加工安裝合同匯總

加工安裝合同匯總

加工安裝合同匯總篇1定作人：_________（以下簡稱甲方）定作人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________定作人承辦單位：_________聯(lián)絡人：_________聯(lián)系電話：_________定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_________承攬人：_________（以下簡稱乙方）承攬人法定代表（負責）人：_________?簽約人：_________承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________?生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________承攬人機構(gòu)地址：_________?聯(lián)系人：_________?聯(lián)系電話：_________銀行開戶許可證：_________?開戶行：_________?帳戶：_________根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）1、_________2、_________3、_________注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。第三條加工、制作與安裝、要求1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。第四條驗收標準和方法1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務1、乙方對制作的報刊亭進行安裝；2、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_________日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收）；4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。4、剩余的合同標的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條甲方違約責任1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_________‰的違約金；2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。第九條乙方違約責任1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰違約金；2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。第十條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的'解決方式。1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交______________委員會_____；2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十一條附則1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。甲方（蓋章）：_________?乙方（蓋章）：_________簽約人（簽字）：_________簽約人（簽字）：_________簽約地點：_________簽約日期：_________年__月__日加工安裝合同匯總篇2甲方：南京?民醫(yī)院?合同編號：乙方：南京XX公司?簽訂地點：南京大廠街道甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《_____》、《中華人民共和國廣告法》法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：南京江北人民醫(yī)院標識標牌?的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。一、廣告制作、安裝1、規(guī)格?、數(shù)量：見標識標牌制作報價附圖2、材質(zhì)：所有材質(zhì)見附圖標明3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內(nèi)）另KT板寫真和膠水板寫真不在質(zhì)保范圍內(nèi)。4、安裝地點：南京江北人民醫(yī)院內(nèi)（甲方指定）二、質(zhì)量標準產(chǎn)品質(zhì)量符合國標BS?EN?ISO?7823-3-20_________三、工程造價及支付方式1、標識標牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件2、支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在7個工作日內(nèi)組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金在驗收合格日起一年后14日內(nèi)付清。四、工程期限1、合同簽訂日起15個工作日內(nèi)（或以甲方通知為準）。2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。五、雙方權(quán)利、義務甲方：1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。2、有權(quán)對乙方的設計提出建議和修改意見。3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。4、有義務提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設計參考。5、按本合同規(guī)定結(jié)算標識標牌的制作、安裝費用。乙方：1、?自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內(nèi)制作施工并安裝完畢。2、?嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。3、乙方對設計的作品享有著作權(quán)。六、關(guān)于驗收乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內(nèi)必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。七、違約責任：1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。3、乙方應保證標示標牌質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固。