常用文書安裝承攬合同

第頁共頁常用文書安裝承攬合同合同編號(hào)：[合同編號(hào)]安裝承攬合同甲方（委托方）：公司名稱：_________法定代表人：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________注冊(cè)資本：_________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_________乙方（承攬方）：公司名稱：_________法定代表人：_________地址：_________聯(lián)系電話：_________注冊(cè)資本：_________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_________鑒于甲方對(duì)于以下安裝項(xiàng)目有需求，乙方具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下安裝承攬合同：第一條合同項(xiàng)目1.1安裝項(xiàng)目：_________（以下簡稱“項(xiàng)目”）1.2安裝地點(diǎn)：_________1.3安裝工期：_________1.4安裝費(fèi)用：_________第二條乙方責(zé)任和權(quán)利2.1乙方應(yīng)按照合同規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)完成項(xiàng)目的安裝和調(diào)試工作。2.2乙方應(yīng)保證安裝工作的質(zhì)量符合國家、行業(yè)和合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。2.3如因乙方原因?qū)е马?xiàng)目安裝延誤或工作質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用。2.4乙方有權(quán)聘請(qǐng)必要的人員參與安裝工作，但需提前告知甲方并征得其同意。第三條甲方責(zé)任和權(quán)利3.1甲方應(yīng)按時(shí)支付安裝費(fèi)用，并提供必要的場(chǎng)地和配合工作。3.2甲方有權(quán)對(duì)乙方所提供的材料、設(shè)備進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。3.3若甲方未能按時(shí)提供場(chǎng)地或未能按時(shí)支付費(fèi)用，導(dǎo)致工期延誤或乙方無法繼續(xù)工作，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)延誤造成的一切費(fèi)用和損失。第四條合同價(jià)格及支付方式4.1項(xiàng)目總費(fèi)用為：_________。4.2甲方應(yīng)在簽訂合同之日起的______天內(nèi)支付合同總金額的______%作為預(yù)付款。4.3項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，甲方應(yīng)支付合同余款的______%。4.4甲方應(yīng)按合同約定的時(shí)間和方式付款，逾期支付的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的利息。第五條違約責(zé)任5.1若一方違約導(dǎo)致對(duì)方無法正常履行合同，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2如因不可抗力因素導(dǎo)致無法履行或部分履行合同，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并協(xié)商解決方案。5.3如一方違約導(dǎo)致對(duì)方受到損失，對(duì)違約方應(yīng)進(jìn)行賠償。第六條合同變更和解除6.1任何一方需變更或解除合同的，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。6.2如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同，解除合同后，已履行部分的各方權(quán)利和義務(wù)不受影響。第七條爭議解決7.1合同的履行、解釋和爭議的解決以中華人民共和國法律為準(zhǔn)據(jù)。7.2如雙方無法通過友好協(xié)商解決爭議，應(yīng)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同生效與終止8.1本合同經(jīng)雙方正式簽字蓋章后生效。8.2本合同的有效期為自簽署之日起至項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：公司名稱：_________公司名稱：_________法定代表人：_________法定代表人：_________簽字：_________