2024年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫及答案【全優(yōu)】

2024年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫第一部分單選題(300題)1、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風(fēng)險估計不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)

C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔(dān)賠償責(zé)任

【答案】：D2、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

【答案】：D3、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D4、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認(rèn)并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時，甲對乙確認(rèn)的其中幾項進(jìn)度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。

A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認(rèn)

B.經(jīng)甲確認(rèn)的有效，甲不予確認(rèn)的無效

C.經(jīng)乙簽字的全部有效

D.合同約定的全部設(shè)計費

【答案】：C5、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B6、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院

C.社會團(tuán)體

D.企業(yè)法人的子公司

【答案】：D7、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負(fù)責(zé)()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換

【答案】：D8、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。

A.鍋爐輔機

B.天然氣

C.軍工產(chǎn)品

D.鐵礦石

【答案】：A9、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。

A.某新式武器的設(shè)計

B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修

C.部分使用國有投資項目的施工

D.全部國有投資的項目前期咨詢

【答案】：C10、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當(dāng)事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復(fù)議

B.當(dāng)事人對行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B11、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。

A.以銀行貸款年利率計算

B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算

C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算

D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算

【答案】：C12、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。

A.拒絕執(zhí)行違章指揮

B.拒絕冒險作業(yè)

C.檢舉危害生命安全的行為

D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程

【答案】：D13、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D14、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C15、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D16、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質(zhì)押合同簽字

【答案】：A17、當(dāng)工程施工過程中有分包商參與時，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D18、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。

A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作

B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求

C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成

D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程

【答案】：C19、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。

A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證

B.受領(lǐng)標(biāo)的物

C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保

D.提供有關(guān)單證和資料

【答案】：B20、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。

A.業(yè)主

B.業(yè)主代表

C.工程師代表

D.工程師

【答案】：A21、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。

A.民事責(zé)任

B.行政責(zé)任

C.經(jīng)濟責(zé)任

D.刑事責(zé)任

【答案】：C22、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。

A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理

B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理

C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況

D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實

【答案】：A23、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C24、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B25、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：A26、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。

A.標(biāo)的物交付時

B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時

C.定金支付時

D.承諾到達(dá)時

【答案】：B27、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前

【答案】：C28、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會

D.FIDIC

【答案】：A29、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

【答案】：C30、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。

A.業(yè)主

B.承包商項目經(jīng)理

C.承包商

D.工程師代表

【答案】：B31、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。

A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所

B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬

C.履行期限、地點和方式

D.”一裁二審“條款

【答案】：D32、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。

A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任

【答案】：A33、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。

A.設(shè)計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商建議書

D.中標(biāo)通知書

【答案】：C34、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應(yīng)從()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C35、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。

A.法律規(guī)定

B.合同約定

C.買受人要求

D.出賣人接受

【答案】：B36、生產(chǎn)設(shè)備在運輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù)。

A.承包商

B.業(yè)主

C.承運人

D.設(shè)備供應(yīng)商

【答案】：A37、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.造成工程暫停的責(zé)任方

【答案】：C38、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。

A.有權(quán)代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B39、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。

A.提供現(xiàn)場的地下管線資料

B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員

C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定

D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行

【答案】：A40、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C41、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。

A.權(quán)利和義務(wù)

B.權(quán)利和責(zé)任

C.法律事實

D.法律行為

【答案】：A42、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。

A.缺陷責(zé)任期

B.質(zhì)量保證期

C.缺陷通知期

D.設(shè)備維修期

【答案】：C43、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B44、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A.實體民事權(quán)利

B.勝訴權(quán)

C.起訴權(quán)

D.抗辯權(quán)

【答案】：B45、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C46、依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C47、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫龋绻?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A.和解

B.調(diào)解

C.行政復(fù)議

D.訴訟

【答案】：D48、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時，保險金額應(yīng)為()。

A.設(shè)備的購買價格

B.設(shè)備的殘值

C.設(shè)備的全部重置成本

D.設(shè)備的制造成本

【答案】：C49、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C50、下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。

