承攬建設(shè)農(nóng)村房屋合同合集

承攬建設(shè)農(nóng)村房屋合同(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。甲方：********(姓名，身份證號(hào)碼)乙方：********(姓名，身份證號(hào)碼)甲方擬建房屋一座，位置在*縣*鎮(zhèn)*村*組，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、承包方式⒈甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。依據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前*天通知甲方購(gòu)買所需材料。⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟閱歷，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。⒊攪拌機(jī)、震驚器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等全部勞動(dòng)工具由甲方自帶，費(fèi)用由乙方自理。⒋工期從**年*月*日開(kāi)頭建設(shè)，工期為*天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不行抗力狀況的，可順延工期。⒌乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守國(guó)家，平安施工。由于乙方人員的有意或過(guò)失引起的平安事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。⒍乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。二、工程質(zhì)量⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，根據(jù)圖紙施工，加強(qiáng)質(zhì)量管理。⒉重要施工過(guò)程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。⒊甲方發(fā)覺(jué)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必需進(jìn)行免費(fèi)修理。三、結(jié)算方式⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣*元。⒉付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)頭后*天內(nèi)，其次次付款在*，第三次付款在*，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后**天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任及賠償⒈由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導(dǎo)致使合同無(wú)法履行的，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金*元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者實(shí)行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約金*元。3、在乙方無(wú)違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)違約金*元(或每日擔(dān)當(dāng)違約金**元)。五、其他事項(xiàng)⒈發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。3。本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。4。本合同自簽訂之日起生效。5。以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。甲方(簽名)：***乙方(簽名)：**年**月**日***年**月**日承攬建設(shè)農(nóng)村房屋合同(第二篇)合同編號(hào)：承攬建設(shè)農(nóng)村房屋合同摘要：本合同由承攬方________(以下簡(jiǎn)稱"乙方")和委托方________(以下簡(jiǎn)稱"甲方")于______年______月______日簽訂。雙方經(jīng)充分協(xié)商一致，就農(nóng)村房屋的建設(shè)及相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、合同目的：本合同旨在明確乙方承攬甲方委托的農(nóng)村房屋建設(shè)項(xiàng)目，并約定雙方權(quán)利和義務(wù)，以保障雙方的合法權(quán)益。二、合同內(nèi)容：1.乙方承諾按照甲方的要求和規(guī)定，合理、高效地完成農(nóng)村房屋建設(shè)工作，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.甲方應(yīng)按照約定支付工程款項(xiàng)，并提供必要的合作與支持，確保乙方順利進(jìn)行工程施工。3.雙方應(yīng)保持及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)，共同解決工程施工過(guò)程中的問(wèn)題或糾紛。三、工程款項(xiàng)及付款方式：1.乙方承攬工程費(fèi)總額為人民幣_(tái)_______元。2.工程款項(xiàng)支付方式：甲方應(yīng)按照工程進(jìn)度及約定，分期支付工程款。3.乙方應(yīng)在收到工程款后的五個(gè)工作日內(nèi)，提供相應(yīng)款項(xiàng)收據(jù)給甲方。四、服務(wù)保證：1.乙方保證遵守相關(guān)法律法規(guī)，按照合同約定及時(shí)提供勤務(wù)，保持施工進(jìn)度。2.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定要求的，乙方將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，進(jìn)行修復(fù)或賠償。五、合同變更與解除：1.任何一方若需變更合同內(nèi)容，應(yīng)事先與另一方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更合同。2.若因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)的因素，導(dǎo)致無(wú)法履行本合同的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決或依法解除合同。六、爭(zhēng)議解決：1.本合同的解釋與執(zhí)行應(yīng)適用中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。2.對(duì)于因本合同引起的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并具有合同效力。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽字：_______________簽字：_______________日期：_______________日期：_______________承攬建設(shè)農(nóng)村房屋合同(第三篇)[合同標(biāo)題]承攬建設(shè)農(nóng)村房屋合同[合同主體]甲方（發(fā)包方）：（甲方名稱）乙方（承攬方）：（乙方名稱）[合同背景]鑒于甲方擁有農(nóng)村土地使用權(quán)，在該土地上建設(shè)房屋并進(jìn)行開(kāi)發(fā)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。[合同條款]第一條：項(xiàng)目描述甲方委托乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)農(nóng)村房屋項(xiàng)目，具體項(xiàng)目細(xì)節(jié)如下：（簡(jiǎn)要描述建設(shè)的房屋項(xiàng)目信息）第二條：工期和工程款1.工期：甲乙雙方約定完成本項(xiàng)目的期限為（工期）。2.工程款：乙方按照以下方式收取工程款：（詳細(xì)列出工程款的分期支付計(jì)劃）第三條：質(zhì)量要求1.乙方承諾按照國(guó)家相關(guān)建筑和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工程，確保工程質(zhì)量符合約定要求。2.如因工程質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致甲方權(quán)益受到損害，乙方承擔(dān)相應(yīng)的修復(fù)責(zé)任。第四條：項(xiàng)目費(fèi)用1.材料費(fèi)：如有需要，乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目所需的材料，并與甲方協(xié)商一致支付材料費(fèi)用。2.機(jī)械設(shè)備費(fèi)用：如有需要，乙方負(fù)責(zé)租賃或購(gòu)買所需機(jī)械設(shè)備，并與甲方協(xié)商一致支付機(jī)械設(shè)備費(fèi)用。第五條：保密條款雙方同意對(duì)于在合作過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密及合同相關(guān)信息保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意不得泄露或以任何方式利用。第六條：違約責(zé)任1.如甲方未按照本合同約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停工作直至甲方履行付款義務(wù)。2.如乙方未按照本合同約定按時(shí)完工，甲方有權(quán)要求乙方履行違約責(zé)任，包括但不限于賠償?shù)?。第七條：爭(zhēng)議解決本合同爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，可向有關(guān)法律機(jī)關(guān)提