建筑安裝合同

第頁共頁建筑安裝合同本合同由以下雙方就建筑安裝工程事項達成協(xié)議并簽署：甲方（發(fā)包方）：（公司名稱/個人姓名）地址：（詳細地址）聯系電話：（聯系電話）乙方（承包方）：（公司名稱/個人姓名）地址：（詳細地址）聯系電話：（聯系電話）一、工程內容1.甲方委托乙方負責承攬以下建筑安裝工程（以下簡稱“工程”）：（詳細描述工程范圍、內容和要求）2.工程地點：（詳細地址）3.工程工期：工期約定為自（日期）起，至（日期）止，共計（天/月）。二、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（數字大寫）（￥）（小寫）元，包含材料費、人工費、設備費及其他應付款項。2.工程款項支付方式如下：（1）甲方需支付工程價款的30%（￥）在工程開工前；（2）工程進展至50%時，甲方需支付工程價款的40%（￥）；（3）工程竣工后，甲方需支付工程價款的30%（￥）。3.支付方式：支付方式按以下約定執(zhí)行：（1）甲方將支付款項直接轉賬至乙方指定的銀行賬戶；（2）支付后，乙方應向甲方提供正式的發(fā)票。三、材料和設備1.材料供應（1）乙方應負責采購和供應工程所需的材料；（2）乙方應保證所采購的材料符合國家相關標準和工程質量要求；（3）若乙方需委托第三方供應商采購材料，乙方需提供相關供應商資質和合法合規(guī)證明。2.設備租賃（1）如有需要，乙方可在工程期間租賃所需設備；（2）乙方需負責設備的安裝、調試和退還。四、工程質量和保修責任1.工程質量（1）乙方應按照相關國家標準和甲方的要求，確保工程的質量；（2）若工程存在質量問題，乙方應承擔修復責任，修復期限為收到甲方通知之日起（數字填寫）個工作日。2.保修責任（1）對于乙方所提供的材料和設備，乙方應提供相應的保修期限；（2）保修期限為工程竣工之日起的（數字填寫）個月。五、工程變更和延誤責任1.工程變更（1）若工程需要進行任何變更，應由雙方協(xié)商確定；（2）變更后的工程價款和工期等應作出相應調整。2.工期延誤（1）若工程因乙方原因導致延誤，乙方應承擔延期賠償責任，并向甲方支付相應延期賠償款；（2）若工程因甲方原因導致延誤，甲方應承擔延期賠償責任，并向乙方支付相應延期賠償款。六、違約責任1.違約責任（1）任何一方違反本合同的任何條款，應向對方支付違約金；（2）未盡事宜應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定處理。2.解除合同（1）若一方嚴重違約，導致無法繼續(xù)履行合同，對方有權解除本合同；（2）解除合同后，違約方應賠償對方因此所遭受的損失。七、爭議解決1.本合同的爭議解決應通過友好協(xié)商方式處理，如協(xié)商不成，應提交所在地人民法院解決。2.本合同采用中文進行簽訂和解釋。（以下空白無正文，僅為示范簽署頁）甲方：簽署人：