施工承攬合同（通用19篇）

施工承攬合同（通用19篇）

須要根據(jù)合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行。以下是合同屋我為大家收集整理的施工承攬合同，歡迎閱讀并下載。

施工承攬合同第1篇

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循同等、自愿和誠懇信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方供應施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。

其次條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破裂___元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù)，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應剛好要求甲方賜予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度101%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條機械設備的運用和管理

一、乙方應當根據(jù)合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運輸至本項目施工現(xiàn)場。

二、甲方應就乙方供應機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必需進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入運用的機械設備。

三、甲方除擔當本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、運用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方擔當。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可托付具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員擔當機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應供應機械設備管理的資料，滿意施工項目受檢須要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應剛好進行修理。甲方根據(jù)當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應剛好組織搶險，防止事態(tài)擴大，愛護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下狀況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方擔當：

1、屬于乙方運用不當或者現(xiàn)場平安措施不當所發(fā)生的事故;

2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，平安裝置失效所發(fā)生的事故;

4、其他非因甲方緣由造成的事故。

第四條雙方的權(quán)利和義務

一、甲方的權(quán)利和義務

1、甲方有權(quán)根據(jù)該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌支配，包括機械的數(shù)量支配、組合支配、工作時間支配、工程協(xié)作支配等。

2、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)合同約定供應合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行支配機械進場，乙方無條件退出。并擔當由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法運用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權(quán)單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方接著作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻擋甲方施工。

5、甲方應當根據(jù)合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方供應機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的幫助和便利。

二、乙方的權(quán)利和義務

l、乙方應當根據(jù)約定的時間、地點向甲方供應約定的合格機械設備。乙方應當向甲方供應機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

2、乙方應當供應技術(shù)保障，擔當機械在施工期間的修理保養(yǎng)義務。

3、乙方派出隨機操作人員必需持證上崗，聽從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。

5、乙方有權(quán)根據(jù)合同約定收取合同價款。

第五條違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當擔當違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的`約定向甲方供應機械設備或供應的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期供應機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金2000元并賠償甲方因此遭遇的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭遇經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方擔當違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行解除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方擔當任何違約責任或經(jīng)濟損失。

第六條不行抗力

一方當事人因不行抗力不能根據(jù)約定履行本合同的，依據(jù)不行抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當剛好告知對方，并自不行抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯斯C明。

第七條解決爭議的方式

本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，說明的依次除有特殊說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承攬合同第2篇

承攬方：

定作方：

定作方托付承攬方加工長春——吉林高速馬路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

其次條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

（1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗，不符合要求的，應馬上通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方供應

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

（1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方運用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

（1.交（提）定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限______

第十一條其它_________

（如：1.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊須要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再須要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的`價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責任。

十、擅自調(diào)換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔當因此而多支出的費用。

第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當實行主動措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以干脆向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

甲方：___

乙方：___

___年___月___日

施工承攬合同第3篇

甲方：__________________

乙方：__________________

經(jīng)各方友好協(xié)商，本著同等、自愿、有償、誠懇信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達成協(xié)議如下：

一、地塊概況

1.該地塊位于六納馬路諶家街背后溫應權(quán)建房余下的路口。宗地四至：前抵六納馬路、后抵溫應權(quán)木材廠、左抵溫應權(quán)門面、右抵秋樹地界(預留一米左右小路)。

2.該地塊的用途為住宅。

二、轉(zhuǎn)讓方式

1.甲方把該地塊轉(zhuǎn)讓給乙方，作住宅用地。

2.土地的轉(zhuǎn)讓價為壹拾萬零陸百元，轉(zhuǎn)讓總價為人民幣101600元。

3.甲方無條件將預先制好的地牽梁及柱子轉(zhuǎn)讓給乙方運用。

4.甲方必需保證無任何人以任何理由干涉和阻礙乙方施工。

三、違約責任

1.甲方誠邀乙方參加其土地的全部處理事宜，并承諾創(chuàng)建條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能取得該地塊，甲方情愿雙倍返還定金及轉(zhuǎn)讓款，

