土地整治施工合同示_第1頁
土地整治施工合同示_第2頁
土地整治施工合同示_第3頁
土地整治施工合同示_第4頁
全文預覽已結束

付費下載

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

土地整治施工合同示例本文將為讀者提供一份土地整治施工合同示例，以便有需要者可依此模板來起草自己的合同。合同基本信息本合同由以下雙方共同簽署：甲方：（施工單位名稱）乙方：（委托單位名稱）合同編號：（編號）合同簽訂日期：（簽訂日期）工程范圍本工程的范圍如下：（詳細描述工程范圍，包括土地整治的具體內(nèi)容和有關要求）工期與進度本工程的總工期為（工期），自（起始日期）開始，至（結束日期）結束。工程進度按照各階段計劃進行，施工質量和工程安全是首要考慮因素。工程價款本工程的總價款為（總價款），包括（列出包含的費用項）。付款方式：（列出付款方式及時間進度，如首期、中期、尾期等）如因委托方的原因導致工程停工超過（天數(shù)），乙方有權按照未完成部分計算價款。工程質量工程必須符合國家有關質量標準及相關法律法規(guī)的要求。在工程施工中，應嚴格按照設計方案的要求進行施工。完成工程后，甲方應向乙方提供一份質量保證書，確保工程質量達到其要求，并保證工程使用壽命。工程安全工程施工期間，甲、乙雙方應注意工程安全，保證現(xiàn)場施工人員和路人安全。施工期間如發(fā)生安全事故，應立即進行報告和處理。違約責任任何一方未嚴格履行本合同義務或違反有關規(guī)定，均屬違約，應當承擔相應的違約責任。如因甲方原因導致工程延誤，甲方應承擔延誤賠償費用。如因乙方原因導致工程延誤或增加施工費用，乙方應承擔延誤或增加費用責任。變更和解除本合同簽訂后，如需變更、增加或減少合同條款，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在書面形式上作出補充協(xié)議。本合同于工程完工驗收后解除，除非甲、乙雙方另有約定。爭議解決本合同履行過程中，因不可抗力、爭議等造成的任何損失，由雙方協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決，應向所在地人民法院提起訴訟。其他約定（在此列出雙方有其他約定的事項）合同生效本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論