿，房屋無質(zhì)量問題，保修金退還乙方。十一、任何一方違約那么賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。十二、本協(xié)議未盡事宜根據(jù)國家法律、法規(guī)處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工承攬合同范本5___________________〔以下簡稱甲方〕___________________〔以下簡稱乙方〕乙方承攬甲方_____________工程，為了保證工程質(zhì)量、平安和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：_________________一、工程量：_________________1、_____________。2、_____________。3、_____________。4、_____________。二、工程要求：_________________1、_____________。2、_____________。3、_____________。4、_____________。5、_____________?！?。三、甲方責任范圍：_________________1、_____________。2、_____________。3、_____________?！Ｋ?、乙方責任范圍：_________________1、_____________。2、_____________。3、_____________。……………………。五、技術(shù)要求：_________________1、_____________。2、_____________。3、_____________。4……………………。六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：_________________1、施工工期：_________________自開工之日起_____________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的___________%。2、每一道工序完成，乙方應提早一天通知甲方，驗收合格才能進展下道工序，否那么該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。3、質(zhì)保期：_________________質(zhì)保期___________年，驗收合格后付至工程款的___________%，留__________%質(zhì)保金：_________________質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。七、其它要求：_________________1、施工中乙方承受甲方工程負責人現(xiàn)場施工監(jiān)視。2、施工中乙方應遵守甲方平安規(guī)程，并簽訂平安、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不平安事故，責任由乙方自負。3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的消費設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進展修復。4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：________________乙方：________________日期：________________施工承攬合同范本6發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)承包方：___________________________(以下簡稱乙方)根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原那么。雙方協(xié)商一致，就本工程詳細情況，達成以下條款：一、工程名稱：_____________________________________二、工程地點：_____________________________________三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價1____00元四、工程承包方式及范圍：1、承包方式：包工不包料2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼構(gòu)造、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼構(gòu)造的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進展施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。六、工程開開工日期：_____年__月__日,開工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程開工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在開工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。八、甲乙雙方責、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供給，假設(shè)材料短缺造成工期延誤，乙方不承當任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，假設(shè)因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承當由此造成的一切經(jīng)濟損失九、平安：為保證工程質(zhì)量和施工平安，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。假設(shè)因自身因素造成一切平安事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，假設(shè)因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不承當任何責任。十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日施工承