2.乙方未能按時支付地價款，應以每月未付部分的萬分之貳作滯納金支付給甲方。否則，視同終止履行本協(xié)議，并有權(quán)處置已付定金。

3.甲方應創(chuàng)建合理條件讓乙方施工，施工過程中會給甲方帶來出入居處不便，甲方應當保證平安的狀況下自行解決。

四、其他

1.在出讓過程中，乙方擔當相應的土地契稅和交易費用。

2.乙方的開發(fā)建設應依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。

3.本協(xié)議未盡事宜，須經(jīng)各方協(xié)商解決，并簽訂相應的補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

4.本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生沖突、爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，提請法院裁決。

5.本協(xié)議經(jīng)各方代表簽字蓋章后生效。

6.本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_______________

乙方：_______________

證明人：_______________

日期：_______________

施工承攬合同第4篇

甲方：________________

身份證號：________________________________

乙方：________________

身份證號：________________________________

___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室)，經(jīng)與__________(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

一、工程項目：

1、__________個房間(_____臥房、_____客廳，以下簡稱這個房間)鋪木地板

2、__________個衛(wèi)生間做防水，鋪地磚及瓷磚

3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;

4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;

5、廚房做防水，安裝櫥柜;

6、包臥房、衛(wèi)生間門;

7、未盡細微環(huán)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商議確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必需保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

三、質(zhì)量標準：

施工質(zhì)量要符合平安要求和國家要求的裝修標準，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

______年_____月_____日至_______年_____月_____日，如不能按期完成，每天將懲罰金_____元。

五、工程造價：

根據(jù)附表價格，由乙方選購 材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結(jié)算為準。

六、付款方式：

合同簽訂后，甲方支付現(xiàn)金_______(大寫：人民幣_______萬元整)經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。

七、其它問題：

裝修項目的詳細要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

八、本合同一式_____份，甲乙方各執(zhí)_____份，具有相同效應。

甲方簽字(蓋章)：____________________

乙方簽字(蓋章)：____________________

____________年__________月________日

施工承攬合同第5篇

托付方(甲方)____________________

承接方(乙方)____________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方確定托付乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

一、工程地點：

________區(qū)________街________單元________室。

二、形式結(jié)構(gòu)：

________層式________室________廳________廚________衛(wèi)。

三、工程項目：

1、________個房間(________臥房、________客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;________個廚房，________個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。

2、未盡細微環(huán)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商議確定。

四、承包方式：

甲方按乙方要求必需保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

五、質(zhì)量標準：

施工質(zhì)量要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，________個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工修理。

六、工程造價：

材料由甲方供應，甲方支付乙方裝修人工費_______元人民幣。

七、付款方式：

為確保工程質(zhì)量，暫扣________元押金，________年________月________日至________年________月________日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，________天內(nèi)付清乙方人工費。

八、本合同一式________份，甲乙方各執(zhí)________份，具有相同效應。本合同自雙方簽字之日起生效。

甲方(簽章)：________________

乙方(簽章)：_______________

簽訂日期：____________________

施工承攬合同第6篇

承攬方：____（以下稱乙方）

定作方：____（以下稱甲方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程詳細狀況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

a、承攬項目名稱：______

b、承攬項目地點：______

c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不行抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：____。

e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。

f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、承攬工程內(nèi)容：

窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

3、質(zhì)量標準：

a、材料由甲方自行進場。

b、施工質(zhì)量：根據(jù)防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

4、付款方式：

工程完工驗收后__天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

5、驗收方法：

工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質(zhì)量保修__年，__年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕修理，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它緣由造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、工期：依據(jù)定作方的要求而定。

8、平安施工條例：

1）、定作方應向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特別平安管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特別平安管理規(guī)定介紹造成平安事故，定作方應擔當肯定責任。

2）、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關(guān)制度。

3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成平安事故，責任由承攬方負責。

9、糾紛的處理：

發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年修理期過后、當日修理款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定作方：____承攬方：____