如產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)損壞，乙方應在3日內(nèi)修復完畢，逾期未修復，每增加一日按余款的5%從質(zhì)量保證金中扣除。4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方本著友好協(xié)商的原則有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。八、合同爭議的解決方式：本合同在履約過程中發(fā)生的爭議，由雙方當時人協(xié)商；協(xié)商解決不成的向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。九、此合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。十、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。十一、其他約定事項：_____________________________________________________________。甲方：南京?民醫(yī)院?乙方：南京?限公司（蓋章）?（蓋章）委托代理人：?委托代理人：日期：?日期：公司開戶行：XX銀行大廠支行公司名稱：南京XX公司銀行帳號：加工安裝合同匯總篇3甲方：合肥市XX公司乙方：乙方愿為甲方加工門窗，提供廠房、機器設備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨，經(jīng)協(xié)商達成如下意向協(xié)議：一、?加工內(nèi)容：1、?門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配?；2、?五金配件裝配?；3?、嚴格按照門窗規(guī)范程序加工；4、?符合產(chǎn)品標準的包裝。二、材料：全部材料（包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘?shù)人懈郊┚?由甲方提供并對質(zhì)量負責，乙方協(xié)助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、?規(guī)格型號和質(zhì)量標準予以驗收。三、加工依據(jù)：加工依據(jù)為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節(jié)點圖和制作尺寸、數(shù)量以及合同附件規(guī)定的材料標準進行加工，并嚴格遵守甲方技術(shù)人員的指導。四、加工質(zhì)量標準：符合國家GB/8814-20_________、JG/T131-20_________、JG/T140-20_________、JG/T176-20_________、JG/T180-20_________標準執(zhí)行驗收。如因乙方單方面原因造成質(zhì)量不合格，給甲方造成損失的由乙方賠償。五、指派?為甲方駐乙方代表，組織施工并對工程質(zhì)量、進度進行指導、監(jiān)督，辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。六、工期：在甲方提供的加工依據(jù)、材料均齊全的條件下，乙方必須按時完成（?日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據(jù)等延誤，工期順延。七、加工費單價：八、付款方式：單項工程窗框制作完成后，支付單項工程合同價?30%?至乙方、單項工程窗芯制作完成后，再支付單項工程合同價?50%?至乙方、單項工程竣工驗收后，再支付單項工程合同價?20%?至乙方。九、包裝：保護膜嚴格按照包裝程序，包裝材料由甲方提供，包裝人工費由乙方承擔。十、運輸：甲方負責運輸并承擔全部運費。乙方負責裝車并提供發(fā)貨明細單。?乙方有義務為甲方聯(lián)系_____、代辦運費結(jié)算等事宜。十一、交貨地點：乙方廠內(nèi)。十二、材料用量；材料正常用量以設計定額為準，其中型材以每批加工的優(yōu)化?下料數(shù)據(jù)（套裁單）為準。允許加工差錯和加工質(zhì)量事故造成的材料損耗?為?5‰（以全部材料總金額計）?；超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方?承擔。十三、剩余材料（不包括小?200mm?的料頭）由乙方保管，加工完成后交于甲方。十四、施工安全1.?乙方應加強施工企業(yè)的安全管理，施工期間因自身管理原因所發(fā)生的人身及財產(chǎn)安全事故，產(chǎn)生責任費用由乙方承擔。2.?乙方服從甲方單位的安排及協(xié)調(diào)。乙方人員進場必須戴安全帽。3.?質(zhì)量問題及解決：?所有質(zhì)量問題應在貨到?12?小時內(nèi)提出，乙方在安裝前解決?。十五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。十六、糾紛解決方式：協(xié)商或有關(guān)部門進行調(diào)解。十七、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。十八、協(xié)議有效期：?_______年_______月_______日?至?年月?日。甲?方：合肥市XX公司乙方：現(xiàn)場負責人：負責人：電話：電話：日?期：日?期：加工安裝合同匯總篇4為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：甲方：乙方：一、甲方權(quán)利、義務：1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。4、向乙方及時供應全套散件。二、乙方權(quán)利、義務：1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。2、按甲方要求加工合格打火機。3、及時支付散件價款。4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。三、生產(chǎn)標準：（依培訓標準）1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。七、可享受免費用設備的優(yōu)惠條件，具體如下：1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。甲方：乙方：地址：地址：甲方：（定作方）乙方：（承攬方）經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達成本合同。一、定作物服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注二、面料、輔料質(zhì)量標準和要求三、服裝款式特點和制作要求四、服飾質(zhì)量標準和驗收方法五、量體時間本合同生效之日起天內(nèi)，在約定的時間內(nèi)乙方派人到甲方進行量體。