全新建筑安裝工程承包施工合同條例下載

全新建筑安裝工程承包施工合同條例合同編號(hào)：__________全新建筑安裝工程承包施工合同條例第一章：總則第一條本合同的訂立合同雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，訂立本合同。第二條工程概況工程名稱：________________工程地點(diǎn)：________________工程規(guī)模：________________工程內(nèi)容：主要包括建筑物的土建工程、安裝工程、裝飾工程等。第三條合同雙方名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________第四條合同的有效期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且甲方支付完畢所有工程款項(xiàng)之日終止。第二章：工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)第五條工程質(zhì)量乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。第六條工程標(biāo)準(zhǔn)本工程應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)文件及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，包括但不限于建筑物的結(jié)構(gòu)安全、使用功能、外觀美觀等方面。第三章：工程進(jìn)度與工期第七條工程進(jìn)度乙方應(yīng)按照約定的工期計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程按期完成。第八條工期延誤乙方如因特殊原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取措施減少延誤時(shí)間。甲方應(yīng)給予乙方合理的支持和配合。第四章：工程造價(jià)與支付第九條工程造價(jià)本工程的造價(jià)根據(jù)施工圖紙、工程量清單及國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，具體金額如下：（此處填寫工程造價(jià)）第十條支付方式甲方根據(jù)乙方實(shí)際完成工程量，按照約定的付款比例和時(shí)間進(jìn)行支付。第十一條支付期限甲方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)支付工程尾款。第五章：工程驗(yàn)收與保修第十二條工程驗(yàn)收工程完工后，乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序組織甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余工程款項(xiàng)。第十三條工程保修乙方應(yīng)按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程進(jìn)行____年（或具體時(shí)間）的保修。保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)予以修復(fù)。第六章：違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決第十四條違約責(zé)任雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第十五條爭(zhēng)議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。第七章：其他約定第十六條合同的變更和解除雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方確認(rèn)。第十七條合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第十八條保密條款雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。第八章：附則第十九條合同的生效、修改和解除本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同的修改和解除應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方確認(rèn)。第二十條合同的份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明第九章：甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款20條甲方指令變更甲方在不影響工程質(zhì)量和工期的前提下，有權(quán)對(duì)施工圖紙、工程量清單等進(jìn)行變更。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的變更指令，及時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃和工程造價(jià)。21條甲方監(jiān)督權(quán)甲方有權(quán)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方的施工質(zhì)量和進(jìn)度符合合同約定。乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督工作。22條甲方臨時(shí)停工權(quán)甲方有權(quán)根據(jù)工程需要，臨時(shí)停工或要求乙方暫停某項(xiàng)工程。如甲方臨時(shí)停工，乙方應(yīng)按照實(shí)際情況合理調(diào)整施工計(jì)劃，并承擔(dān)因停工導(dǎo)致的額外費(fèi)用。23條甲方提前完工要求甲方有權(quán)要求乙方提前完成工程。如乙方同意提前完工，雙方應(yīng)就提前完工所需采取的措施和增加的費(fèi)用等進(jìn)行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十章：乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款24條乙方技術(shù)交底乙方應(yīng)在工程開工前，向甲方進(jìn)行技術(shù)交底，詳細(xì)解釋施工方案、施工工藝及質(zhì)量保證措施等。25條乙方工程進(jìn)度報(bào)告乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告工程進(jìn)度，如遇到影響工程進(jìn)度的情況，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取措施解決。26條乙方質(zhì)量保障乙方應(yīng)確保施工過程中使用的材料、設(shè)備等符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)全權(quán)責(zé)任。27條乙方安全生產(chǎn)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，確保工程安全。第十一章：第三方中介時(shí)的附加條款28條第三方中介職責(zé)第三方中介負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方和乙方的關(guān)系，協(xié)助雙方解決合同履行過程中的問題。如中介未能履行其職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。29條第三