定作方代表：____承攬方代表：____

____年__月__日

施工承攬合同第7篇

發(fā)包方：________________________(以下簡稱甲方)

承包方：________________________(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目須要，經(jīng)與乙方協(xié)商一樣確定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在同等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

一、工程概況

1、工程名稱：________________________

2、工程地點：________________________

3、工程范圍：甲方所供應的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中全部機械設備、爆破材料(土石方破裂，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必需設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方擔當;若乙方因不文明施工內(nèi)容擔當了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權(quán)干脆向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特別作業(yè)人員及特別要求應符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切平安事故均由乙方自行擔當相應法律及經(jīng)濟責任。

三、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_________年____月____日止。

2、因不行抗拒造成延誤工期，工期順延。

四、工程價款及支付方法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

五、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;

2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

六、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

七、工程驗收

1、甲方根據(jù)《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

八、甲方權(quán)利義務

1、甲方供應土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

2、供應乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導和工程測量;

3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度安排完成狀況，并有權(quán)審查同意乙方所供應施工方案;

4、甲方為施工供應所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行擔當;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應剛好組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其實力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)供應辦理放炮手續(xù)的資料。

九、乙方權(quán)利義務

1、供應進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，供應民工團體工傷保險單和發(fā)票。

2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟識的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立擔當在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切平安事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，依據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所擔當?shù)墓こ獭?/p>

4、根據(jù)甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并聽從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負責管理施工全部機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就擔當給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

十一、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司居處地人民法院管轄。

十二、其他

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

2、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必需交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承攬合同第8篇

建設方：___（以下簡稱甲方）

承包方：___（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

一、工程概況

（1）工程名稱：___

（2）工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場

（3）工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

（4）建筑外包面積：___平方米。

（5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）

二、鋼結(jié)構(gòu)施工打算

（一）甲方：

（1）做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的修理，保證施工材料能運達到場。

（2）負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿意施工用水、用電的須要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及供應相應資料。

三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限

依據(jù)須要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算），___年___月___日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算

（1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自變更，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。

（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，

（3）工程竣工驗收后，甲方方可運用，未閱歷收，甲方擅自運用或提前運用則視為本工程驗收合格。

（4）如甲方因未剛好支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應擔當相應經(jīng)濟責任。

（5）本合同結(jié)算方式：___。

五、附則

（1）本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

（2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

（3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一樣后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

甲方：___

乙方：___

___年___月___日

施工承攬合同第9篇

甲方（發(fā)包方）：

乙方（承包方）：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循同等、自愿和誠懇信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方供應施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條：施工項目名稱。施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。

其次條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____（臺）。

二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破裂___元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》；并認可此人簽發(fā)的單據(jù)，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)（或機械故障）間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應剛好要求甲方賜予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度101%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條機械設備的運用和管理

一、乙方應當根據(jù)合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運輸至本項目施工現(xiàn)場。

二、甲方應就乙方供應機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必需進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入運用的機械設備。

三、甲方除擔當本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、運用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方擔當。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可托付具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員擔當機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應供應機械設備管理的資料，滿意施工項目受檢須要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應剛好進行修理。甲方根據(jù)當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應剛好組織搶險，防止事態(tài)擴大，愛護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下狀況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方擔當：

1、屬于乙方運用不當或者現(xiàn)場平安措施不當所發(fā)生的事故；

2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故；

3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，平安裝置失效所發(fā)生的事故；

4、其他非因甲方緣由造成的事故。

第四條雙方的權(quán)利和義務

一、甲方的權(quán)利和義務

1、甲方有權(quán)根據(jù)該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌支配，包括機械的數(shù)量支配、組合支配、工作時間支配、工程協(xié)作支配等。

2、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)合同約定供應合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行支配機械進場，乙方無條件退出。并擔當由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法運用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械；乙方不能履行前述義務時，甲方有權(quán)單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方接著作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻擋甲方施工。

5、甲方應當根據(jù)合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方供應機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的幫助和便利。

