精密制造廠房一建設(shè)工程

第頁附表三：勞動力計劃表單位：人工種按工程施工階段投入勞動力情況附表四：計劃開、竣工日期和施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖1．投標(biāo)人應(yīng)遞交施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或施工進(jìn)度表，說明按招標(biāo)文件要求的計劃工期進(jìn)行施工的各個關(guān)鍵日期。2．施工進(jìn)度表可采用網(wǎng)絡(luò)圖（或橫道圖）表示。

六、資格審查資料注：（1）新成立企業(yè)不滿足招標(biāo)人年度要求的，投標(biāo)人只提供成立后相應(yīng)年度的資料。（一）投標(biāo)人基本情況表投標(biāo)人名稱注冊地址郵政編碼聯(lián)系方式聯(lián)系人電話傳真網(wǎng)址組織結(jié)構(gòu)法定代表人姓名技術(shù)職稱電話技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名技術(shù)職稱電話成立時間員工總?cè)藬?shù)：企業(yè)資質(zhì)等級其中建造師（或項目經(jīng)理）營業(yè)執(zhí)照號高級職稱人員注冊資金中級職稱人員開戶銀行初級職稱人員賬號技工經(jīng)營范圍備注注：投標(biāo)人基本情況表應(yīng)附材料見第二章“投標(biāo)人須知”3.5.1。

（二）近年完成的類似項目情況表工程名稱項目地址項目規(guī)模項目經(jīng)理建設(shè)單位、聯(lián)系人及電話項目造價注：（1）招標(biāo)人填寫的具體年限應(yīng)與第二章“投標(biāo)人須知”1.4.1一致。（2）已完成的類似項目應(yīng)附材料見第二章“投標(biāo)人須知”3.5.3。復(fù)印件須加蓋鮮章。

（三）近3年發(fā)生的訴訟及仲裁情況序號案由雙方當(dāng)事人名稱處理結(jié)果或進(jìn)展情況注：（1）本表為調(diào)查表。不得因投標(biāo)人發(fā)生過訴訟及仲裁事項作為廢標(biāo)處理或作為量化因素或評分因素，除非其中的內(nèi)容涉及其他規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)е轮袠?biāo)后合同不能履行。（2）訴訟及仲裁情況是指發(fā)生于工程建設(shè)項目招投標(biāo)和中標(biāo)合同履行過程中發(fā)生的訴訟和仲裁事項，以及投標(biāo)人認(rèn)為對其生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響的其他訴訟及仲裁事項。（3）訴訟包括民事訴訟和行政訴訟；仲裁是指爭議雙方的當(dāng)事人自愿將他們之間的糾紛提交仲裁機(jī)構(gòu)，由仲裁機(jī)械以第三者的身份進(jìn)行裁決。（4）“案由”是事情的原由、名稱、由來，當(dāng)事人爭議法律關(guān)系的類別，或訴訟仲裁情況的內(nèi)容提要。如“工程款結(jié)算糾紛”。（5）“雙方當(dāng)事人名稱”是指投標(biāo)人在訴訟、仲裁中原告（申請人）、被告（被申請人）或第三人的單位名稱。（6）訴訟、仲裁的起算時間為：提起訴訟、仲裁被受理的時間，或收到法院、仲裁機(jī)構(gòu)訴訟、仲裁文書的時間。（7）訴訟、仲裁已有處理結(jié)果的，應(yīng)附材料見第二章“投標(biāo)人須知”3.5.5；還沒有處理結(jié)果，應(yīng)說明進(jìn)展情況，如某某人民法院于某年某月某日已經(jīng)受理。（8）如近3年沒有發(fā)生的訴訟及仲裁情況，投標(biāo)人在編制投標(biāo)文件時，刪除表格，另聲明“經(jīng)本投標(biāo)人認(rèn)真核查，本投標(biāo)人近3年沒有發(fā)生訴訟及仲裁糾紛，如不實，構(gòu)成虛假，自愿承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任。特此聲明?！保?）按政府發(fā)改政策〔2009〕1313號文的解釋，“工程建設(shè)項目招投標(biāo)和中標(biāo)合同履行過程中發(fā)生的訴訟及仲裁事項”是指：①既包括投標(biāo)人作為原告（申請人），也包括投標(biāo)人作為被告（被申請人）或作為第三人。②既包括投標(biāo)人與項目業(yè)主發(fā)生的訴訟及仲裁，也包括工程建設(shè)項目招投標(biāo)和中標(biāo)合同履行過程中投標(biāo)人與其他人（法人、其他組織或個人）發(fā)生的訴訟及仲裁。③既包括因外部糾紛引起的訴訟及仲裁，也包括投標(biāo)人在招投標(biāo)和中標(biāo)合同履行過程中因投標(biāo)、轉(zhuǎn)包、分包、設(shè)備和材料采購、勞動合同等內(nèi)部糾紛引起的訴訟及仲裁。④不管判決和裁定、仲裁裁決的結(jié)果如何，或在訴訟及仲裁過程中和解（調(diào)解）結(jié)案或撤訴（撤回仲裁申請）等，只要是被人民法院或仲裁委員會受理的訴訟及仲裁事項都應(yīng)申報。⑤投標(biāo)人隱瞞招標(biāo)文件要求提供的“近3年發(fā)生的訴訟及仲裁情況”，拒不申報或不全部申報訴訟及仲裁信息，或者提供“經(jīng)本投標(biāo)人認(rèn)真核查，本投標(biāo)人近3年沒有發(fā)生訴訟及仲裁糾紛”的虛假、引人誤解的聲明信息，屬于《招標(biāo)投標(biāo)法》第三十三條規(guī)定的弄虛作假行為。

