建筑施工合同糾紛反訴狀

建筑施工合同糾紛反訴狀被告人：XXX建筑公司原告人：YYY投資有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定，原告人YYY投資有限公司提起反訴，訴至本法院，請(qǐng)求本法院對(duì)被告人XXX建筑公司進(jìn)行以下裁決：一、被告人XXX建筑公司賠償原告人YYY投資有限公司損失300萬(wàn)元人民幣;二、承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。一、基本事實(shí)1、原告人YYY投資有限公司與被告人XXX建筑公司于2018年10月20日簽訂了建筑施工合同，合同金額為5000萬(wàn)元人民幣，約定在2020年2月1日完成項(xiàng)目建設(shè)并交付使用。2、按照合同約定，原告人YYY投資有限公司先行支付了3000萬(wàn)元的工程款，并按合同規(guī)定支付施工過(guò)程中的進(jìn)度款。3、施工期間，被告人XXX建筑公司未能按照合同規(guī)定完成項(xiàng)目建設(shè)，并且未能按照約定的時(shí)間交付使用，導(dǎo)致原告人YYY投資有限公司的預(yù)期收益無(wú)法實(shí)現(xiàn)。經(jīng)協(xié)商，原告人YYY投資有限公司與被告人XXX建筑公司協(xié)商解除合同，但被告人XXX建筑公司未能按照約定賠償原告人YYY投資有限公司的損失，導(dǎo)致本案糾紛產(chǎn)生。二、法律依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)合同法》第七十九條規(guī)定：“當(dāng)事人解除合同的，應(yīng)當(dāng)依照當(dāng)事人約定或者依照本法的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。”2、《中華人民共和國(guó)合同法》第七十一條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定的方式和期限履行債務(wù)。履行債務(wù)的方式和期限未約定或者約定不明確的，按照債務(wù)的性質(zhì)和交易習(xí)慣確定?！?、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十二條規(guī)定：“自收到訴訟材料之日起，被告應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)提交答辯狀和相關(guān)證據(jù)。逾期未提交，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律后果?！比⒃V訟請(qǐng)求基于上述事實(shí)和法律依據(jù)，原告人YYY投資有限公司向本法院提出反訴，請(qǐng)求本法院對(duì)被告人XXX建筑公司進(jìn)行以下裁決：一、被告人XXX建筑公司賠償原告人YYY投資有限公司損失300萬(wàn)元人民幣;二、承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。附：證據(jù)清單1、建筑施工合同2、合同付款記錄3、各項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)