景觀工程施工合同

景觀工程施工合同景觀工程施工合同

甲方：【甲方名稱】

地址：【甲方地址】

電話：【甲方聯(lián)系電話】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

乙方：【乙方名稱】

地址：【乙方地址】

電話：【乙方聯(lián)系電話】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

鑒于甲方擁有【詳細說明甲方現(xiàn)有景觀工程及所需施工內(nèi)容】的特定景觀工程的需求，乙方擁有進行此類工程的技術(shù)能力和施工經(jīng)驗，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下合同：

第一條合同目的

本合同旨在明確雙方在景觀工程施工過程中的權(quán)利及義務(wù)，規(guī)定施工內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期，并確保施工過程的順利進行。

第二條合同內(nèi)容

1.施工內(nèi)容：詳細描述雙方商定的景觀工程施工內(nèi)容，包括但不限于土地整理、種植、景觀設(shè)計和建造等。

2.工期：根據(jù)雙方協(xié)商一致，約定【合同工期】為【具體起始日期】至【具體結(jié)束日期】。

3.合同價款：本次工程的總合同價款為人民幣【具體金額】（大寫：【金額大寫】），甲方將按以下方式支付給乙方：

a)預(yù)付款：人民幣【具體金額】，于本合同簽訂后【具體支付時間】前支付給乙方。

b)進度款：根據(jù)工程進度，甲方將按照工程進度支付乙方相應(yīng)款項，款項金額和支付時間根據(jù)施工進度確定。

c)最終結(jié)算款：工程竣工驗收合格后，甲方將支付乙方最終結(jié)算款項。

4.施工條件：甲方提供在施工過程中所需的合理條件和必要的支持，包括但不限于場地、材料、設(shè)備等。

5.施工質(zhì)量要求：景觀工程施工應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量符合合同約定。

6.竣工驗收：工程竣工后，雙方進行竣工驗收，驗收合格后方視為完工。

第三條合同約束和爭議解決

1.本合同對雙方具有約束力，雙方應(yīng)嚴格遵守合同的各項規(guī)定和義務(wù)。

2.若發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向【仲裁委員會/法院】申請仲裁/訴訟。

第四條違約責(zé)任

1.如因甲方原因，導(dǎo)致無法按時支付款項或提供工期所需的條件，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。

2.如因乙方原因，導(dǎo)致無法按合同約定按時完成工程、工程質(zhì)量不符合合同要求等，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，并修復(fù)工程質(zhì)量問題。

第五條保密條款

雙方在本合同簽署期間和合同履行完畢后，對對方所知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)細節(jié)及其他保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。

第六條合同變更和解除

1.雙方一致同意，任何合同變更或解除應(yīng)以書面形式進行，雙方簽署變更或解除協(xié)議后方為有效。

2.甲方變更或解除本合同所產(chǎn)生的額外費用和損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。

第七條其他約定

雙方未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第八條合同生效

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，并作為雙方之間執(zhí)行的唯一有效合同。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

日期：日期：第九條合同延期和解約

1.若因不可抗力導(dǎo)致工程無法按時完成，雙方可以協(xié)商延期，延期期限及條件應(yīng)在延期協(xié)議中明確約定。

2.如一方違反本合同約定，給對方造成損失或無法履行合同義務(wù)，非因不可抗力導(dǎo)致，對方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

3.若由于乙方原因造成工程延遲完成的，乙方應(yīng)按甲方要求承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于向甲方支付違約金。

第十條合同解決爭議的方式

1.在合同履行過程中，若發(fā)生爭議或糾紛，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不果，可依法向相關(guān)仲裁機構(gòu)或法院提起訴訟。

2.仲裁地點：【仲裁地點】；仲裁裁決應(yīng)當(dāng)是最終的，對雙方具有約束力。

第十一條合同的附則

1.本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

2.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商補充或簽訂補充協(xié)議。

3.本合同的有效期為【合同期限】。

4.本合同的有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方同意，任何一方不得擅自解除或變更合同。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定