六、配套及包裝要求七、結(jié)算方式和付款期限『』八、交貨期限、地點、方式乙方應當在量體完成之后天內(nèi)交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。九、異議如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應當在10天之內(nèi)作出答復并提出解決辦法。十、違約責任1、甲方逾期付款，應當根據(jù)本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。2、乙方逾期交貨，應當根據(jù)本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。十一、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。十二、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽字或蓋章后生效。甲方：乙方：年月日年月日加工安裝合同匯總篇5甲方：乙方：甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：南京江北人民醫(yī)院標識標牌的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。一、廣告制作、安裝1、規(guī)格、數(shù)量：見標識標牌制作報價附圖2、材質(zhì)：所有材質(zhì)見附圖標明3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內(nèi)）另KT板寫真和膠水板寫真不在質(zhì)保范圍內(nèi)。4、安裝地點：南京江北人民醫(yī)院內(nèi)（甲方指定）二、質(zhì)量標準產(chǎn)品質(zhì)量符合國標BSENISO7823-3-20xx三、工程造價及支付方式1、標識標牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件2、支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在7個工作日內(nèi)組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金在驗收合格日起一年后14日內(nèi)付清。四、工程期限1、合同簽訂日起15個工作日內(nèi)（或以甲方通知為準）。2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。五、雙方權(quán)利、義務甲方：1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。2、有權(quán)對乙方的設計提出建議和修改意見。3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。4、有義務提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設計參考。5、按本合同規(guī)定結(jié)算標識標牌的制作、安裝費用。乙方：1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內(nèi)制作施工并安裝完畢。2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。3、乙方對設計的作品享有著作權(quán)。六、關(guān)于驗收乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內(nèi)必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。七、違約責任：1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。3、乙方應保證標示標牌質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固。如產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)損壞，乙方應在3日內(nèi)修復完畢，逾期未修復，每增加一日按余款的5%從質(zhì)量保證金中扣除。4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方本著友好協(xié)商的原則有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。八、合同爭議的解決方式：本合同在履約過程中發(fā)生的爭議，由雙方當時人協(xié)商；協(xié)商解決不成的向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。九、此合同一式肆份，甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。十、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。十一、其他約定事項：_____________________________________________________________。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：加工安裝合同匯總篇6合同編號：_________________合同主控部門備案編號：建筑(安裝)構(gòu)配件委托加工定作(安裝)合同(標準文本)工程名稱：加工產(chǎn)品：建筑安裝構(gòu)配件委托加工定作(安裝)合同定作方：_承攬方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、公平、互惠的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品名稱及基本描述：注：加工成品規(guī)格可設附圖。第二條加工成品基本要求加工成品除滿足第一條“加工成品名稱及基本描述”表中的質(zhì)量要求外，還應滿足以下條件：(一)原材料/構(gòu)配件基本要求：1、定作方提供原材料/構(gòu)配件的要求：(1)未經(jīng)定作方同意，承攬方不得自行補充、調(diào)整、更換定作方提供的原材料/構(gòu)配件。(2)對于定作方未提供的輔材，承攬方按照定作方要求或規(guī)范、標準等要求，匹配相應的輔材。(3)承攬方根據(jù)定作方加工要求，提出原材料/構(gòu)配件使用計劃，經(jīng)雙方審核確認后，按照本合同的《定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標準》表履行合同，承攬方承擔原材料/構(gòu)配件檢驗試驗費用以及超額使用的原材料/構(gòu)配件費用，超額原材料/構(gòu)配件必須由定作方提供。