承攬合同建筑安裝工程施工合同

承攬合同建筑安裝工程施工合同一、合同背景本合同是由委托方與承攬方共同簽訂的承攬合同，目的是委托承攬方進(jìn)行建筑安裝工程施工。二、合同條款2.1項(xiàng)目名稱本合同所涉及的建筑安裝工程項(xiàng)目名稱為：_____________。2.2合同金額本合同金額為_____________，具體支付方式在合同附件中列明。2.3合同期限本合同工期為__________工作日/月/年（其中包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等所有工作），具體工期安排在合同附件中列明。2.4工作內(nèi)容承攬方的工作內(nèi)容包括但不限于以下方面：完成工程設(shè)計(jì)、提出可行性方案等。根據(jù)工程設(shè)計(jì)方案，采購(gòu)所需要的材料設(shè)備。按照設(shè)計(jì)方案和采購(gòu)的材料設(shè)備，進(jìn)行建筑安裝工程施工。完成驗(yàn)收等相關(guān)工作。2.5質(zhì)量要求承攬方對(duì)自己承擔(dān)的工程質(zhì)量有絕對(duì)的責(zé)任。在合同期限內(nèi)完成的工程應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)委托方的驗(yàn)收。如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)整改。2.6違約責(zé)任如承攬方未依照工程設(shè)計(jì)方案和施工計(jì)劃施工，則應(yīng)承擔(dān)此等后果所產(chǎn)生的所有損失，并且要按委托方的要求進(jìn)行整改。如承攬方的工程品質(zhì)未達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，或者造成委托方的其他損失，承攬方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償委托方的全部損失。2.7法律適用本合同項(xiàng)下的雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守中國(guó)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。如雙方因履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)該協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則有權(quán)向合同簽訂地的法院進(jìn)行訴訟解決。2.8合同效力本合同自委托方和承攬方雙方簽字蓋章之日起生效，并各具法律效力。三、合同附件工程圖紙和技術(shù)規(guī)格書：本合同所涉及的工程圖紙、技術(shù)規(guī)格書應(yīng)以附件的形式具體列出。工期安排表：具體工期安排應(yīng)在附件中列明。支付方式：本合同的支付方式應(yīng)具體說(shuō)明，并附上相應(yīng)的支付流程。四、合同解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)屬于委托方和承攬方，雙方可協(xié)商處理。五、合同