第五部分其他材料（商務(wù)投標(biāo)響應(yīng)表）（一）信譽(yù)承諾書經(jīng)本投標(biāo)人認(rèn)真核查，本投標(biāo)人沒有處于投標(biāo)禁入期內(nèi)，如不實，構(gòu)成虛假，自愿接受相關(guān)處罰。投標(biāo)人：（蓋單位章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）年月日（二）商務(wù)投標(biāo)響應(yīng)表序號商務(wù)明細(xì)招標(biāo)方要求投標(biāo)方響應(yīng)情況及說明1結(jié)算方式基礎(chǔ)30%+框架20%+驗收25%+產(chǎn)權(quán)證20%+質(zhì)保金5%，每期支付給乙方的工程款項，乙方應(yīng)提供符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票給甲方，須憑發(fā)票支付工程款，否則甲方有權(quán)暫不支付工程款。2付款形式單筆超10萬元的款項，甲方均以6個月的電子銀行承兌支付給乙方。銀行承兌貼息利息由乙方負(fù)責(zé)支付（按財務(wù)支付日付款）。3工期竣工時間（指甲方初步驗收時間）：廠房一為2019年9月30日，（含雨雪等天氣及節(jié)假日在內(nèi)，如遇不可抗力因數(shù)可順延），自監(jiān)理單位發(fā)出開工令日計起。4質(zhì)保條款項目質(zhì)保期：二年5合同履約金項目總金額的10%，合同履約金可以現(xiàn)金支付，也可以銀行保函支付。如以現(xiàn)金擔(dān)保必須通過中標(biāo)人的基本賬戶以銀行轉(zhuǎn)賬方式繳納；保函擔(dān)保應(yīng)符合招標(biāo)文件中“合同條款和格式”規(guī)定的履約擔(dān)保格式要求。注：投標(biāo)人根據(jù)實際情況填寫商務(wù)投標(biāo)響應(yīng)表，若不填寫作廢標(biāo)處理。第六部份中標(biāo)后的程序6.1評標(biāo)原則：組織評標(biāo)由廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司和廣東興發(fā)精密制造有限公司項目部招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組執(zhí)行，執(zhí)行評標(biāo)以堅持平等、自主客觀、公正和注重信譽(yù)的原則，力求標(biāo)價合理，質(zhì)量可靠，方案可行，有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力。6.2工程質(zhì)量要求：中標(biāo)單位應(yīng)按國家規(guī)定的施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)施工，工程質(zhì)量必須符合工程設(shè)計和現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范的要求。6.3投標(biāo)單位中標(biāo)后，在三天內(nèi)憑中標(biāo)通知書或招標(biāo)辦通知，與建設(shè)單位簽訂工程承包合同，其合同相關(guān)條款應(yīng)根據(jù)招標(biāo)書、中標(biāo)單位投標(biāo)書的內(nèi)容及有關(guān)規(guī)定；6.4中標(biāo)者的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為合同履約金，該合同履約金在本項目工程整體完工驗收合格日計起5個工作日內(nèi)憑繳款憑證無息全額退還給施工單位；6.5在確定合同履約金后，雙方應(yīng)派出法人代表或委托人簽訂本招標(biāo)項目的工程合同書，具體合同的條款或規(guī)定條款由雙方代表的當(dāng)事人協(xié)商確定。6.6工期要求：本工程要求在2019年月日開工，總體要求在2019年9月30日前全面竣工交付使用，未能按期交給建設(shè)單位使用的，超出十五天后建設(shè)單位每天按合同總價的千分之一處罰。（具體工程施工工期要求以執(zhí)行合同施工期為準(zhǔn)）。6.7要求投標(biāo)單位按定額工期提前的原則性，自行確定投標(biāo)施工日期限，并具體明確投標(biāo)施工工期日歷天數(shù)，在合理的原則上確保提前完工。6.8工程承包的要求6.8.1工程承包施工必須要根據(jù)精密制造廠房一建設(shè)工程竣工進(jìn)度要求開展工作和施工。6.8.2發(fā)包單位有權(quán)對各項承包工程的施工進(jìn)度、工程項目的配合和協(xié)調(diào)，各承包單位必須要共同配合精密制造廠房一建設(shè)工程項目工程進(jìn)度。第七部份項目合同條款精密制造廠房一建設(shè)工程工程合同協(xié)議編號：XFJJ-JM-20190110A項目名稱：精密制造廠房一建設(shè)工程建設(shè)單位：廣東興發(fā)精密制造有限公司施工單位：中標(biāo)單位工程金額：￥0.00元2018年12月日精密制造廠房一建設(shè)工程工程合同合同編號：XFJJ-JM-20190110A 簽訂地點(diǎn)：佛山市三水區(qū)建設(shè)單位（甲方）：廣東興發(fā)精密制造有限公司施工單位（乙方）：中標(biāo)單位依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等誠實信用的原則，依據(jù)《精密制造廠房一建設(shè)工程》招投標(biāo)文件的要求，乙方單位中標(biāo)產(chǎn)生共同合作，雙方以自愿配合、公平、互惠的原則，就本工程項目施工有關(guān)事項達(dá)成如下工程合同。一、工程項目概況工程名稱：精密制造廠房一建設(shè)工程工程地點(diǎn)：廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中新科技工業(yè)園D區(qū)12號施工面積：詳見技術(shù)圖紙及建設(shè)方施工技術(shù)要求工程設(shè)計：建設(shè)單位提供與投標(biāo)時相符的施工圖紙。工程內(nèi)容：詳見技術(shù)圖紙及技術(shù)附件之技術(shù)要求。