住宅裝飾施工合同樣本（二篇）

第頁共頁住宅裝飾施工合同樣本甲方：（以下簡稱“業(yè)主”）地址：聯(lián)系電話：乙方：（以下簡稱“裝飾公司”）地址：聯(lián)系電話：一、合同目的本合同是根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由業(yè)主與裝飾公司根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商達成的，約定有關(guān)住宅裝飾施工工程的相關(guān)事宜，并為雙方權(quán)益的保護提供法律依據(jù)。二、施工范圍1.本合同約定的施工范圍為指定住宅的裝飾施工工程。具體包括但不限于裝修主材、墻面裝飾、地面裝飾、天花裝飾、家具定制、燈具安裝、電線電器安裝、衛(wèi)浴設(shè)備安裝等。2.詳細的施工項目、施工內(nèi)容以及各項工程的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求以附件《施工工程清單》為準(zhǔn)。三、工期1.施工工期：合同簽訂后，裝飾公司將根據(jù)實際情況制定施工計劃，并與業(yè)主協(xié)商確定工期。若雙方約定的工期需要變更，必須經(jīng)過書面協(xié)商一致同意。2.牽涉到其他施工單位的合作時間，裝飾公司應(yīng)提前通知業(yè)主，并確保配合順利進行。四、價格和付款方式1.工程價格為人民幣（大寫）（小寫）。對于工程成本和服務(wù)費用的具體劃分，請參考附件《報價單》。2.付款方式：2.1預(yù)付款：業(yè)主需在合同生效之日起支付合同總價款的40%作為預(yù)付款。2.2進度款：裝飾公司完成工程進度中的10%時，業(yè)主支付相應(yīng)款項。2.3階段款：裝飾公司完成工程進度的60%時，業(yè)主支付相應(yīng)款項。2.4質(zhì)保金款：裝飾公司完成施工后7個工作日內(nèi)，裝飾公司應(yīng)向業(yè)主提供工程質(zhì)保證明，并支付剩余款項。五、質(zhì)量保證和驗收1.裝飾公司將按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進行施工，保證在裝飾工程完工后3個月內(nèi)，對施工質(zhì)量負責(zé)。若在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題，業(yè)主有權(quán)提出整改要求，裝飾公司應(yīng)及時采取措施進行整改。2.工程竣工驗收：在工程完工后，裝飾公司應(yīng)邀請業(yè)主和裝飾工程監(jiān)理單位進行竣工驗收。驗收合格后，裝飾公司應(yīng)將竣工驗收報告和質(zhì)保證明等相關(guān)文件及時提交業(yè)主。3.合格率達不到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分，裝飾公司應(yīng)提供合格材料進行更換或修補，并承擔(dān)相關(guān)費用。六、違約責(zé)任1.若任何一方發(fā)現(xiàn)對方違反本合同約定的任何事項，應(yīng)書面通知對方進行整改。通知后，對方應(yīng)在7天內(nèi)作出書面答復(fù)，并在合理時間內(nèi)采取相應(yīng)措施進行整改。2.對于沒有履行或違反合同條款的一方，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。賠償金額將由雙方協(xié)商，如協(xié)商不成，由法院依法判決。七、法律適用和爭議解決1.本合同的訂立、履行、解釋和爭議的解決均適用中華人民共和國的法律法規(guī)。2.若雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，雙方同意提交本合同約定履行地的人民法院進行仲裁或訴訟。八、其他事項1.本合同附件為合同的有效組成部分，與主體合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。住宅裝飾施工合同樣本（二）甲方：（委托人姓名）身份證號碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方：（承包商姓名）營業(yè)執(zhí)照號碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方擬裝修住宅，乙方具有從事裝飾施工的資質(zhì)和能力。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，依據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)甲方提供的裝修要求和乙方的技術(shù)能力，達成如下協(xié)議，共同遵守并履行：一、項目概況1.甲方裝修住宅的具體地點位于（裝修住宅地址）。2.甲方提供裝修圖紙和裝修要求，內(nèi)容包括但不限于：拆除、水電、瓦工、木工、油漆等相關(guān)裝修工程。二、裝修工程標(biāo)準(zhǔn)1.裝修工程必須符合國家和地方建筑規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證安全、環(huán)保和質(zhì)量。2.乙方應(yīng)確保裝修材料的購買和使用符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合格并保證在裝修工程中使用。3.乙方應(yīng)嚴格按照裝修圖紙和裝修要求施工，不得擅自變更裝修方案。三、合同價格及支付方式1.裝修工程總價款為（具體金額），以人民幣支付。2.支付方式及時間安排如下：1）甲方在簽訂合同時支付合同總價款的（具體金額）作為預(yù)付款。2）在裝修工程進行過程中，甲方應(yīng)按照合同約定的進度支付相應(yīng)的款項。具體進度款項金額及支付時間如下：(進度款項1)：金額及支付時間(進度款項2)：金額及支付時間(進度款項n)：金額及支付時間3）裝修工程完工后，甲方支付尾款（總價款減去已支付的款項）。四、施工期限及延期條款1.甲方要求乙方在（具體工期要求）之內(nèi)完成裝修工程。2.如因不可抗力或其他原因?qū)е卵b修工程無法按時完成，乙方應(yīng)及時通知甲方并提供延期工期預(yù)計，甲方根據(jù)情況決定是否同意延期。3.若因乙方原因?qū)е卵b修工程無法按時完成，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、保修條款1.乙方應(yīng)對裝修工程提供十年的質(zhì)量保修。2.保修期內(nèi)，對于乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞或質(zhì)量問題，乙方承擔(dān)修復(fù)責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的費用。3.保修期外，乙方不承擔(dān)裝修工程所引起的任何問題和責(zé)任。六、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：1）提供裝修要求和裝修圖紙，并協(xié)助乙方完成施工。2）按時支付合同約定的款項。3）配合乙方檢查和驗收裝修工程。4）如乙方未按合同約定完成裝修工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：1）按照甲方提供的裝修要求和裝修圖紙施工，確保施工質(zhì)量。2）按照合同約定的工期完成裝修工程。3）提供合格的裝修材料。4）保證裝修工程達到國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。5）保證施工現(xiàn)場的安全和整潔。6）如乙方未按合同約定完成裝修工程，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、解除合同1.雙方可協(xié)商解除合同，須互相同意并以書面形式確認。2.如因一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)賠償守約方的損失。八、爭議解決1.本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地的人民法院解決。九、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為裝修工程完工并甲方驗收合格之日。2.