二、乙方的權(quán)利和義務

l、乙方應當根據(jù)約定的時間、地點向甲方供應約定的合格機械設備。乙方應當向甲方供應機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

2、乙方應當供應技術(shù)保障，擔當機械在施工期間的修理保養(yǎng)義務。

3、乙方派出隨機操作人員必需持證上崗，聽從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。

5、乙方有權(quán)根據(jù)合同約定收取合同價款。

第五條違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當擔當違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金；給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金；甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方供應機械設備或供應的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期供應機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金2000元并賠償甲方因此遭遇的全部經(jīng)濟損失；乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭遇經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方擔當違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行解除一切第三方的阻撓或干擾；若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方擔當任何違約責任或經(jīng)濟損失。

第六條不行抗力

一方當事人因不行抗力不能根據(jù)約定履行本合同的，依據(jù)不行抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當剛好告知對方，并自不行抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯斯C明。

第七條解決爭議的方式

本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，說明的依次除有特殊說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承攬合同第10篇

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細狀況，經(jīng)雙方協(xié)商一樣，簽定本協(xié)議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方全部。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方詳細實施，甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必需嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和平安施工的有關(guān)部門規(guī)定，平安生產(chǎn)、文明施工，仔細執(zhí)行國家平安、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中運用的特種設備或起重設備必需掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負擔詳細問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方擔當；同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必需無條件接受甲方的管理。對發(fā)覺有違反質(zhì)量、平安操作規(guī)程施工或發(fā)覺存有質(zhì)量、平安隱患的狀況，甲方有權(quán)責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不擔當任何連帶責任。

五、乙方必需妥當處理好本工程的農(nóng)夫工的工資問題，全部涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不擔當任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、平安生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及平安內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料剛好上交公司。

七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外損害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故擔當全部責任及費用。

八、乙方必需遵守公司財務制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關(guān)檢查，并剛好上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必需先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不擔當相應責任；由于乙方人員、材料、設備、施工方法等緣由導致工期延誤，后果、責任由乙方自行擔當。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方擔當一切責任。

十、乙方對平安生產(chǎn)負有干脆責任，發(fā)生平安事故由乙方擔當責任并接受上級部門的懲罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

施工承攬合同第11篇

甲方：__

乙方：__

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方全部的裝修施工事宜達成一樣，簽訂本合同。

一、乙方包干承包的全部施工工作，即實行"包工不包料"，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工，詳細施工內(nèi)容詳見附件（施工工藝要求）。

二、包干承包費用：__

1、鋪地磚：__28元/㎡

2、墻面粉刷：__15元/㎡

3、踢腳線、石膏線：__6元/m

此合同為單價包死合同，合同總價以實際工程量結(jié)算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：__

1、乙方完成全部裝修施工后，支付總合同價8%工程款（小寫￥__元）；

2、全部裝修施工完成后2天內(nèi)，甲方支付剩余2%工程款（小寫￥__元）。

四、工期：__雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務。

五、其他約定：__

1、甲方根據(jù)乙方供應的清單剛好自行負責選購 裝修材料；

2、甲方應按合同約定剛好付款，否則按2元/天支付違約金；

3、乙方自行打算工具、聘請人員，自行負責施工平安，嚴格根據(jù)甲方供應的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)覺質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行擔當；

4、乙方不得奢侈、挪用甲方的裝修材料，否則按5元/次予以懲罰，并需賠償甲方損失；

5、乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務，每延期一天根據(jù)2元/天予以懲罰。如因甲方不剛好付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方緣由而延誤工期，乙方不擔當違約責任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應當剛好負責為甲方修理。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方（簽字）：__乙方（簽字）：__

__年__月__日__年__月__日

施工承攬合同第12篇

發(fā)包方：___________________________（以下簡稱甲方）

承包方：___________________________（以下簡稱乙方）

依據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順當完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循同等自愿、公允和誠信的原則。雙方協(xié)商一樣，就本工程詳細狀況，達成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點：_____________________________________

三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡，工程面積2773平方米，工程總價138600元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線（包含切割片、焊條等）乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注；工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