二、工程承包方式（1）、本工程按中標(biāo)造價，以包工、包工程材料、包材料運(yùn)輸、包材料檢驗、包施工安全、包安全措施費(fèi)用、包工期、包機(jī)械設(shè)施費(fèi)用、包工程開票稅金、包監(jiān)理人員的住宿場所及生活水電費(fèi)、包施工保險業(yè)務(wù)、保險費(fèi)、管理費(fèi)及利潤等固定合同總價包干承接方式進(jìn)行承包。（2）、包技術(shù)措施費(fèi)、包技術(shù)安裝調(diào)試費(fèi)、包保修期兩年的維修服務(wù)費(fèi)、包勞動社?；?，包合同實施過程中不可預(yù)見費(fèi)用，包人工的價格浮動或其他因素調(diào)整或浮動。包市場價格風(fēng)險、包材料損耗、包工程成品保護(hù)以及產(chǎn)品保管、包完工清潔場地、產(chǎn)品移交清潔干凈。（3）、施工單位以及施工人員，應(yīng)按照建設(shè)單位所提供的施工圖紙及圖紙說明，雙方確認(rèn)的施工方案進(jìn)行施工建設(shè)。（4）、沒有特殊工程項目關(guān)系，甲方不同意簽證。（5）、本工程項目承接施工總工期須在2019年9月30日完成（含雨雪等天氣及節(jié)假日在內(nèi)，如遇不可抗力因數(shù)順延），自監(jiān)理單位發(fā)出開工令當(dāng)日計起。三、甲乙雙方的工作1、發(fā)包人工作1.1發(fā)包人按約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：（1）提供施工場地，以及約定的施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰ＷC施工期間的暢通；（2）確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式交給承包人，進(jìn)行現(xiàn)場交驗；（3）組織承包人和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計交底；2、承包人工作2.1承包人按約定的內(nèi)容和時間完成以下工作：（1）根據(jù)發(fā)包人委托，完成施工圖設(shè)計或與工程配套的設(shè)計，經(jīng)工程師確認(rèn)后使用；（2）向工程師提供年、季、月度、旬工程進(jìn)度計劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表；（3）根據(jù)工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)；（4）按發(fā)包方的招標(biāo)要求及其投標(biāo)響應(yīng)相結(jié)合的形式承包施工。安全文明施工措施須符合當(dāng)?shù)卣块T的要求。主要材料品牌要求1、鋼材主要使用：國標(biāo)的寶鋼、韶鋼等同等品牌鋼材。2、天面和高層排水管道：使用聯(lián)塑牌管道，強(qiáng)弱電線管：使用聯(lián)塑牌線管。3、電線品牌為：廣東電纜廠、中南電纜廠。4、幕墻及門窗：使用興發(fā)牌門窗及幕墻。5、地板磚：使用金牌亞洲品牌；外墻磚：溶州二廠。6、潔具：鷹牌、東鵬、法恩箭牌品牌。7、混凝土:要求施工全過程統(tǒng)一使用單一個混凝土攪拌站供應(yīng)的混凝土，混凝土運(yùn)入施工工地時必須提供混凝土材料品質(zhì)化驗單。（注：要求在附近幾個大型品牌攪拌站當(dāng)中選擇一家，需要甲方確認(rèn)）8、照明燈具：佛山照明，LED燈。四、施工組織設(shè)計和工期1、進(jìn)度計劃1.1承包人應(yīng)將施工組織設(shè)計和工程進(jìn)度計劃于合同簽訂日計起7個日歷天內(nèi)提交修改意見，逾期不確認(rèn)也不提出書面意見的，視為同意。1.2承包人必須按工程師確認(rèn)的進(jìn)度計劃組織施工，接受工程師對進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計劃不符時，承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。因承包人的原因?qū)е聦嶋H進(jìn)度與進(jìn)度計劃不符，承包人無權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價款，并承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任。2、開工及延期開工2.1以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準(zhǔn)。3、工程竣工3.1承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。3.2因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。五、質(zhì)量與檢驗1、工程質(zhì)量1.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。1.2雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。2、檢查和返工2.1承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。2.2工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，工程師有權(quán)要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。2.3工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的均可相應(yīng)順延工期。2.4因工程師指令失誤發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔(dān)。3、隱蔽工程和中間驗收3.1工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。