2023建設工程施工合同簡易版_第1頁
2023建設工程施工合同簡易版_第2頁
2023建設工程施工合同簡易版_第3頁
2023建設工程施工合同簡易版_第4頁
2023建設工程施工合同簡易版_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領

文檔簡介

建設工程施工合同(簡易版)1.合同雙方甲方：[甲方名稱]（簡稱“甲方”）乙方：[乙方名稱]（簡稱“乙方”）2.項目概述2.1項目名稱[項目名稱]2.2項目地點[項目地點]2.3工期[工期]3.合同內(nèi)容3.1項目范圍甲方委托乙方負責完成工程項目：[工程項目1][工程項目2]…3.2工程進度乙方應按照合同約定的工期，按時完成工程，并具備驗收條件。3.3付款方式甲方按照方式向乙方支付工程款項：在合同簽訂后[支付條件]3.4保修期乙方完成工程后，甲方有權(quán)對工程進行檢查和驗收，甲方對于乙方完成的工程有[保修期]的保修責任。3.5違約責任3.5.1甲方違約責任若甲方未能按時支付合同約定的款項，甲方應向乙方支付滯納金，并承擔相應的違約責任。3.5.2乙方違約責任若乙方未能按照合同約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定要求，乙方應承擔相應的違約責任，并按照甲方要求進行整改。3.6合同變更和解除3.6.1合同變更甲乙雙方應在書面協(xié)商的基礎上，就合同的內(nèi)容變更達成一致，并簽訂書面變更合同。3.6.2合同解除甲乙雙方應在書面協(xié)商的基礎上，就合同的解除達成一致，并簽訂書面解除合同。3.7爭議解決甲乙雙方如因合同履行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，可提交仲裁委員會仲裁或向人民法院提起訴訟。4.合同生效與終止4.1合同生效本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，具有法律效力。4.2合同終止本合同在情況下終止：雙方協(xié)商一致解除合同；甲方支付工程款項達到合同約定金額；乙方完成工程，并經(jīng)甲方驗收合格。5.其他條款5.1補充協(xié)議對于未盡事宜，甲乙雙方可根據(jù)實際情況簽訂補充協(xié)議，并作為本合同的附件。5.2合同順序本合同的附件按照順序排列，一并構(gòu)成合同的完整內(nèi)容。5.3合同份數(shù)本合同一式[合同份數(shù)]份，甲方持[合同份數(shù)]份，乙方持[合同份數(shù)]份。5.4合同爭議因本合同引起的爭議，應由雙方代表協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應向乙方所在地法院提起訴訟。6.合同簽署甲方（蓋章）：__________________簽名：__________________日期：__________________乙方（蓋章）：_____________

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論