(4)原材料/構(gòu)配件由定作方負責運送至承攬方加工現(xiàn)場，經(jīng)雙方確認后，卸于指定位置，其保護和照管等責任由承攬方負責。(5)定作方提供的原材料/構(gòu)配件超量的(正常合理節(jié)余除外)，由定作方負責收回，或者經(jīng)雙方協(xié)商折抵加工成品價款。2、承攬方提供原材料/構(gòu)配件的要求：承攬方除滿足本合同的《承攬方提供原材料/構(gòu)配件標準要求》表的原材料/構(gòu)配件質(zhì)量要求外，尚需滿足以下條件：(1)按照定作方要求提供原材料/構(gòu)配件出場合格證明文件原件或加蓋原件存放單位印章的復印件，規(guī)范、標準等要求進場復檢時，承攬方還應按照要求出具市級以上相關(guān)檢測部門的復檢證明，并承擔一切費用。(2)對于輔材，定作方有明確要求的，承攬方應當按照定作方要求進行加工，定作方未明確要求的，承攬方應當按照相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范、標準等的要求，予以匹配。(3)承攬方應當對進場的符合合同要求的原材料/構(gòu)配件采取妥善的保護措施，確保不因保管不當出現(xiàn)質(zhì)量隱患或缺陷，造成損失由承攬方負責賠償。(4)原材料/構(gòu)配件的進場與裝卸費用均由承攬方承擔一切費用，不論何種原因，定作方對于承攬方提供的原材料/構(gòu)配件均不承擔除按加工產(chǎn)品支付價款外的任何責任。3、本合同約定原材料/構(gòu)配件由(二)加工成品基本要求：1、無論何方提供原材料/構(gòu)配件，加工成品均由承攬方負責按照合同要求期限進場，并承擔運輸、裝卸等費用。2、加工成品采用焊接工藝時，要保證成品不變形、扭曲、翹曲等，保證焊縫均勻、飽滿、無夾渣且保證焊縫長度和寬度;采用車絲工藝時，要保證絲扣均勻、無斷絲、無跑絲、無缺損，要保證絲扣長度和深度，做好上油潤滑，必要時要包裝到位。(三)承攬方安裝基本要求：4、承攬方同意遵循定作方或定作方同意接受的各項現(xiàn)場管理和考核標準，同意接受定作方或定作方同意接受的有關(guān)部門依據(jù)標準做出的獎罰決定。5、承攬方對其安裝的加工成品以及安裝過程中的未完作業(yè)成果承擔保護責任，加工成品以及安裝期間未經(jīng)驗收的作業(yè)成果在安裝期間發(fā)生的損壞、丟失等損失，均由承攬方承擔。6、合同履約過程中發(fā)生的承攬方自身財產(chǎn)損失、員工或雇員人身損害賠償、承攬方及其員工和雇員因故意或過失造成的第三人人身或財產(chǎn)損害賠償?shù)染沙袛埛阶孕谐袚陨袭a(chǎn)生的損失和損害賠償由定作方代為承擔的，定作方有權(quán)向承攬方全額追償，并可追究承攬方的違約責任。7、本合同約定加工成品由第三條原材料/構(gòu)配件的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量本合同約定原材料/構(gòu)配件有下列第種方式提供。(一)用承攬方原料/構(gòu)配件完成工作的承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。承攬方提供原材料/構(gòu)配件標準要求(二)用定作方原材料/構(gòu)配件完成工作的雙方應當明確規(guī)定原材料的消耗定額，定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，發(fā)生上述情況承攬人對定做人負責賠償。定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標準第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法(一)承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。(二)承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。(三)定作方提供技術(shù)資料、圖紙等的日期______________________。(四)關(guān)于圖紙等資料的其他約定事項第五條驗收標準和方法(一)約定的驗收手段：__依據(jù)定作方提供的圖紙、資料和技術(shù)要求，使用相對應的通用檢測工具，采用清點、測、量、稱、標準容器對比的那個手段進行驗收，驗收工具以定作方工具為準。(二)驗收執(zhí)行標準：(按以下優(yōu)先順序執(zhí)行)1、_2(三)驗收發(fā)生異議時約定的仲裁機關(guān)：__濟南仲裁委員會(四)驗收出現(xiàn)問題時的約定處理意見：驗收出現(xiàn)爭議時，首先應本著客觀公正合理的原則，由雙方的直接責任人保持理智地商談解決，確實達不成一致意見，各自如實及時向自己的上級反映客觀情況，由雙方的上級領導相互溝通，未在雙方領導協(xié)商前，任何一方不得作出過激行為或私自退場，否則做出過激行為方應承擔本合同約定的違約責任。(五)定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。第六條價款或酬金(一)該合同商定的產(chǎn)品價格調(diào)整范圍：清單表中未列明的加工成品由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定單價，所有加工成品單價為固定單價，不隨合同履行期間的任何因素變化而調(diào)整。2、定作方提供原材料/構(gòu)配件的，承攬方按照本合同約定損耗標準仍有節(jié)余的(按照定作方最終確認的加工成品推算)，余材歸承攬方所有，如承攬方需退還定作方的，按照退還余材原采購價的50%給予承攬方獎勵，余材由定作方收回。(二)該合同商定的產(chǎn)品貨款結(jié)算辦法：1、定作方提供原材料/構(gòu)配件的結(jié)算辦法：(1)合同簽訂后，承攬方按照本合同《定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標準》表中的計劃數(shù)量領取原材料/構(gòu)配件，并向定作方出具收料證明。(2)承攬方按照本合同約定加工制作，并接受定作方的隨時監(jiān)督和檢查。(3)承攬方對加工成品負責運至定作方指定位置，經(jīng)定作方指定的負責人驗收合格后，出具合格加工成品驗收單，定作方依據(jù)本合同約定單價和該合格驗收單數(shù)量如實結(jié)算。(4)對于驗收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質(zhì)論價，按照合同約定單價(定作方原材料款扣減后)的50-80%標準結(jié)算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，發(fā)生重復用料的，自行到定作方處領取，并按照定作方原材料/構(gòu)配件實際采購價的120%扣減費用，定作方有權(quán)自合格加工成品價款中自行扣除;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。