3.2工程師不能按時進(jìn)行驗收，應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。3.3經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。4、重新檢驗無論工程師是否進(jìn)行驗收，當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。六、安全施工及責(zé)任1、安全手續(xù)辦理本工程項目施工前，需要施工隊人員先到甲方“安全辦公室”，辦理施工前的安全手續(xù)，未辦安全填表審批手續(xù)不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場，具體安全施工手續(xù)如下（包含但不局限）：①施工單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。②安全施工方案、事故應(yīng)急預(yù)案。③如施工過程中涉及特種設(shè)備作業(yè)（如電工、金屬焊接、高空作業(yè)等）需提供施工人員相關(guān)特種作業(yè)證復(fù)印件。④施工人員身份證復(fù)印件。⑤施工人員保險信息（每人意外保險，保額100萬元以上）。2、安全施工與檢查2.1承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。2.2承包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。3、安全防護(hù)3.1承包人在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應(yīng)采取安全防護(hù)措施。3.2為了公眾安全和方便或為了保護(hù)工程，施工單位應(yīng)按照施工規(guī)范的要求提供并保持必要的防護(hù)、圍欄、警告信號和看守等安全防護(hù)、文明施工規(guī)定的工作。4、安全責(zé)任乙方為施工現(xiàn)場的唯一安全責(zé)任方，負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員一切安全責(zé)任、并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的一切安全設(shè)施責(zé)任，乙方應(yīng)對所有進(jìn)入甲方現(xiàn)場的乙方施工人員在施工作業(yè)、安全管理、道德行為等方面必須嚴(yán)格進(jìn)行管理，在施工期間乙方施工人員發(fā)生工傷事故，一切由乙方負(fù)責(zé)。5、事故處理發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師，同時按政府有關(guān)部門要求處理，并由承包人承擔(dān)其發(fā)生的費(fèi)用。工程價款與結(jié)算方式項目名稱單位數(shù)量單價總價備注精密制造廠房一建設(shè)工程項10.000.00詳見招標(biāo)技術(shù)及施工圖紙要求空中參觀平臺項10.000.00詳見招標(biāo)技術(shù)及施工圖紙要求項目結(jié)算總金額（人民幣）大寫：元整（含合法的工程類增值稅專票）。0.00具體明細(xì)詳見投標(biāo)預(yù)算書本工程按固定合同總價包干形式承包，項目總結(jié)算價則按合同總價加簽證變更結(jié)算價相結(jié)合形式開票付款結(jié)算，圖紙及合同以外的變更結(jié)算優(yōu)先按合同單價結(jié)算。工程固定合同總價為元，人民幣（大寫）整（含合法的工程類增值稅專用發(fā)票）。整個工程項目款分五期支付。具體付款期數(shù)如下：（1）、基礎(chǔ)完成后，經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi)支付合同總金額的30%給乙方。（2）、框架完成后，經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi)支付合同總金額的20%給乙方。（3）、項目整體完工并經(jīng)甲方驗收合格日計起5個工作日內(nèi)支付合同總金額的25%給乙方。（4）、乙方協(xié)助甲方取得廠房一產(chǎn)權(quán)證后5個工作日內(nèi)支付合同總金額的20%給乙方。（5）、尾款5%自驗收合格日計起兩年質(zhì)保期滿后5個工作日內(nèi)付清。（6）、每期支付給乙方的工程款項，乙方應(yīng)提供符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票給甲方，須憑發(fā)票支付工程款，否則甲方有權(quán)暫不支付工程款。注：單筆超10萬元的款項，甲方均以6個月的電子銀行承兌支付給乙方。銀行承兌貼息利息由乙方負(fù)責(zé)支付（按財務(wù)支付日付款）。八、合同履約金合同雙方簽名蓋章日計起3個工作日內(nèi)或乙方進(jìn)場前（兩者先到為準(zhǔn)），乙方向甲方繳納合同總金額的10%作為本項目合同履約金。該合同履約金在本項目工程整體竣工驗收合格日計起5個工作日內(nèi)憑繳款憑證，在甲方按合同相應(yīng)約定條款扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用賠償?shù)?，如有余款的將無息退還給乙方。乙方可以按以下形式向甲方繳納合同履約金：1、以銀行轉(zhuǎn)賬或匯款方式存入甲方指定賬戶戶名：廣東興發(fā)精密制造有限公司開戶行：農(nóng)行佛山三水樂平支行賬號：444426010400102832、以銀行保函方式支付給甲方，以此方式支付時，乙方必須確保銀行保函的有效時限大于本項目工程整體竣工驗收時間。否則甲方不予接受。九、質(zhì)量保修1.承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的相關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。