A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任

B.聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可

C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方

D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位

【答案】：C51、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時付款證書

B.列入當(dāng)月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報表

D.簽發(fā)索賠付款證書

【答案】：B52、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。

A.貨幣

B.計算機軟件

C.勘察設(shè)計單位為委托人完成勘察設(shè)計任務(wù)

D.專利權(quán)

【答案】：C53、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。

A.投標(biāo)截止時間前

B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時

C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)

D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)

【答案】：C54、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。

A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團(tuán)的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理

B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月

C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測

【答案】：B55、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C56、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。

A.侵權(quán)

B.合同

C.無因管理

D.不當(dāng)?shù)美?/p>

【答案】：B57、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。

A.1周

B.2周

C.1個月

D.2個月

【答案】：C58、津濱工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向()提出申請。

A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

B.國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門

D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

【答案】：C59、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。

A.竣工時間及相關(guān)費用

B.相關(guān)費用并加合理利潤

C.竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤

D.缺陷通知期及相關(guān)費用

【答案】：B60、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。

A.具體合同事件

B.設(shè)備工程進(jìn)度情況

C.工程資金使用情況

D.合同管理人員管理情況

【答案】：D61、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A.合同內(nèi)容

B.設(shè)備工程

C.監(jiān)理合同

D.設(shè)備合同

【答案】：D62、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

【答案】：C63、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。

A.全部使用國有資金投資的項目

B.部分使用國有資金投資的項目

C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目

D.使用外國政府貸款的項目

【答案】：C64、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。

A.賠禮道歉

B.責(zé)令停業(yè)

C.罰款

D.具結(jié)悔過

【答案】：A65、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C66、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺設(shè)備，張某采購時認(rèn)為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。

A.有效

B.可撤銷

C.效力待定

D.無效

【答案】：C67、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)

【答案】：A68、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該戶居民如何得到爐具的事實不清

C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)

D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠

【答案】：A69、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同中設(shè)計人的義務(wù)表述，錯誤的是()。

A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計成果

B.對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補充

C.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)

D.參加工程竣工驗收

【答案】：C70、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標(biāo)函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設(shè)備工程所列明的金額是()。

A.中標(biāo)合同金額

B.合同價格

C.承包商的報價金額

D.評標(biāo)價格

【答案】：A71、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。

A.進(jìn)行工程竣工試驗

B.簽發(fā)接收證書

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B72、某建設(shè)項目施工招標(biāo)時，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。

A.聯(lián)合體

B.聯(lián)合體各方

C.聯(lián)合體中的牽頭人

D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方

【答案】：B73、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.要約被撤銷

B.承諾生效

C.要約失效

D.要約被撤回

【答案】：A74、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A.基準(zhǔn)日期

B.投標(biāo)截止日期

C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商

D.開工日期

【答案】：A75、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。

A.不履行合同

B.終止履行合同

C.中止履行合同

D.要求對方履行合同

【答案】：C76、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。

A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的

B.債權(quán)人下落不明的

C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的

D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴?/p>

【答案】：D77、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解

【答案】：D78、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。

A.解除甲乙之間的合同

B.撤銷甲乙之間的合同

C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格

【答案】：C79、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。

A.仲裁委員會

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上級主管部門

【答案】：B80、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。

A.抵押權(quán)

B.土地承包經(jīng)營權(quán)

C.地役權(quán)

D.建設(shè)用地使用權(quán)

【答案】：C81、設(shè)備工程合同文件一般包括()。

A.投標(biāo)保函、合同條件及附件

B.合同條件及投標(biāo)保函

C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件

D.合同條件、技術(shù)文件和附件

【答案】：D82、下列文件中，屬于確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A.設(shè)計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商文件

D.投標(biāo)書

【答案】：B83、行政糾紛的處理方式不包括()。

A.聽證

B.復(fù)議

C.和解

D.訴訟

【答案】：C84、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。

A.最后4個月

B.最后6個月

C.最后3個月

D.最后2個月

【答案】：B85、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。

A.DAB決定

B.友好協(xié)商

C.仲裁

D.訴訟

【答案】：C86、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。

A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)