2、承攬方提供原材料/構(gòu)配件的結(jié)算辦法：(1)合同簽訂后，承攬方按照合同約定質(zhì)量標準準備各種材料或構(gòu)配件，定作方可按照本合同約定支付給承攬方的定金或預付款。(2)承攬方按照本合同約定標準加工制作，并接受定作方的隨時監(jiān)督和檢查。(3)對加工成品負責運至定作方指定位置，經(jīng)定作方指定的負責人驗收合格后，出具合格加工成品驗收單，定作方依據(jù)本合同約定單價和該合格驗收單數(shù)量如實結(jié)算。(4)對于驗收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質(zhì)論價，按照合同約定單價的50-80%標準結(jié)算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，所有增加的費用均由承攬方承擔;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。定金預付款(6)本合同約定支付上述款項的比例為%。3、承攬方負責安裝的結(jié)算辦法：(1)承攬方按照合同約定質(zhì)量標準安裝完成后，經(jīng)定作方指定的負責人，有監(jiān)理等第三方監(jiān)督的，還應經(jīng)過第三方驗收合格后，填寫驗收合格證明，定作方對已完驗收合格部位支付安裝款。(2)對于驗收不合格的作業(yè)成果，定作方同意接收利用的，按質(zhì)論價，按照合同約定安裝價格的50-80%標準結(jié)算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，所有增加的費用均由承攬方承擔;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。(3)安裝期間承攬方需用定作方資源(該資源合同約定本由承攬方承擔)的，定作方如實扣減費用。(4)本合同約定安裝價款以下列方式進行結(jié)算：①安裝固定總價元;②安裝固定單價元/(每約定計量單位);③計日工(含安裝輔材)元/工日。(5)固定單價計量單位以安裝面的驗收合格工作成果計量單位計或驗收合格工作成果所需的加工成品計量單位計，數(shù)量以實際驗收合格數(shù)計。(6)安裝期間如需發(fā)生安裝輔材的，其輔材費用均由承攬方承擔。(7)對于加工成品定作方需要承攬方拆除再次周轉(zhuǎn)安裝的，承攬方應當保證連續(xù)提供服務，直至定作方解除為止;再次周轉(zhuǎn)安裝需要更換輔材的，承攬方應當按照與原成品同材質(zhì)的標準要求予以更換。本合同約定拆除再次安裝費用標準(含更換的輔材及裝運卸)：及時到場確認，未及時確認或有異議的，雙方同意以第三方(監(jiān)理、發(fā)包人等)的檢驗意見為準。驗的方法，承攬方應誠實信用，若定作方檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)量少于承攬方提供數(shù)的，承攬方同意該批次或此次進場至上一次檢驗日期間的所有同類型產(chǎn)品均按照此次檢驗的數(shù)量誤差或差率進行結(jié)算(正常的允許偏差除外)。收據(jù)與實際收款賬戶的單位保持一致。確不能出具稅票時，定作方可代扣代繳出租方應繳的稅費。(三)合同價款支付方式1、一般規(guī)定：所有加工成品進場驗收合格后(需安裝的，安裝工作驗收合格后)，定作方支付合格成品或工作成果價款的30—70%，全部完成加工工作或安裝工作成果付至合格成品或工作成果的50—80%價款，定作方合同約定工作內(nèi)容竣工后，付至合格成品或工作成果的95%價款，余款自本合同約定工作內(nèi)容的保修期滿后一月內(nèi)無息付清。2、本合同約定合同價款支付方式為：第七條交貨的時間和地點及包裝要求(一)產(chǎn)品的接貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)1、產(chǎn)品的接貨單位：2、到貨地點：。3明的，自定作方通知進場日期起的3日內(nèi)。4、該合同商定的交貨方法及運輸方式：(1)加工成品進入合同約定到貨地點的運輸費均由承攬方承擔;(2)運輸方式由承攬方根據(jù)經(jīng)驗自行選擇，定作方在到貨地點實施驗收。(3)所有加工產(chǎn)品以本合同約定的交貨地點雙方指定負責人現(xiàn)場驗收數(shù)量為準，交貨地點以外的產(chǎn)品損耗、損壞、滅失、交通事故等所有費用或損失均由承攬方承擔責任。(二)產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收以及維護或維修1、產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;2、國家與業(yè)務主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由買賣雙方商定。3、該合同商定的產(chǎn)品包裝、回收以及維護或維修要求:(1)承攬方應當按照規(guī)范、標準等要求，對產(chǎn)品進行有效包裝，盡量減少運輸過程中的損耗、損壞或丟失，保障定作方驗收通過。(2)承攬方還應在運輸過程中根據(jù)有關(guān)部門的要求實施覆蓋、防遺撒、防防塵等措施，并承擔因此可能出現(xiàn)的一切損失。第八條承攬方的違約責任(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。(二)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。(三)未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。(四)逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付逾期交付部分價款總額或酬金總額的10—30%的違約金。(五)未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。(六)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__20__%或酬金總額的_30___%(兩者取高值)的違約金。(七)異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。(八)實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。(九)由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。(十)未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。(十一)擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第九條定作方的違約責任(一)定作方可中途變更或退(換)定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，承攬方接到定作方的變更或退(換)通知后，應立即停止加工或其他生產(chǎn)行為。