貴州省建筑工程施工合同范本

1/1貴州省建筑工程施工合同范本

引導(dǎo)語：施工合同即建筑安裝工程承包合同，簽訂的主要目的是為了明確責(zé)任，分工協(xié)作，共同完成國家建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)。下面是xx為你帶來的，希望對你有所幫助。

（一）

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第1條工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

承包范圍：

承包方式：

工期：本工程自年月日至年月日

工程質(zhì)量：

合同價(jià)款(人民幣大寫)：

第2條甲方工作

開工前天向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導(dǎo)致延誤工期，工期順延。

向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施，并說明注意事項(xiàng)。

第3條乙方工程

開工前天，向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進(jìn)行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。

第4條關(guān)于工期的約定

甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

雙方商定本合同價(jià)款采用第種。

A、固定價(jià)格B、可調(diào)價(jià)格(按國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算)

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表)，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價(jià)值%的保管費(fèi)。由乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

第9條工程停建或緩建

由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑?，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。

第10條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。

第11條保修

本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項(xiàng)目及內(nèi)容。

第12條爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。

第13條其他約定

第13條附則

本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。

本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

本合同履行完成后自動(dòng)終止。

附件資料

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：

單位地址：單位地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

戶名：戶名：

帳號：帳號：

年月日年月日

（二）

一、工程概況

工程名稱：______

工程地點(diǎn)：______

工程內(nèi)容：______

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：___

資金來源：______

二、工程承包范圍

承包范圍：______

三、合同工期：

開工日期：______

竣工日期：______

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_天

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__

五、合同價(jià)款

金額(大寫)：_____元(人民幣)

￥：_____元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書

2、中標(biāo)通知書

3、投標(biāo)書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

十、合同生效

合同訂立時(shí)間：年__月__日

合同訂立地點(diǎn)：_________

本合同雙方約定_后生效。

發(fā)包人：(公章)_______承包人：(公章)______

住所：_______住所：______

法定代表人：_法定代表人：

委托代表人：