2024全新深基坑支護施工合同-(復合場所版)

2024全新深基坑支護施工合同-(復合場所版)合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______鑒于甲方擬對位于_______的深基坑進行支護施工，乙方愿意承擔該項施工任務，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協(xié)商，特訂立本合同，以共同信守。第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：深基坑支護施工，包括但不限于土方開挖、錨桿、噴射混凝土、排水、監(jiān)測等工程。1.4工程面積：_______平方米1.5工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第二條承包方式2.1乙方以包工包料的方式承包本工程。2.2乙方應按照甲方的要求和施工圖紙、施工方案進行施工，并確保工程質量符合國家及地方相關標準和規(guī)定。第三條工程價款3.1工程總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。3.2工程價款支付方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為預付款；b)工程進度達到_______%時，甲方支付乙方合同總價款的_______%；c)工程進度達到_______%時，甲方支付乙方合同總價款的_______%；d)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的_______%；e)工程質量保證金為合同總價款的_______%，質保期為_______年，質保期滿后，若無質量問題，甲方一次性支付乙方。第四條工程變更4.1在合同履行過程中，如甲方要求變更工程內容、規(guī)模、標準等，應提前通知乙方，并簽訂書面變更協(xié)議。因變更導致合同價款及工期變化的，雙方應協(xié)商確定。4.2乙方在施工過程中，如遇到特殊情況需變更施工方案，應立即通知甲方，并經甲方同意后方可進行。第五條工程質量5.1乙方應嚴格按照國家及地方相關標準和規(guī)定進行施工，確保工程質量。5.2工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的施工資料、驗收報告及質保書。5.3工程質量不符合約定，乙方應無條件返工，并承擔由此產生的費用和延誤工期的責任。第六條工期延誤6.1因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付合同總價款的_______%作為違約金。6.2因甲方原因導致工期延誤，每延誤一天，甲方應支付乙方合同總價款的_______%作為補償。第七條甲方責任7.1提供施工圖紙、施工方案及施工所需資料。7.2提供施工場地，保證施工順利進行。7.3按約定支付工程價款。第八條乙方責任8.1按約定完成施工任務，確保工程質量。8.2嚴格按照施工圖紙、施工方案進行施工。8.3服從甲方管理，遵守甲方規(guī)章制度。第九條違約責任9.1一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金。違約金為合同總價款的_______%。9.2因一方原因導致合同解除，應賠償對方因此造成的損失。第十條爭議解決10.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條附件11.1本合同附件包括但不限于施工圖紙、施工方案、工程量清單等。11.2附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條其他約定12.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。12.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______法定代表人（或授權代表）：_______法定代表人（或授權代表）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日簽訂日期：_______年_______月_______日========本合同更廣泛的場景，特設場景及條款========特殊應用場合及增加條款：1.特殊應用場合：高風險地質條件下的深基坑支護施工增加條款：a)風險評估：乙方應在施工前對地質條件進行詳細評估，并向甲方提交風險評估報告。b)應急預案：乙方應制定詳細的應急預案，以應對可能出現(xiàn)的地質風險。