如乙方怠于承擔(dān)保修責(zé)任的，甲方有權(quán)直接委托第三方進(jìn)行保修，所產(chǎn)生的費(fèi)用及損失賠償甲方有權(quán)直接從履約保證金中扣除。2.質(zhì)量保修工作的實施。承包人應(yīng)在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修書，作為本合同附件。3.質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括：（1）質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍；（2）質(zhì)量保修期（自驗收合格日計起兩年質(zhì)保）；（3）質(zhì)量保修責(zé)任；（4）質(zhì)量保修金的支付方法。十、違約、索賠和爭議1.違約1.1發(fā)包人違約。當(dāng)發(fā)生下列情況時：（1）發(fā)包人無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價款；1.2承包人違約。當(dāng)發(fā)生下列情況時：發(fā)包人按合同約定按時支付工程款項，承包人仍拖欠施工人員及民工工資的；因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。（3）承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（4）承包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。1.3承包人違約責(zé)任的承擔(dān)方式和計算方法：若發(fā)生承包人拖欠施工人員、民工工資，發(fā)包人有權(quán)從工程價款中扣除相應(yīng)款項，交由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)放。若因此導(dǎo)致施工人員、民工群體性事件，按情節(jié)輕重每次罰款100000—200000元；承包人單方面原因不能按合同約定的竣工日期的，超出十五天以上每逾期一天，應(yīng)向發(fā)包人賠付相當(dāng)于合同總價的千分之一違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的5%違約金，若承包人逾期超過三十天仍未能竣工完成的，發(fā)包人有權(quán)向承包人提出由此造成的損失承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；承包人未按合同要求或監(jiān)理工程師的指令向發(fā)包人提供工程完工檔案資料或承包人未經(jīng)監(jiān)理工程師書面同意擅自完工清場撤退的，發(fā)包人扣留的工程質(zhì)保金將不予支付；若承包人與設(shè)計方、監(jiān)理方串通進(jìn)行不必要的設(shè)計變更造成工程造價增加，則發(fā)包人有權(quán)單方面終止施工合同，由此引起的相關(guān)損失由承包人承擔(dān)；承包人與本工程相關(guān)的其他人發(fā)生打架斗毆或損害、破壞其他承包人的設(shè)施或公共設(shè)施等行為，則由責(zé)任方承擔(dān)相關(guān)損失且發(fā)包人將對責(zé)任方進(jìn)行索賠，按情節(jié)輕重每次扣減30000—50000元的工程款；承包人因合同糾紛、工程款支付及其他各種理由影響現(xiàn)場施工。若有發(fā)生，視情節(jié)輕重每次扣減100000—200000元的工程款。1.4一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。2.索賠2.1當(dāng)一方向另一方提出索賠時，要有正當(dāng)索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。3.爭議3.1發(fā)包人、承包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方約定以下第二種方式解決爭議：第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向甲方所在地的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式：向甲方所在地的人民法院起訴。3.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程：（1）單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；（2）調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受；（3）仲裁機(jī)構(gòu)要求停止施工；（4）法院要求停止施工十一、保險1工程開工前，承包人為建設(shè)工程和施工場內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理保險，支付保險費(fèi)用。2運(yùn)至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設(shè)備，由承包人辦理保險，并支付保險費(fèi)用。3承包人必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害及傷亡保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險，支付保險費(fèi)用。4保險事故發(fā)生時，發(fā)包人、承包人有責(zé)任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。十二、合同解除1、發(fā)包人承包人協(xié)商一致，可以解除合同。2、有下列情形之一的，發(fā)包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同無法履行；（2）因一方違約致使合同無法履行。