委托加工承攬合同樣式合集3篇_第1頁(yè)
委托加工承攬合同樣式合集3篇_第2頁(yè)
委托加工承攬合同樣式合集3篇_第3頁(yè)
委托加工承攬合同樣式合集3篇_第4頁(yè)
委托加工承攬合同樣式合集3篇_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩2頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

委托加工承攬合同樣式(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本,可以直接使用,符號(hào)*表示空白。承攬方:******************地址:******郵碼:******電話:******法定代表人:******職務(wù):******定作方:******************地址:******郵碼:******電話:******法定代表人:******職務(wù):******定作方托付承攬方加工******,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品其次條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料,承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)覺(jué)供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并準(zhǔn)時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,根據(jù)國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺(jué)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有商定的,按商定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他商定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金**元;(合同中無(wú)詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的**%(10%~30%)或酬金總額的*%(20%~60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬方供應(yīng)原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的**%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的**%(20%~60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任,在定作方拖延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項(xiàng)處理:1.向**機(jī)關(guān)申請(qǐng)**;2.向人民法院起訴。本合同自****年****月****日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式**份,交******(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方:************代表人:****************年****月****日承攬方:************代表人:****************年****月****日委托加工承攬合同樣式(第二篇)委托加工承攬合同摘要:本合同由甲方(委托方)與乙方(加工承攬方)共同訂立,甲乙雙方自愿遵守并履行本合同的約定。鑒于甲方擁有相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售權(quán)利,乙方具備加工承攬能力,雙方本著互利互惠的原則,達(dá)成以下協(xié)議:一、合同內(nèi)容1.1委托范圍:甲方委托乙方根據(jù)甲方提供的技術(shù)要求和書面說(shuō)明,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工承攬。1.2加工要求:(詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)品加工要求)二、權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù):2.1.1提供準(zhǔn)確、完整、合法的技術(shù)要求和書面說(shuō)明。2.1.2按照約定的時(shí)間和方式支付加工費(fèi)用。2.1.3對(duì)乙方提供的加工產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。2.1.4對(duì)乙方的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù):2.2.1在約定的時(shí)間內(nèi)完成加工任務(wù),并保質(zhì)保量地提供加工產(chǎn)品。2.2.2對(duì)委托的產(chǎn)品進(jìn)行專業(yè)加工并保證符合相關(guān)技術(shù)要求。2.2.3對(duì)加工過(guò)程中所需的技術(shù)和工藝進(jìn)行保密。2.2.4遵守相關(guān)法律法規(guī),確保加工過(guò)程安全、環(huán)保。三、付款及價(jià)格3.1甲方應(yīng)在簽訂本合同之日起(具體時(shí)間)向乙方支付加工費(fèi)用。3.2加工費(fèi)用為人民幣(具體金額)。四、保密條款4.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密、技術(shù)資料以及其他保密信息進(jìn)行保密。4.2未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得向任何第三方透露或使用上述保密信息。五、違約責(zé)任5.1若甲方未按約定支付加工費(fèi)用,應(yīng)向乙方支付滯納金并承擔(dān)可能產(chǎn)生的損失。5.2若乙方未按約定時(shí)間提供加工產(chǎn)品或未按技術(shù)要求進(jìn)行加工,應(yīng)向甲方支付違約金并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1凡因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的,提交甲方所在地人民法院訴訟解決。七、合同生效和終止7.1本合同自雙方代表(或授權(quán)代表)簽字之日起生效。7.2在本合同履行完畢并經(jīng)雙方確認(rèn)后,終止合同。中文:本合同由甲乙雙方于____年____月____日簽訂,甲乙雙方均認(rèn)真閱讀并理解合同內(nèi)容,同意并遵守合同條款。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有相同法律效力。甲方(委托方)簽字:?jiǎn)挝幻Q:日期:乙方(加工承攬方)簽字:?jiǎn)挝幻Q:日期:委托加工承攬合同樣式(第三篇)委托加工承攬合同合同編號(hào):____________甲方(委托方):_____________________(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_______________地址:______________________________聯(lián)系電話:__________________________乙方(承攬方):_____________________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_______________地址:______________________________聯(lián)系電話:__________________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就委托加工承攬事宜達(dá)成以下協(xié)議:第一條項(xiàng)目?jī)?nèi)容1.1甲方委托乙方進(jìn)行如下加工承攬項(xiàng)目:_____________________(具體項(xiàng)目描述)。1.2加工承攬地點(diǎn):_______________________________。1.3加工承攬時(shí)限:_______________________________。第二條權(quán)利與義務(wù)2.1甲方的權(quán)利與義務(wù):2.1.1提供充分、準(zhǔn)確的加工材料,并根據(jù)合同約定按時(shí)支付加工費(fèi)用。2.1.2對(duì)乙方提供的加工產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收,確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后及時(shí)支付尾款。2.1.3在加工過(guò)程中保護(hù)乙方的商業(yè)機(jī)密和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2.1.4在加工過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī),確保提供的材料符合法律規(guī)定。2.2乙方的權(quán)利與義務(wù):2.2.1按照約定的技術(shù)要求和時(shí)限完成加工承攬項(xiàng)目。2.2.2對(duì)加工中的技術(shù)問(wèn)題及時(shí)與甲方溝通,確保加工產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。2.2.3保護(hù)甲方提供的加工材料、商業(yè)機(jī)密和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2.2.4對(duì)委托加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的可能影響質(zhì)量的問(wèn)題及時(shí)通知甲方,并協(xié)商解決方法。第三條加工費(fèi)用與支付方式3.1甲方應(yīng)根據(jù)合同約定按時(shí)支付乙方的加工費(fèi)用。3.2加工費(fèi)用支付方式:_______________________________。第四條違約責(zé)任4.1若一方違反本合同約定,造成對(duì)方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2甲方違約時(shí),應(yīng)支付乙方實(shí)際損失的三倍作為違約金。4.3乙方違約時(shí),應(yīng)賠償甲方實(shí)際損失。第五條

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論