商場貨架加工承攬合同協議合集

商場貨架加工承攬合同協議(第一篇)此文檔協議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。訂立合同雙方：******承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。第一條加工成品其次條加工成品質量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳。二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。三，嚴格把握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必需嚴密，結實、表面必需平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝便利。四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。第三條原材料由甲方供應。第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙不合理，應當準時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必需到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應檢驗證明。第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。第十二條甲方的違約責任一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第十三條乙方的違約責任一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。六，乙方如變更交付定作物的地點，應擔當因此而多支出的費用。第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予擔當違約責任。但甲方應當實行樂觀措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當擔當責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。甲方(蓋章)*****法定代表人(簽章)*****乙方(簽章)*******年**月**日商場貨架加工承攬合同協議(第二篇)商場貨架加工承攬合同協議合同編號：[編號]甲方（委托方）：法定代表人/個體工商戶名稱：注冊地址/住所：聯系電話：乙方（承攬方）：法定代表人/個體工商戶名稱：注冊地址/住所：聯系電話：鑒于甲方需要承攬商場貨架加工服務，乙方具備相關經驗和能力，雙方經友好協商，就以下條款達成如下合同：一、合同目的甲方委托乙方承攬商場貨架加工服務，包括但不限于設計、制作、安裝和維護商場貨架。二、合同內容甲方提供具體需求和要求，乙方按照甲方提供的規(guī)范和要求完成加工任務，并保證加工的貨架符合相關質量標準和安全規(guī)定。三、合同期限本合同自簽署之日起生效，有效期為[合同期限]，自合同有效期屆滿之日起不再續(xù)約。四、費用與支付方式1.甲方向乙方支付貨架加工的總費用為[總費用]，費用明細詳見附件。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后[支付方式]的方式支付加工費用。五、違約責任1.如果甲方違約，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金金額為合同價款的百分之[違約金比例]。2.如果乙方違約，乙方應賠償甲方因此受到的一切損失。六、爭議解決雙方發(fā)生爭議時，應本著友好協商的原則解決，如果協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同的任何修改或補充應經雙方書面協議，作為合同的組成部分。2.本合同未盡事宜以及履行過程中發(fā)生的問題，雙方可根據實際情況通過書面方式進行協商。八、合同解除1.在合同期限屆滿前，任何一方不得單方面解除本合同。2.在合同期限屆滿后，雙方協商一致可以解除本合同。本合同以正文一份，摘要一份，雙方簽字或者蓋章生效。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽字/蓋章：簽字/蓋章：日期：日期：摘要：本合同為商場貨架加工承攬合同協議，雙方經友好協商一致達成，目的為甲方委托乙方承攬商場貨架加工服務。合同有效期為[合同期限]，合同總費用為[總費用]。在合同期限內，雙方履行各自義務并承擔相應責任，如有爭議，應友好協商解決。如需解除合同，必須經雙方協商一致并書面確認。商場貨架加工承攬合同協議(第三篇)商場貨架加工承攬合同協議甲方：（委托方）地址：聯系電話：乙方：（承攬方）地址：聯系電話：鑒于甲方為商場經營者，擬委托乙方對商場內貨架進行加工承攬服務，雙方在平等、自愿的基礎上，達成如下合同：一、工作內容及要求1.乙方應按照甲方的要求，對商場內的貨架進行加工、安裝等工作，確保質量達到甲方的要求。2.乙方應按合同規(guī)定的時間完成加工承攬任務，并確保工作不遲誤、不拖延。二、價格和付款方式1.合同總金額為人民幣（__萬元），乙方應按照約定的價格為甲方提供加工承攬服務。2.乙方于合同簽訂后的（__）日內向甲方提供發(fā)票，并于（__）日內結算完成付款。三、質量保證和維修1.乙方對所提供的加工承攬服務負責，確保其質量符合合同約定和行業(yè)標準。2.如在乙方提供服務后（自驗收之日起）出現質量問題，乙方應免費提供維修和相應的解決方案。四、違約責任1.如果乙方未按時按量完成加工承攬任務，應向甲方支付相應的違約金。2.如甲方未按合同約定支付款項或提供必要的協助，導致乙方無法履行合同義務，甲方應承擔違約責任。五、保密條款乙方應對甲方提供的商業(yè)信息、技術資料等保密，并在合同終止后繼續(xù)承擔保密責任。六、爭議解決因合同履行發(fā)生的爭議，雙方應本著友好協商的原則解決；如協商不成，應提交甲方所在地的人民法院裁