防水工程承攬合同范本

PAGEPAGE1防水工程承攬合同范本（實用文檔）甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行防水工程承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程面積：__________1.5工程期限：__________二、工程質(zhì)量2.1乙方應按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。2.2工程施工過程中，乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保工程安全。2.3工程完成后，乙方應提供完整的工程資料，包括施工記錄、驗收報告等。三、工程費用3.1工程總費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應按照約定的付款方式進行支付，乙方應在收到款項后開具正規(guī)發(fā)票。四、工程期限及延期4.1工程期限為：__________。4.2如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。五、工程驗收5.1工程完成后，乙方應通知甲方進行驗收。5.2驗收合格后，甲乙雙方應簽訂驗收證書，確認工程合格。六、保修6.1工程保修期為：__________。6.2保修期內(nèi)，如因施工質(zhì)量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔相應費用。七、違約責任7.1甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。7.2乙方應按照約定的時間、質(zhì)量完成工程，如未能履行，應按照工程總費用的__________%向甲方支付違約金。八、爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商無果，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程保修期滿之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________注：以上合同范本僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細版-防水工程承攬合同范本（實用文檔）目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程費用五、工程期限及延期六、工程驗收七、保修八、違約責任九、爭議解決十、其他約定附件一：工程量清單附件二：施工圖紙附件三：驗收標準正文一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：__________4.工程面積：__________5.工程期限：__________三、工程質(zhì)量1.乙方應按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。2.乙方在施工過程中應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保工程安全。3.工程完成后，乙方應提供完整的工程資料，包括施工記錄、驗收報告等。四、工程費用1.工程總費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.甲方應按照約定的付款方式進行支付，乙方應在收到款項后開具正規(guī)發(fā)票。五、工程期限及延期1.工程期限為：__________。2.如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉袚鄳倪`約責任，并賠償甲方因此造成的損失。六、工程驗收1.工程完成后，乙方應通知甲方進行驗收。2.驗收合格后，甲乙雙方應簽訂驗收證書，確認工程合格。七、保修1.工程保修期為：__________。2.保修期內(nèi)，如因施工質(zhì)量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔相應費用。八、違約責任1.甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.乙方應按照約定的時間、質(zhì)量完成工程，如未能履行，應按照工程總費用的__________%向甲方支付違約金。九、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商無果，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程保修期滿之日止。附件一：工程量清單附件二：施工圖紙附件三：驗收標準甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________注：以上合同范本僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。附件內(nèi)容請根據(jù)實際情況進行編制。附件列表：1.附件一：工程量清單2.附件二：施工圖紙3.附件三：驗收標準違約行為羅列及認定：1.乙方未能按照約定的時間、質(zhì)量完成工程。2.乙方在施工過程中未能遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，導致安全事故。3.乙方提供的工程資料不完整或不真實。4.甲方未能按照約定的付款方式進行支付。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔完成一定工作，委托人支付報酬的合同。2.違約責任：指當事人違反合同約定，應當承擔的責任。3.驗收標準：指工程完成后，甲乙雙方共同確認的工程合格標準。4.保修期：指工程完成后，乙方對工程進行保修的時間期限。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工程進度延誤：乙方應合理安排施工計劃，確保按期完成工程。如發(fā)生延誤，應及時通知甲方，并采取措施減少影響。2.工程質(zhì)量不符合要求：乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時整改。3.支付款項延誤：甲方應按照約定的付款方式進行支付，如發(fā)生延誤，應及時通知乙方，并協(xié)商解決。4.保修期內(nèi)工程損壞：乙方應在保修期內(nèi)及時修復工程損壞，確保工程正常運行。解決方法：1.對于工程進度延誤，乙方應制定合理的施工計劃，并提前通知甲方可能出現(xiàn)的延誤情況，以便雙方共同解決。2.對于工程質(zhì)量不符合要求，乙方應立即整改，并重新進行驗收，直至符合要求。3.對于付款