定做加工承攬合同詳細模板合集3篇

定做加工承攬合同詳細模板(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。承攬方(甲方)：********定作方(乙方)：********甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號：********規(guī)格：********質(zhì)量要求：********計量單位：********數(shù)量：********加工費：********單位：********總價：********其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔(dān)當(dāng)定作物名稱完工時間：********檢驗時間地點：********檢驗標準與方法：********包裝標準：********包裝費擔(dān)當(dāng)：********第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔(dān)當(dāng)定作物名稱交付時間：********交付地點：********運輸方法：********運輸價款擔(dān)當(dāng)：********第四條乙方供應(yīng)原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號：********規(guī)格：********質(zhì)量要求：********計量單位：********數(shù)量：********單價：********總價：********圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間：********交付地點：********交付數(shù)量：********包裝要求：********檢驗方法：********運輸方法和運費擔(dān)當(dāng)：********第六條加工費結(jié)算方法與時間第七條乙方應(yīng)于****年****月****日前向甲方交付定金****元；乙方應(yīng)于****年****月****日前向甲方交付預(yù)付款****元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的****‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值****%的違約金。6.由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值****%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應(yīng)圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：****1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、**機構(gòu)、**或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：****1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、**機構(gòu)、**或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)隱秘(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)隱秘)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)隱秘的原供應(yīng)方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為****年。第十二條不行抗力本合同所稱不行抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避開并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀大事，包括但不限于自然災(zāi)難如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會大事如戰(zhàn)斗、**、政府行為等。如因不行抗力大事的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不行抗力的一方應(yīng)馬上將事故狀況書面告知另一方，并應(yīng)在****天內(nèi)，供應(yīng)事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或臨時延遲合同的履行。第十三條通知1.依據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必需用書面形式，可采納****(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：****。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起****日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方擔(dān)當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受****國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第****種方式解決：(1)提交*******委員會**；(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀便利而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為****年，自****年****月****日至****年****月****日。本合同正本一式****份，雙方各執(zhí)****份，具有同等法律效力；合同副本****份，送****留存一份。承攬方(蓋章)：****定作方(蓋章)：****法定代表人(簽字)：****法定代表人(簽字)：****地址：********地址：************年****月****日****年****月****日簽訂地點：********簽訂地點：********定做加工承攬合同詳細模板(第二篇)定做加工承攬合同合同編號：承攬方:(以下簡稱"甲方")聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:法定代表人:身份證號碼:被承攬方:(以下簡稱"乙方")聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:法定代表人:身份證號碼:鑒于甲方具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力和經(jīng)驗，并愿意承攬加工定制的業(yè)務(wù)；乙方需要定制加工產(chǎn)品，雙方根據(jù)平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下合同:第一條合同目的1.1甲方同意為乙方提供定制加工服務(wù)，具體產(chǎn)品名稱和規(guī)格詳見附件A。1.2乙方同意將所需產(chǎn)品的原材料按照約定的比例提供給甲方。第二條產(chǎn)品質(zhì)量2.1甲方應(yīng)按照雙方約定的要求進行加工，并保證所提供的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準和質(zhì)量要求。2.2甲方應(yīng)嚴格按照雙方約定的交貨日期及數(shù)量進行及時交付。第三條產(chǎn)品價格與支付方式3.1產(chǎn)品價格為雙方約定的金額，乙方應(yīng)在訂單確認后支付合同總額的50%，剩余50%應(yīng)在產(chǎn)品交付前支付。3.2乙方支付款項的方式為線上支付，具體支付賬號見附件B。第四條保密條款4.1雙方同意在合同有效期內(nèi)和合同終止后繼續(xù)對合同內(nèi)容進行保密。4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方透露合同有關(guān)的任何商業(yè)機密和技術(shù)資料，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1若甲方未按照約定的質(zhì)量要求提供產(chǎn)品，導(dǎo)致乙方無法正常使用，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2若乙方未按時付款，甲方有權(quán)暫停加工，并要求乙方支付逾期利息。第六條合同變更和解釋6.1本合同的任何修改或附件的增加必須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并通過合同補充協(xié)議進行確認。6.2對本合同的解釋和執(zhí)行均應(yīng)依照中華人民共和國的相關(guān)法律法規(guī)進行。第七條合同生效與終止7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并持續(xù)有效至合同完成之日。7.2在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力事件，雙方可協(xié)商解決或根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定決定是否解除合同。附件A：產(chǎn)品名稱和規(guī)格詳細說明附件B：支付賬號信息甲方（承攬方）：乙方（被承攬方）：法定代表人簽字：法定代表人簽字：日期：日期：定做加工承攬合同詳細模板(第三篇)合同編號：【合同編號】

定做加工承攬合同甲方：【甲方全稱】地址：【甲方地址】聯(lián)系電話：【甲方聯(lián)系電話】乙方：【乙方全稱】地址：【乙方地址】聯(lián)系電話：【乙方聯(lián)系電話】鑒于甲、乙雙方愿意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和雙方的利益，就定做加工承攬服務(wù)達成協(xié)議，現(xiàn)經(jīng)協(xié)商一致，訂立如下合同：一、項目描述1.甲方委托乙方負責(zé)對以下物品進行定做加工承攬服務(wù)（以下簡稱"服務(wù)"）：【具體描述定做加工物品】2.乙方接受甲方的委托，并承諾按照甲方的要求進行加工、定做。二、服務(wù)內(nèi)容1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的具體要求和規(guī)格，進行加工、定做。2.加工過程中，乙方應(yīng)確保使用符合國家標準和法律法規(guī)要求的原材料和設(shè)備。3.乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行甲方的加工要求，確保加工質(zhì)量。4.乙方應(yīng)按時完成加工并按約定時間交付甲方。三、費用與結(jié)算方式1.甲方向乙方支付的定做加工費用為【金額】人民幣。2.乙方應(yīng)向甲方提供發(fā)票，并在【日期】前將費用結(jié)算完畢。四、驗收標準1.甲方有權(quán)對加工完成的物品進行驗收。2.如甲方發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量有問題，應(yīng)立即書面通知乙方，并要求乙方重新加工。五、違約責(zé)任1.若乙方未按約定時間履行定做加工承攬合同，則應(yīng)向甲方支付違約金。2.若甲方未按約定時間支付加工費用，則應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金。3.任何一方違約