3、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。4、合同生效與終止4.1雙方在協(xié)議書中約定合同生效方式。4.2發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價款支付完畢，本合同即告終止。4.3合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人承包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。（以下簽署頁面無正文內(nèi)容）甲方(章)：廣東興發(fā)精密制造有限公司乙方（章）：中標(biāo)單位法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：郵編：郵編：地址：佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中心科技工業(yè)園D區(qū)12號地址：電話話：傳真：傳真：開戶行：農(nóng)行佛山三水樂平支行開戶行：賬號：44442601040010283賬號：稅號：91440607MA4X5XW72E稅號：附件1：建筑工程質(zhì)量保修書發(fā)包人（全稱）：廣東興發(fā)精密制造有限公司承包人（全稱）：發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對《精密制造廠房一建設(shè)工程》簽訂工程質(zhì)量保修書。一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：按國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第六章執(zhí)行。二、質(zhì)量保修期雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期如下：1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程及擋土墻工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的國家法定使用年限和合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為2年;3、裝修工程為2年；4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年；5、供熱與供冷系統(tǒng)為/個采暖期、供冷期；6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年；質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。三、質(zhì)量保修責(zé)任1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。2、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。四、保修費(fèi)用保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。五、其他雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：剩余5%留作工程質(zhì)量保修金，二年期滿支付5％。本工程質(zhì)量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。甲方（章）：廣東興發(fā)精密制造有限公司乙方（章）：中標(biāo)單位法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：郵編：郵編：地址：佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中心科技工業(yè)園D區(qū)12號地址：電話話：傳真：傳真：開戶行：農(nóng)行佛山三水樂平支行開戶行：賬號：44442601040010283賬號：稅號：91440607MA4X5XW72E稅號：附件2：建設(shè)工程廉政合同發(fā)包人（全稱）：廣東興發(fā)精密制造有限公司承包人（全稱）：根據(jù)有關(guān)工程建設(shè)、廉政建設(shè)的規(guī)定，為做好工程建設(shè)中的黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證工程建設(shè)高效優(yōu)質(zhì)，保證建設(shè)資金的安全和有效使用以及投資效益，工程的項目法人廣東興發(fā)精密制造有限公司（以下簡稱發(fā)包人）與廣東匯江建設(shè)工程有限公司（以下簡稱承包人），特訂立如下合同。第一條雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）嚴(yán)格遵守黨和國家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。（二）嚴(yán)格執(zhí)行精密制造廠房一建設(shè)工程的合同文件，自覺按合同辦事。（三）雙方的業(yè)務(wù)活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則（除法律認(rèn)定的商業(yè)機(jī)密和合同文件另有規(guī)定之外），不得損害國家和集體利益，違反工程建設(shè)管理規(guī)章制度。（四）建立健全廉政制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政告示牌，公布舉報電話，監(jiān)督并認(rèn)真查處違法違紀(jì)行為。（五）發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務(wù)活動中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時提醒對方糾正的權(quán)利和義務(wù)。