承攬方已經(jīng)加工或生產(chǎn)的成品或半成品貨物，由定作方幫助協(xié)調(diào)消化;確實消化不了的，由承攬方自行消化，定作方向承攬方償付已生產(chǎn)成品或半成品部分貨款______%的違約金。(二)中途因定作方原因廢止或終止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的__10__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的___15_%違約金。(三)未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方給予一定期限的書面敦促通知，通知內(nèi)敦促最終期限屆滿定作方仍無法滿足合同要求生產(chǎn)條件的，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的實際損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的實際損失。(四)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，承攬方應向定作方發(fā)出要求領取的書面通知，通知內(nèi)要求領取的最終期限屆滿，定作方仍不領取的，自通知最終領取日期起，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限12個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。(五)定作方超過合同規(guī)定日期付款，承攬方應在一定期限內(nèi)向定作方發(fā)出要求付款的催函，在催函最終要求付款的期限屆滿或30日內(nèi)定作方?jīng)]有明確答復的，定作方應自催函發(fā)出之日起按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付逾期付款的違約金。(以酬金計算的，應自催函發(fā)出之日起每逾期一天，按酬金總額的萬分之三償付違約金。)承攬方自定作方應付款之日起30日內(nèi)未按照約定提交書面付款催函的，視為同意延期付款。第十條不可抗力(一)當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，并應?0天內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。(二)在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。遭遇不可抗力方逾期提供證明的，合同相對方有權(quán)選擇是否予以認可，不予認可的按照未發(fā)生不可抗力情形處理。第十一條糾紛的處理1、于承攬合同的相關(guān)規(guī)定處理。2、加工定作(安裝)合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(1)項處理：1.向濟南仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院起訴。第十二條合同履行期間和生效(1)本合同的履行期間為自合同生效之日起至定作方與發(fā)包人簽署的工程施工合同中定作方承包工作內(nèi)容所需要承攬方產(chǎn)品的工作內(nèi)容全部完成之日;包括定作方與發(fā)包人就同一個工程施工合同簽署的補充內(nèi)容中所需要承攬方產(chǎn)品的工作內(nèi)容。(2)本合同自雙方簽字并加蓋公司公章或合同專用章之日起生效。本合同如以定作方項目部名義簽訂，須經(jīng)定作方法人書面授權(quán)或予以追認后方可對定作方法人產(chǎn)生法律效力，否則實際施工導致的不利后果由承攬方承擔。第十三條其他1、本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_二_份，雙方各留存一份。定作方：________________________承攬方：________________________代表人：代表人：合同簽訂日期：年月日合同簽訂地點：附表一：原材料/構(gòu)配件收料單注：1、該單為收料單位與發(fā)料單位之間的材料往來憑證，收料單位未按照收發(fā)雙方合同約定完成所收材料的工作任務，應當及時負責返還發(fā)料單位，并承擔合同約定的違約責任。2、該單未經(jīng)收發(fā)雙方另行簽訂協(xié)議，不得進行任何轉(zhuǎn)帳。3、收料單位未按照收發(fā)雙方合同約定完成所收材料的工作任務，發(fā)料單位有權(quán)單方選擇或收回所發(fā)材料或按照單中所列總價的120%索賠收料單位;單中未列明總價的，發(fā)料單位有權(quán)按照單中所列材料當期市場價格的120%索賠收料單位(完成任務的剩料除外)。發(fā)料單位：收料單位：發(fā)料人(簽字)：收料人(簽字)：日期：年月日加工安裝合同匯總篇7甲方：_________________乙方：_________________一、甲方權(quán)利、義務：1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。4、向乙方及時供應_____散件。二、乙方權(quán)利、義務：1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。2、按甲方要求加工合格打火機。3、及時支付散件價款。4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。三、生產(chǎn)標準：（依培訓標準）1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2—3cm無斷頭。四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。甲方：_________________乙方：________________________年______月____日加工安裝合同匯總篇8同編號：_________訂立合同雙方：定作人：_________（以下簡稱甲方）定作人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________定作人承辦單位：_________聯(lián)絡人：_________聯(lián)系電話：_________定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_________承攬人：_________（以下簡稱乙方）承攬人法定代表（負責）人：_________簽約人：_________承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________承攬人機構(gòu)地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________銀行開戶許可證：_________開戶行：_________帳戶：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）1、_________2、_________3、_________注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。