B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)

C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)

D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)

【答案】：C87、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。

A.采取補救措施

B.賠償損失

C.繼續(xù)履行

D.違約金規(guī)則

【答案】：C88、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時間是()之日。

A.投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件

B.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件

C.提交投標(biāo)文件截止

D.提交投標(biāo)保證

【答案】：C89、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。

A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)

B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全

C.安全第一、人人有責(zé)

D.安全第一、預(yù)防為主

【答案】：D90、工程師將其權(quán)利委托給其助手時，授權(quán)委托書的生效時間是()。

A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時

B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時

C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天

D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天

【答案】：B91、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。

A.物權(quán)關(guān)系

B.雇傭關(guān)系

C.債權(quán)關(guān)系

D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系

【答案】：C92、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)

B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)

【答案】：C93、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。

A.開工日期

B.簽發(fā)付款證書

C.簽發(fā)接收證書

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：C94、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C95、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應(yīng)當(dāng)在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。

A.糾紛解決方式

B.免除保險人責(zé)任

C.保險費用收取

D.免除投保人責(zé)任

【答案】：B96、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書

【答案】：A97、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。

A.社會

B.權(quán)利義務(wù)

C.道德

D.人際

【答案】：B98、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。

A.以自己的名義向人民法院主張該購房款

B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

【答案】：A99、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.承諾遲延但有效

B.承諾遲延且無效

C.承諾超期但有效

D.承諾超期且無效

【答案】：B100、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.合同標(biāo)的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D101、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。

A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)

B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失

C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人

D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月

【答案】：C102、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實行招標(biāo)的項目是()。

A.外商投資工業(yè)項目

B.涉及國家安全工程

C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施

D.搶險救災(zāi)工程

【答案】：C103、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。

A.合同

B.侵權(quán)行為

C.不當(dāng)?shù)美?/p>

D.無因管理

【答案】：C104、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C105、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負(fù)責(zé)

B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)

C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)

D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任

【答案】：C106、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B107、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B108、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權(quán)人要求的方式

D.連帶責(zé)任保證

【答案】：D109、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

A.生產(chǎn)、運輸、儲存

B.生產(chǎn)、使用、儲存

C.生產(chǎn)、運輸、使用

D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存

【答案】：D110、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。

A.業(yè)主

B.評標(biāo)委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表

【答案】：A111、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)

【答案】：A112、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B113、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。

A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進(jìn)行

D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效

【答案】：C114、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。

A.地方標(biāo)準(zhǔn)

B.國家標(biāo)準(zhǔn)

C.乙方要求

D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：B115、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合同約定的()支付違約金。

A.違約金比例

B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算

C.違約金加采購方的損失計算

D.供貨方實際違約情況

【答案】：B116、勞動爭議仲裁時效期間為()。

A.60天

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C117、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A118、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明

B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險

D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

【答案】：C119、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。

A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果

B.設(shè)備承攬合同是要式合同

C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同

D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同

【答案】：A120、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合

【答案】：A121、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D122、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。

A.工程師

B.業(yè)主

C.業(yè)主開戶銀行

D.保險公司

【答案】：C123、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使

【答案】：C124、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負(fù)責(zé)

C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

【答案】：C125、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。

A.6個月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C126、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。

A.中標(biāo)合同金額的5%

B.中標(biāo)合同金額的10%

C.合同價格的5%

D.合同價格的10%

【答案】：A127、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對延遲付款金額支付融資成本。

A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28

B.工程師開出付款證書后28

C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56

D.工程師開出付款證書后56

【答案】：C128、業(yè)主談判的目的不包括()。

A.宣傳自己的優(yōu)勢

B.了解報價的構(gòu)成

C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更

D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化

【答案】：A129、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。

A.合同條件

B.承包商建議書

C.業(yè)主要求

D.投標(biāo)函

【答案】：D130、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。

A.收到開工通知

B.收到中標(biāo)通知

C.進(jìn)駐現(xiàn)場

D.提供設(shè)計文件

【答案】：A131、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。

A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函

C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計文件

D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計劃

【答案】：A132、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。

A.合同法

B.合同條款

C.招投標(biāo)法

D.政府采購法

【答案】：B133、設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據(jù)