（六）發(fā)現(xiàn)對方嚴(yán)重違反本合同義務(wù)條款的行為，有向其上級有關(guān)部門舉報、建議給予處分并要求告知處理結(jié)果的權(quán)利。第二條發(fā)包人的義務(wù)（一）發(fā)包人及其工作人員不得索要和接受承包人的禮金、有價證券和貴重物品，不得在承包人報銷任何由發(fā)包人或個人支付的費(fèi)用等。（二）發(fā)包人工作人員不得參加承包人安排的超標(biāo)準(zhǔn)宴請和娛樂活動；不得接受承包人提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。（三）發(fā)包人及其工作人員不得要求或者接受承包人為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。（四）發(fā)包人工作人員的配偶、子女不得從事與發(fā)包人工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動。（五）發(fā)包人及其工作人員不得以任何理由向承包人推薦分包單位，不得要求承包人購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。第三條承包人義務(wù)（一）承包人不得以任何理由向發(fā)包人及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。（二）承包人不得以任何名義向發(fā)包人及其工作人員報銷應(yīng)由發(fā)包人或個人支付的任何費(fèi)用。（三）承包人不得以任何理由安排發(fā)包人及其工作人員參加超標(biāo)準(zhǔn)宴請及娛樂活動。（四）承包人不得為發(fā)包人或個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。第四條違約責(zé)任（一）發(fā)包人及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權(quán)限，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理；涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給承包人造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。（二）承包人及其工作人員違反本合同第一、二條，按管理權(quán)限，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)、政紀(jì)或組織處理；給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償；情節(jié)嚴(yán)重的，發(fā)包人建議工程建設(shè)主管部門給予承包人一至三年內(nèi)不得進(jìn)入其主管的工程建設(shè)市場的處罰。第五條雙方約定：本合同由雙方或雙方上級單位的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)監(jiān)督。由發(fā)包人或發(fā)包人上級單位的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)約請承包人或承包人上級單位的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對本合同履行情況進(jìn)行檢查，提出本合同規(guī)定范圍內(nèi)的裁定意見。第六條本合同有效期為發(fā)包人與承包人雙方簽署之日起至該工程項目竣工驗收并結(jié)清項目款后止。第七條本合同作為精密制造廠房一建設(shè)工程施工合同的附件，與施工合同具有同等的法律效力，經(jīng)合同雙方簽署立即生效。第八條本合同發(fā)包人與承包人雙方各執(zhí)一份，并送交雙方監(jiān)督單位一份。（以下簽署頁面無正文內(nèi)容）發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址：地址：郵政編碼：郵政編碼：電話：電話：傳真：傳真：發(fā)包人監(jiān)督單位：（蓋章）承包人監(jiān)督單位：（蓋章）2019年1月日2019年1月日附件3：安全生產(chǎn)合同在廣東興發(fā)精密制造有限公司精密制造廠房一建設(shè)工程施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，搞好本項目的安全管理工作，本項目業(yè)主廣東興發(fā)精密制造有限公司（以下簡稱“發(fā)包人”）與承包人特此簽訂安全生產(chǎn)合同：一、發(fā)包人職責(zé)1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。2.按照“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。3.重要的安全設(shè)施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設(shè)計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。4.組織對承包人施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督承包人及時處理發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患。二、承包人職責(zé)1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。2.堅持“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)