第三條加工、制作與安裝、要求1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。第四條驗收標準和方法1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務1、乙方對制作的報刊亭進行安裝；2、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_________日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收）；3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費。4、乙方承諾對甲方使用的`報刊亭進行終身維護。第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。4、剩余的合同標的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條甲方違約責任1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_________‰的違約金；2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。第九條乙方違約責任1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰違約金；2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。第十條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁；2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十一條附則1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。甲方（蓋章）：_________簽約人（簽字）：_________簽約日期：_________年__月__日乙方（蓋章）：_________簽約人（簽字）：_________簽約地點：_________年__月__日加工安裝合同匯總篇9合同編號：_________訂立合同雙方：定作人：_________(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人：_________簽約人：_________定作人承辦單位：_________聯(lián)絡人：_________聯(lián)系電話：_________定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_________承攬人：_________(以下簡稱乙方)承攬人法定代表(負責)人：_________簽約人：_________承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________承攬人機構(gòu)地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________銀行開戶許可證：_________開戶行：_________賬戶：_________根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)1、_________2、_________3、_________注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。第三條加工、制作與安裝、要求1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。第四條驗收標準和方法1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;2、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_________日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費。4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條甲方違約責任1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_________‰的違約金;2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。第九條乙方違約責任1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰違約金;2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。第十條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁;2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十一條附則1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________簽約人(簽字)：_________簽約人(簽字)：_________簽約地點：_________簽約日期：_________年__月__日加工安裝合同匯總篇10甲方：乙方：依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就保障性住房工程門窗加工、安裝事宜協(xié)商一致，為確保工程質(zhì)量進度和甲乙雙方的共同利益，特訂立以下條款：一、結(jié)算價格：每平方米元，不含稅金。二、材料要求：型材采用中材高抗紫外線白色共擠系列型材，玻璃采用4+8+4中空玻璃。乙方才料進場后經(jīng)甲方驗收合格后方可安裝。三、結(jié)算方式：按照實際安裝面積結(jié)算。四、付款方式：窗框安裝完后，經(jīng)甲方驗收付工程總價款的支付余額待窗扇及玻璃安裝完畢，經(jīng)甲方驗收合格，扣除保修費后一次性付清。五、合同自簽訂之日起，由乙方核實洞口尺寸，繪制窗型大樣圖，由甲方簽字認可后方可加工。六、工期要求：按甲方制定的工程進度按時完工。七、安全要求：乙方人員進場后，所有施工安全及用電安全由乙方自理，甲方概不負責。八、工程保修：保修期一年，保修期內(nèi)乙方按本協(xié)議執(zhí)行保修義務，甲方在使用工程中若發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題和材料質(zhì)量問題，責任由乙方承擔，甲方有權(quán)追究乙方相關(guān)責任并要求賠償。