五、驗收標準：乙方根據(jù)甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

六、工程開竣工日期：_____年__月__日，竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10100元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%，墻板安裝完再付總額的______%，頂板安裝完再付總額的______%，余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

八、甲乙雙方責、權(quán)、利：甲方必需保證乙方施工所需材料剛好足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不擔當任何責任。乙方必需保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料奢侈，乙方擔當由此造成的一切經(jīng)濟損失

九、平安：為保證工程質(zhì)量和施工平安，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切平安事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不擔當任何責任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承攬合同第13篇

托付方（甲方）：

承包方（乙方）：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的詳細狀況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。

一、工程項目：

1、工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。

2、交貨及安裝工程地點：

3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必需根據(jù)甲方確定的設計方案、系統(tǒng)功能、設備材料，承包整個系統(tǒng)的設備供應及安裝和調(diào)試，并包通過有關(guān)技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。

二、系統(tǒng)總造價及其支付：

（一）系統(tǒng)總造價

1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣xxx。

2、整個系統(tǒng)必需滿意甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調(diào)整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方依據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x%；

2、工程全部完工，測試勝利即付總工程款的x%；

3、通過甲方及有關(guān)部門初驗驗收合格，并且系統(tǒng)無故障運行一個月后，再付總工程款的x%。

三、工期：

1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，xx完成安裝調(diào)試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不行抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。

四、供貨及安裝：

1、本工程必需嚴格根據(jù)國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。

2、乙方工程運用的材料、設備必需符合甲方認可的設計方案的規(guī)定，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方擔當。

3、乙方運用的輔材必需先供應樣板并經(jīng)甲方書面認可，方可選購 進場安裝。

五、修理保養(yǎng)：

1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為一年，自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗收合格之日起計。保修期內(nèi)，如系統(tǒng)發(fā)覺故障，乙方必需在接到甲方通知之日起24小時內(nèi)派員修理，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應對系統(tǒng)供應實惠的有償技術(shù)維護。

甲方：___

乙方：___

___年___月___日

施工承攬合同第14篇

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循同等、自愿和誠懇信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方供應施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。

其次條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破裂___元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù)，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應剛好要求甲方賜予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度101%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條機械設備的運用和管理

一、乙方應當根據(jù)合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運輸至本項目施工現(xiàn)場。

二、甲方應就乙方供應機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必需進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入運用的機械設備。

三、甲方除擔當本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、運用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方擔當。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可托付具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員擔當機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應供應機械設備管理的資料，滿意施工項目受檢須要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應剛好進行修理。甲方根據(jù)當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應剛好組織搶險，防止事態(tài)擴大，愛護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下狀況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方擔當：

1、屬于乙方運用不當或者現(xiàn)場平安措施不當所發(fā)生的事故;

2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，平安裝置失效所發(fā)生的事故;

4、其他非因甲方緣由造成的事故。

第四條雙方的權(quán)利和義務

一、甲方的權(quán)利和義務

1、甲方有權(quán)根據(jù)該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌支配，包括機械的數(shù)量支配、組合支配、工作時間支配、工程協(xié)作支配等。

2、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)合同約定供應合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行支配機械進場，乙方無條件退出。并擔當由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法運用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權(quán)單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方接著作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻擋甲方施工。

5、甲方應當根據(jù)合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方供應機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的幫助和便利。

二、乙方的權(quán)利和義務

1、乙方應當根據(jù)約定的時間、地點向甲方供應約定的合格機械設備。乙方應當向甲方供應機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

2、乙方應當供應技術(shù)保障，擔當機械在施工期間的修理保養(yǎng)義務。

3、乙方派出隨機操作人員必需持證上崗，聽從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。

5、乙方有權(quán)根據(jù)合同約定收取合同價款。

第五條違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當擔當違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方供應機械設備或供應的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期供應機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金2000元并賠償甲方因此遭遇的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭遇經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方擔當違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行解除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方擔當任何違約責任或經(jīng)濟損失。