D.提出賠償金額

【答案】：B134、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應(yīng)向設(shè)計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計費

【答案】：D135、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。

A.監(jiān)理投標(biāo)書

B.中標(biāo)通知書

C.專用條件

D.協(xié)議書及附件

【答案】：D136、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯誤的是()。

A.合同解除包括約定解除和法定解除

B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力

C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同

D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對方時解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅

【答案】：D137、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。

A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介

B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志

C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站

D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介

【答案】：A138、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時，保險有效期限是()。

A.設(shè)備起運日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場

B.設(shè)備運抵現(xiàn)場起，至使用該設(shè)備的工程竣工

C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書

D.開工之日起，至竣工時間屆滿

【答案】：A139、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。

A.銀行保函

B.匯票

C.土地所有權(quán)

D.債券

【答案】：A140、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。

A.不可抗力

B.索賠

C.風(fēng)險與保險

D.竣工結(jié)算

【答案】：A141、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。

A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件

B.沒有送到指定地點的投標(biāo)文件

C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件

D.未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件

【答案】：C142、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。

A.資格預(yù)審

B.資格后審

C.特別審查

D.現(xiàn)場踏勘

【答案】：A143、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。

A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭議未經(jīng)審判的

D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的

【答案】：C144、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。

A.承包商提交履約擔(dān)保后

B.承包商收到中標(biāo)函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B145、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。

A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

B.煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)

C.勞動監(jiān)察主管部門

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】：D146、承包商將運達(dá)現(xiàn)場的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場時，應(yīng)經(jīng)()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師助理

D.項目經(jīng)理

【答案】：B147、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲連帶

【答案】：C148、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。

A.專職安全員

B.施工監(jiān)督員

C.應(yīng)急救援人員

D.專職醫(yī)護(hù)人員

【答案】：A149、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。

A.違約責(zé)任

B.行政責(zé)任

C.經(jīng)濟責(zé)任

D.締約過失責(zé)任

【答案】：D150、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判

【答案】：A151、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。

A.評標(biāo)委員會未組建

B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為

C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持

D.投標(biāo)人對開標(biāo)時間有異議

【答案】：B152、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。

A.地方標(biāo)準(zhǔn)

B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.國家標(biāo)準(zhǔn)

D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：C153、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物

【答案】：C154、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。

A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年

B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失

C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任

D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失

【答案】：C155、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。

A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因

B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)

D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C156、承包商應(yīng)當(dāng)在()之前，任命承包商代表。

A.基準(zhǔn)日期

B.開始現(xiàn)場工作

C.提交履約擔(dān)保

D.開工日期

【答案】：D157、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。

A.開標(biāo)

B.組織現(xiàn)場踏勘

C.發(fā)出投標(biāo)邀請書

D.發(fā)布招標(biāo)公告

【答案】：D158、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。

A.基準(zhǔn)日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期

【答案】：A159、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。

A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書

B.承包商完成了該部分工程的全部施工

C.已經(jīng)對該部分工程進(jìn)行了竣工試驗

D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款

【答案】：A160、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C161、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門

【答案】：B162、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D163、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。

A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式

B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成

C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同

D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償

【答案】：D164、某建設(shè)項目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。

A.開標(biāo)后30

B.完成評標(biāo)后15

C.發(fā)出中標(biāo)通知書30

D.簽訂施工合同5

【答案】：D165、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。

A.安裝拆卸工

B.鋼筋工

C.專職安全生產(chǎn)管理人員

D.項目負(fù)責(zé)人

【答案】：B166、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。

A.開標(biāo)前

B.提交投標(biāo)書時

C.開標(biāo)現(xiàn)場

D.確定招標(biāo)人前

【答案】：C167、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

【答案】：A168、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A.提交投標(biāo)書日期

B.基準(zhǔn)日期

C.實施工程

D.進(jìn)入現(xiàn)場

【答案】：A169、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結(jié)審理

D.缺席判決

【答案】：D170、在下列各項中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權(quán))