九、合本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同履行完成后自動終止。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：年月日加工安裝合同匯總篇11甲方：_________乙方：_________經(jīng)定甲方與乙方多年合作關(guān)系，懷寧縣建成區(qū)集貿(mào)市場樓梯扶手、欄桿、空調(diào)板護欄加工安裝工程，由同志制做安裝。為明確雙方責任，按質(zhì)、按量、按時完成任務，依據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程合同條例》結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下條款共同遵守。一、項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額：項目名稱：_________________________市場項目地點：___________________________規(guī)格型號：____________________________________二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、乙方對質(zhì)量負責的條件及期限：1、乙方應根據(jù)圖紙設計及施工規(guī)范、圖集、現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準和建設單位的要求組織制作、安裝，乙方對制作好成品工程竣工三日起保修一年。保修執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定及終身售后服務。2、在該工程提交竣工報告(預算)前十天必須將相關(guān)資料交給總承包施工單位。三、交(提)貨時間、地點、方式、運輸方式、到達站(港)和費用負擔自合同簽訂之日起乙方組織人員進行制作。具體安裝的時間由甲方提前十天通知乙方，從第十五天起開始制作、安裝，運輸費用由乙方自負。四、組織驗收產(chǎn)品進入工地必須經(jīng)建設單位及監(jiān)理單位驗收簽證認可后再安裝，安裝結(jié)束后由建設單位、監(jiān)理單位、總承包施工單位進行竣工前預驗收，預驗收合格后報縣質(zhì)監(jiān)站驗收。五、付款、結(jié)算方式及期限本項目付款方式為：成品進廠付總款的_________%，安裝結(jié)束付總款的_________%，余款待工程竣工驗收后付_________%，剩余_________%質(zhì)保金在工程竣工后一年內(nèi)付清。六、雙方責任甲方責任：1、提供設計圖紙。2、按合同約定款到向乙方支付工程款項。3、負責施工現(xiàn)場布置，指定電源、道路和材料堆放位置，并協(xié)調(diào)各土建方與乙方關(guān)系。乙方責任：1、制作安裝，交通工具和安裝工具自備。2、嚴格按圖紙施工和現(xiàn)場量定的尺寸及技術(shù)標準及相關(guān)制作規(guī)定進行安裝，確保質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工并交付驗收。3、乙方在安裝時對成品要做嚴格的保護，不能影響驗收，否則后果自負。成品或半成品到達施工現(xiàn)場要自行保管。4、自行配置安全防護用品，確保安裝及現(xiàn)場施工人員的安全，如發(fā)生安全事故承擔全部責任。5、如在施工過程中因施工方原因造成工程不能如期完工，由甲方承擔責任。6、產(chǎn)品檢測費用甲乙雙方各付一半，此款不含在工程款內(nèi)。七、違約責任乙方責任：1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工直到合格。2、工程不能按合同規(guī)定工期交付使用的，乙方承擔逾期責任，每天罰款按工程總價款3‰承擔違約金。因不可抗拒因素造成的工期延誤，乙方不承擔責任。3、工程未經(jīng)驗收要嚴格做好成品的保護和看管工作，不得讓任何人使用(包括建設單位、甲方)，否則造成成品的破壞，影響驗收，由乙方自行承擔。八、附則l、雙方協(xié)商同意的有關(guān)文件、會議紀要，以及口頭協(xié)議等，也是本合同的組成部分。2、本合同發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)議不成，按以下第條進行。(1)項目方式解決。(2)向經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。(3)向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方簽字：_________乙方簽字：__________________年_________月_________日加工安裝合同匯總篇12甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)精神，甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。第一條：加工不銹鋼欄桿1、不銹鋼欄桿扶手材料規(guī)格511.2。2、不銹鋼立柱規(guī)格為511.2。3、不銹鋼欄桿橫管規(guī)格351.0。4、不銹鋼欄桿豎管規(guī)格251.0。第二條：制作要求1、要求橫平豎直，拋光打磨。2、要求高度為70cm。3、要求長度為4m為單位，立柱3支。4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。第三條：合同金額1、單價為150元/米（含稅收）。2、合同數(shù)量約100米，總金額約15000元整，以實做實收為準。第四條驗收及付款：1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點即為交貨，交貨后及時辦理驗收手續(xù)，經(jīng)甲方驗收合格后3日內(nèi)付清乙方貨款。2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質(zhì)期為一年。第五條本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協(xié)商簽訂補充協(xié)議，本合同所列附件（即圖紙）是本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。附：加工不銹鋼欄桿《報價表》及制作樣圖一份。甲方蓋章：甲方代表簽字：乙方蓋章：乙方代表簽字：公司地址：日期：_________年__月__日加工安裝合同匯總篇13定作人：_________(以下簡稱甲方)簽約人：_________(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格