木工裝飾裝修施工設(shè)計維修安裝批發(fā)銷售合同

PAGEPAGE1合同編號：_______本合同由以下雙方于_______年_______月_______日簽訂：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就木工裝飾裝修施工設(shè)計維修安裝批發(fā)銷售事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程面積：____________________4.工程內(nèi)容：木工裝飾裝修施工設(shè)計維修安裝批發(fā)銷售二、工程期限1.工程開工日期：_______年_______月_______日2.工程竣工日期：_______年_______月_______日3.工程總工期：_______天三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計文件及國家相關(guān)標準進行施工。2.乙方應(yīng)確保工程所用材料符合國家環(huán)保標準及質(zhì)量要求。3.工程質(zhì)量標準：按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準為依據(jù)進行評定。四、工程造價1.工程總造價：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的30%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的30%；（4）剩余10%作為質(zhì)量保證金，待工程竣工滿一年且無質(zhì)量問題后支付。五、甲方責任1.提供施工圖紙、設(shè)計文件及施工過程中所需的相關(guān)資料。2.提供施工場地，保證施工期間的水電供應(yīng)。3.配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。4.按約定支付工程款項。六、乙方責任1.嚴格按照施工圖紙、設(shè)計文件及國家相關(guān)標準進行施工。2.保障施工安全，遵守國家及地方安全生產(chǎn)規(guī)定。3.按約定完成工程，確保工程質(zhì)量。4.工程竣工后，提供完整的竣工資料及質(zhì)量保證書。七、違約責任1.如甲方未按約定支付工程款項，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額的萬分之五作為違約金。2.如乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)支付逾期竣工金額的萬分之五作為違約金。八、爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________簽訂日期：_______年_______月_______日，但我需要更多的信息來創(chuàng)建一個符合您要求的合同文檔示例。合同的內(nèi)容和細節(jié)通常取決于合同的具體類型和涉及的業(yè)務(wù)。例如，如果是一個服務(wù)合同，它將包含與服務(wù)相關(guān)的條款；如果是一個銷售合同，它將包含與商品銷售相關(guān)的條款。請?zhí)峁└嚓P(guān)于合同類型和您希望包含的特定條款的信息，以便我能夠為您提供一個更準確的合同文檔示例。如果您已經(jīng)有了合同的目錄和附件，請分享這些信息，以便我能夠更好地理解您的需求。附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計文件3.工程預(yù)算明細表4.工程進度計劃表5.質(zhì)量保證書6.竣工資料7.付款憑證法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范的總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的規(guī)定。2.質(zhì)量評定標準：根據(jù)國家相關(guān)標準，對工程質(zhì)量進行評定和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.環(huán)保標準：國家對環(huán)境保護制定的相關(guān)標準，要求工程所用材料、施工過程等符合環(huán)保要求。4.訴訟：當合同雙方在履行過程中發(fā)生爭議，無法通過協(xié)商解決時，可以向人民法院提起訴訟，請求法院判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.設(shè)計變更：在施工過程中，甲方可能對設(shè)計進行變更，此時應(yīng)書面確認變更內(nèi)容，并相應(yīng)調(diào)整工程預(yù)算和進度計劃。2.材料供應(yīng)：乙方應(yīng)確保工程所用材料的質(zhì)量和供應(yīng)時間，避免因材料問題導(dǎo)致工程延期。3.工期延誤：乙方應(yīng)嚴格按照進度計劃進行施工，如發(fā)生工期延誤，應(yīng)及時通知甲方，并采取相應(yīng)措施減少影響。4.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量，如發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)立即整改，直至達到規(guī)定標準。5.付款逾期：甲方應(yīng)按照合同約定及時支付工程款項，避免因付款逾期導(dǎo)致乙方施工進度受影響。解決辦法：1.對于設(shè)計變更，甲乙雙方應(yīng)充分溝通，明確變更內(nèi)容，簽訂補充協(xié)議，并相應(yīng)調(diào)整工程預(yù)算和進度計劃。2.乙方應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)時間，如發(fā)生材料問題，及時更換供應(yīng)商。3.乙方應(yīng)加強項目管理，確保施工進度，如發(fā)生工期延誤，及時通知甲方，并采取加班、增加施工人員等措施減少影響。4.乙方應(yīng)加強質(zhì)量監(jiān)督，嚴格按照施工規(guī)范進行施工，如發(fā)生質(zhì)量問題，立即整改，直至達到規(guī)定標準。5.甲方應(yīng)按照合同約定及時支付工程款項，如發(fā)生付款逾期，乙方有權(quán)要求甲方支付逾