B.代理人以自己的名義實施代理行為

C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思

D.代理結(jié)果歸屬代理人

【答案】：C171、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。

A.21

B.28

C.56

D.84

【答案】：D172、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項目索賠

D.費用索賠

【答案】：A173、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。

A.勞動者嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的

B.勞動者患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失部分勞動能力的

C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的

D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的

【答案】：B174、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項目的所有風(fēng)險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費用

【答案】：A175、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C176、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對設(shè)備工程項目進(jìn)行驗收。

A.業(yè)主

B.設(shè)備監(jiān)理工程師

C.設(shè)計人

D.承包人

【答案】：A177、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔(dān)。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同

【答案】：C178、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C179、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。

A.返還委托人已支付的定金

B.免收設(shè)計費

C.雙倍返還定金

D.委托人繼續(xù)履行合同

【答案】：C180、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A181、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。

A.國務(wù)院

B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

C.衛(wèi)生部

D.國家工商總局

【答案】：B182、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。

A.修改施工計劃

B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示

D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

【答案】：C183、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C184、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。

A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)

B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)

C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)

D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)

【答案】：D185、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人協(xié)商后的意思表示

C.代理人獨立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C186、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應(yīng)確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額

C.應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險費

D.應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

【答案】：C187、基于現(xiàn)場保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入現(xiàn)場的是()。

A.工程師

B.承包商

C.業(yè)主

D.保安公司

【答案】：B188、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C189、保險合同是()約定保險權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

A.投保人與被保險人

B.投保人與受益人

C.投保人與保險人

D.保險人與被保險人

【答案】：C190、出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險自()起由買受人承擔(dān)。

A.自該設(shè)備運抵目的地時

B.自該設(shè)備買賣合同生效時

C.自該設(shè)備買賣合同成立時

D.自該設(shè)備交付買受人時

【答案】：C191、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔(dān)保

C.履約證書

D.保留金

【答案】：C192、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D193、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。

A.按照合同約定支付設(shè)計費

B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B194、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執(zhí)法

【答案】：A195、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時限是()天內(nèi)。

A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28

B.承包商收到中標(biāo)函的28

C.承包商提交履約保證的14

D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14

【答案】：B196、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時效為()年。

A.1

B.2

C.4

D.10

【答案】：B197、對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。

A.業(yè)主

B.承包商

C.設(shè)備監(jiān)理工程師

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：A198、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A.期滿前3個月內(nèi)

B.期滿前6個月內(nèi)

C.期滿后15日內(nèi)

D.期滿后3個月內(nèi)

【答案】：A199、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。

A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定

B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定

C.賣方可以行使催告權(quán)

D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任

【答案】：A200、在()后，承包商應(yīng)清除并運走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。

A.工程竣工

B.業(yè)主接收工程

C.簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：C201、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。

A.個人獨資企業(yè)

B.合伙企業(yè)

C.私營企業(yè)

D.法人企業(yè)

【答案】：D202、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B203、某水泥廠因技術(shù)問題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。

A.采取欺詐手段

B.采取脅迫手段

C.因重大誤解

D.超越代理權(quán)限

【答案】：A204、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。

A.同時履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.不安抗辯權(quán)

D.合同撤銷權(quán)

【答案】：A205、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。

A.交付設(shè)備

B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證

C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)

D.接受設(shè)備檢驗

【答案】：C206、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。

A.代理權(quán)

B.介入權(quán)

C.追認(rèn)權(quán)

D.代位權(quán)

【答案】：B207、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時，()。

A.違約方可以選擇適用違約金或者定金

B.守約方可以選擇適用違約金或者定金

C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金

D.違約金和定金可以同時并用

【答案】：B208、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的

【答案】：C209、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。

A.經(jīng)公證

B.經(jīng)批準(zhǔn)