c)風險補償：因地質風險導致的施工難度增加和成本上升，甲方應給予乙方合理的補償。2.特殊應用場合：緊鄰既有建筑物的深基坑支護施工增加條款：a)監(jiān)測方案：乙方應制定監(jiān)測方案，對既有建筑物進行定期監(jiān)測，確保施工安全。b)保護措施：乙方應采取有效措施，保護既有建筑物不受施工影響。c)責任劃分：如因施工導致既有建筑物損壞，乙方應承擔相應的修復責任和賠償。3.特殊應用場合：環(huán)保要求嚴格的深基坑支護施工增加條款：a)環(huán)保措施：乙方應遵守環(huán)保法規(guī)，采取有效措施減少施工對環(huán)境的影響。b)環(huán)保監(jiān)測：乙方應定期進行環(huán)境監(jiān)測，確保施工活動不對環(huán)境造成污染。c)環(huán)保罰款：如乙方違反環(huán)保規(guī)定，導致甲方受到環(huán)保部門處罰，乙方應承擔相應的罰款。4.特殊應用場合：極端氣候條件下的深基坑支護施工增加條款：a)氣候影響評估：乙方應在施工前對極端氣候條件進行評估，并向甲方提交評估報告。b)氣候適應性措施：乙方應制定應對極端氣候的措施，確保施工安全。c)氣候延誤補償：因極端氣候導致的工期延誤，甲方應給予乙方合理的補償。5.特殊應用場合：涉及文物保護的深基坑支護施工增加條款：a)文物保護方案：乙方應制定文物保護方案，并報請文物部門批準。b)文物保護措施：乙方應采取有效措施，保護施工現(xiàn)場內的文物不受損害。c)文物損害賠償：如因施工導致文物損壞，乙方應承擔相應的修復責任和賠償。附件列表及要求說明：1.施工圖紙：應包括詳細的施工方案、尺寸、材料等信息，經甲方審核批準。2.施工方案：應詳細描述施工工藝、施工方法、安全措施等，經甲方審核批準。3.工程量清單：應詳細列出工程量、材料、人工等費用，經甲方審核批準。4.質量驗收標準：應明確工程質量驗收的標準和程序，經甲方審核批準。5.安全生產協(xié)議：應明確安全生產的責任和義務，經甲方審核批準。實際操作過程中的相關問題及注意事項：1.問題：施工過程中遇到未預見的地質條件，導致施工難度增加。解決辦法：根據合同中的風險評估和地質變更條款，及時進行地質評估，制定相應的施工方案，并與甲方協(xié)商確定工期和費用調整。2.問題：施工過程中遇到環(huán)境保護要求變化，導致施工成本增加。解決辦法：根據合同中的環(huán)保措施和環(huán)保罰款條款，及時調整施工方案，確保符合新的環(huán)保要求，并與甲方協(xié)商確定費用補償。3.問題：施工過程中遇到極端氣候條件，導致工期延誤。解決辦法：根據合同中的氣候延誤補償條款，及時記錄氣候影響情況，并與甲方協(xié)商確定工期延長和費用補償。4.問題：施工過程中出現(xiàn)質量問題，需要進行返工。解決辦法：根據合同中的工程質量條款，及時通知甲方，制定返工方案，并承擔返工費用和延誤工期的責任。5.問題：施工過程中出現(xiàn)合同糾紛，無法通過協(xié)商解決。解決辦法：根據合同中的爭議解決條款，向合同簽訂地人民法院提起訴訟，尋求法律解決。6.問題：施工過程中，甲方未能按時支付工程進度款。解決辦法：根據合同中的工程價款支付條款，乙方應向甲方發(fā)出書面催款通知，并按照合同約定的期限給予甲方合理的寬限期。如果甲方在寬限期屆滿后仍未支付，乙方可以暫停施工，并按照合同約定追究甲方的違約責任。7.問題：施工過程中，乙方未能按照約定的質量標準完成工程。解決辦法：根據合同中的工程質量條款，甲方有權要求乙方進行整改直至達到約定的質量標準。如果乙方無法達到標準，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。8.問題：施工過程中，乙方使用的材料未能符合合同約定的標準。解決辦法：根據合同中的材料標準條款，甲方有權要求乙方立即更換不合格材料，并承擔因此產生的額外費用。如果乙方拒絕或拖延更換，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。9.問題：施工過程中，乙方未能按照約定的工期完成工程。解決辦法：根據合同中的工期延誤條款，乙方應支付違約金，并應甲方的請求提交工期恢復計劃。如果乙方未能按照計劃恢復工期，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。10.問題：工程竣工后，甲方對工程質量提出異議，拒絕支付剩余工程款。解決辦法：根據合同中的竣工驗收和質量保證金條款，雙方應共同委托第三方專業(yè)機構進行質量鑒定。如果鑒定結果顯示工程質量符合約定，甲方應支付剩余工程款；如果不符合約定，乙方應按照鑒定結果進行修復，直至達到質量標準。注意事項：1.在簽訂合同前，雙方應充分了解合同條款，確保所有條款均符合雙方的意愿和法律規(guī)定。