第六條不行抗力

一方當事人因不行抗力不能根據(jù)約定履行本合同的，依據(jù)不行抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當剛好告知對方，并自不行抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯斯C明。

第七條解決爭議的方式

本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，說明的依次除有特殊說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方：___

乙方：___

___年___月___日

施工承攬合同第15篇

發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

依據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順當完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循同等自愿、公允和誠信的原則。雙方協(xié)商一樣，就本工程詳細狀況，達成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點：_____________________________________

三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2773平方米，工程總價138600元。

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

五、驗收標準：乙方根據(jù)甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10100元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的`______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

八、甲乙雙方責、權(quán)、利：甲方必需保證乙方施工所需材料剛好足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不擔當任何責任。乙方必需保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料奢侈，乙方擔當由此造成的一切經(jīng)濟損失

九、平安：為保證工程質(zhì)量和施工平安，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切平安事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不擔當任何責任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承攬合同第16篇

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循同等、自愿和誠懇信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方供應施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。

其次條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破裂___元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據(jù)，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應剛好要求甲方賜予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度101%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條機械設備的運用和管理

一、乙方應當根據(jù)合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運輸至本項目施工現(xiàn)場。

二、甲方應就乙方供應機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必需進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入運用的機械設備。

三、甲方除擔當本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、運用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方擔當。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可托付具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員擔當機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應供應機械設備管理的資料，滿意施工項目受檢須要。

五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應剛好進行修理。甲方根據(jù)當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應剛好組織搶險，防止事態(tài)擴大，愛護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下狀況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方擔當：

1、屬于乙方運用不當或者現(xiàn)場平安措施不當所發(fā)生的事故;

2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，平安裝置失效所發(fā)生的事故;

4、其他非因甲方緣由造成的事故。

第四條雙方的權(quán)利和義務

一、甲方的權(quán)利和義務

1、甲方有權(quán)根據(jù)該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌支配，包括機械的數(shù)量支配、組合支配、工作時間支配、工程協(xié)作支配等。

2、甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)合同約定供應合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行支配機械進場，乙方無條件退出。并擔當由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法運用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權(quán)單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方接著作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻擋甲方施工。

5、甲方應當根據(jù)合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方供應機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的幫助和便利。

二、乙方的權(quán)利和義務

l、乙方應當根據(jù)約定的時間、地點向甲方供應約定的合格機械設備。乙方應當向甲方供應機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

2、乙方應當供應技術(shù)保障，擔當機械在施工期間的修理保養(yǎng)義務。

3、乙方派出隨機操作人員必需持證上崗，聽從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。

5、乙方有權(quán)根據(jù)合同約定收取合同價款。

第五條違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當擔當違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方供應機械設備或供應的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期供應機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金2000元并賠償甲方因此遭遇的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭遇經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方擔當違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行解除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方擔當任何違約責任或經(jīng)濟損失。

第六條不行抗力

一方當事人因不行抗力不能根據(jù)約定履行本合同的，依據(jù)不行抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當剛好告知對方，并自不行抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯斯C明。

第七條解決爭議的方式

本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，說明的依次除有特殊說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承攬合同第17篇

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，結(jié)合本工程的詳細狀況，為了明確工程項目及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保施工項目順當完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

第一條工程項目

(一)工程地點：呼倫貝爾市原野測試有限責任公司

(二)工程內(nèi)容：雨棚改造工程(邊棚鋼掛鋁塑板，棚心刮外墻膩子，刷外墻涂料)

(三)承包方式：包工包料

其次條工程造價為人民幣伍萬叄千元

第三條合同工期

1.雙方商定總工期___天。

開工日期：___年___月___日，

竣工日期：___年___月___日。

2.如遇下列狀況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。

①因遇人力不行抗拒的自然災難(臺風、火災、地震)等造成的`停工。

②增加了工程量，而受影響時。

③因停水、停電等狀況達六小時以上時。

④甲方因財力不足或不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

⑤甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

第四條付款方式

(一)材料進場，甲方付給乙方工程造價40%。

(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付總造價的30%給乙方;

(三)當工程竣工驗收