C.雙方對合同條款取得一致意見

D.雙方簽署

【答案】：D210、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進(jìn)度計劃。

A.實際進(jìn)度

B.進(jìn)度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓(xùn)安排

【答案】：A211、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定的是()。

A.投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的2%

B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金

C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交

D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天

【答案】：B212、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D213、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。

A.修補質(zhì)量缺陷

B.結(jié)算預(yù)付款

C.設(shè)計交底

D.裁決合同爭端

【答案】：A214、對竣工后試驗的結(jié)果進(jìn)行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。

A.承包商在竣工試驗中

B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前

C.業(yè)主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C215、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。

A.竣工時間

B.費用

C.費用和利潤

D.竣工時間、費用和利潤

【答案】：C216、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應(yīng)進(jìn)行()，并將結(jié)果通知工程師。

A.目視檢查

B.化學(xué)試驗

C.物理實驗

D.性能檢查

【答案】：A217、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾

【答案】：A218、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。

A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)

B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔(dān)責(zé)任

C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C219、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。

A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修

B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計、制造、安裝

C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制

D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同

【答案】：C220、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。

A.移交工程時

B.竣工試驗開始前

C.通過竣工試驗后

D.申請簽發(fā)接收證書時

【答案】：B221、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證

D.交付設(shè)備

【答案】：D222、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A.工程通過竣工試驗后

B.業(yè)主接收工程前

C.承包商收到履約證書后

D.缺陷通知期屆滿前

【答案】：C223、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段

【答案】：D224、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師

C.承包商應(yīng)當(dāng)對指定分包商的行為負(fù)責(zé)

D.承包商可將整個工程分包給他人

【答案】：C225、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。

A.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗

C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗的日期

D.承包商可自行完成竣工試驗

【答案】：A226、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。

A.可撤銷合同

B.附期限合同

C.附條件合同

D.無效合同

【答案】：C227、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B.抵押人的宅基地使用權(quán)

C.抵押人擁有的股票

D.學(xué)校設(shè)施

【答案】：A228、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。

A.進(jìn)入施工現(xiàn)場

B.工程開工

C.工程竣工移交

D.獲得履約證書

【答案】：C229、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A230、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。

A.違約金與定金可以同時并用

B.甲方可以選擇適用違約金或者定金

C.乙方可以選擇適用違約金或者定金

D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金

【答案】：B231、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

【答案】：D232、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。

A.財產(chǎn)關(guān)系

B.人身關(guān)系

C.支配關(guān)系

D.生產(chǎn)關(guān)系

【答案】：A233、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C234、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商

【答案】：A235、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。

A.承包人越級承攬工程

B.承包人超越范圍承攬工程

C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)

D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包

【答案】：D236、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式

【答案】：A237、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷權(quán)

D.中止履行合同

【答案】：D238、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。

A.真實性、合法性、客觀性

B.合法性、客觀性、公正性

C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性

D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性

【答案】：C239、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。

A.工程師

B.爭端評判委員會(DAB)

C.仲裁機構(gòu)

D.人民法院

【答案】：B240、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)

B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金

【答案】：B241、有關(guān)組織或機構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數(shù)據(jù)

C.合同格式和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

【答案】：D242、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D243、投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A244、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。

A.發(fā)件人的主營業(yè)地

B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C.收件人的主營業(yè)地

D.收件人的經(jīng)常居住地

【答案】：C245、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應(yīng)當(dāng)在()。

A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測

C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測

D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測

【答案】：D246、設(shè)備工程項目合同體系分析的重點在于()。

A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)

D.設(shè)計特殊事件的處理機制

【答案】：A247、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。

A.總承包單位

B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人

C.分包人

D.施工人員

【答案】：C248、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。

A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進(jìn)行操作和維修培訓(xùn)

B.是否需要對業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作

【答案】：C249、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用

B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由責(zé)任方承擔(dān)

C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用

D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔(dān)

【答案】：B250、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。

A.投標(biāo)單位董事長的父親

B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長

【答案】：A251、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D252、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。

A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%

B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%

C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%

D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%

【答案】：B253、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B.工程師完成工程量計量后的56

C.工程師收到報表和證明文件后的56

D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

【答案】：C254、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。

A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享