郵政外墻裝飾工程承攬合同

郵政外墻裝飾工程承攬合同第一條合同主體1.1承攬方承攬方：_______（公司名稱）地址：_______（詳細(xì)地址）聯(lián)系人：_______（姓名）聯(lián)系電話：_______（電話號(hào)碼）1.2委托方委托方：中國(guó)郵政集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“郵政公司”）地址：_______（詳細(xì)地址）聯(lián)系人：_______（姓名）聯(lián)系電話：_______（電話號(hào)碼）第二條工程概況2.1工程名稱郵政外墻裝飾工程2.2工程地點(diǎn)_______（工程地點(diǎn)）2.3工程內(nèi)容承攬方需按照郵政公司的要求，對(duì)郵政外墻進(jìn)行裝飾設(shè)計(jì)及施工，包括但不僅限于外墻涂料、墻體裝飾、夜景照明等。具體工程內(nèi)容以雙方簽訂的《工程量清單》為準(zhǔn)。第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)本合同總價(jià)為中國(guó)郵政集團(tuán)公司向承攬方支付的郵政外墻裝飾工程費(fèi)用，共計(jì)人民幣_(tái)______元（大寫：____________________________元整）。3.2支付方式（1）合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，郵政公司支付承攬方合同總價(jià)的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，郵政公司支付承攬方合同總價(jià)的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，郵政公司支付承攬方合同總價(jià)的40%。第四條工程期限4.1工程啟動(dòng)日期本合同工程啟動(dòng)日期為_______年_______月_______日。4.2工程竣工日期承攬方應(yīng)保證工程在_______年_______月_______日前竣工。4.3工期延誤如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照逾期天數(shù)向郵政公司支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同總價(jià)×0.5%×逾期天數(shù)。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承攬方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2質(zhì)量保證承攬方應(yīng)自工程驗(yàn)收合格之日起提供_______年的質(zhì)保期。質(zhì)保期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)在接到郵政公司通知后_______個(gè)工作日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修復(fù)，否則郵政公司有權(quán)自行修復(fù)，并有權(quán)要求承攬方支付修復(fù)費(fèi)用及產(chǎn)生的其他損失。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。保密信息不包括公眾已知的信息或無(wú)需保密的信息。6.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1承攬方違約承攬方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向郵政公司支付違約金，并賠償給郵政公司造成的損失。7.2郵政公司違約郵政公司違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向承攬方支付違約金，并賠償給承攬方造成的損失。第八條爭(zhēng)議解決雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1合同的變更和解除任何一方不得單方面變更或解除本合同。如需變更或解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。9.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。9.3不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。根據(jù)不可抗力的影響，雙方可協(xié)商決定部分或全部免除責(zé)任。第十條合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)第一條合同主體1.1委托方委托方：中國(guó)郵政集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“郵政公司”）地址：_______（詳細(xì)地址）聯(lián)系人：_______（姓名）聯(lián)系電話：_______（電話號(hào)碼）1.2承攬方承攬方：_______（公司名稱）地址：_______（詳細(xì)地址）聯(lián)系人：_______（姓名）聯(lián)系電話：_______（電話號(hào)碼）1.3第三方監(jiān)督方第三方監(jiān)督方：_______（公司名稱）地址：_______（詳細(xì)地址）聯(lián)系人：_______（姓名）聯(lián)系電話：_______（電話號(hào)碼）第二條工程概況2.1工程名稱郵政外墻裝飾工程2.2工程地點(diǎn)_______（工程地點(diǎn)）2.3工程內(nèi)容承攬方需按照郵政公司的要求，對(duì)郵政外墻進(jìn)行裝飾設(shè)計(jì)及施工，包括但不僅限于外墻涂料、墻體裝飾、夜景照明等。具體工程內(nèi)容以雙方簽訂的《工程量清單》為準(zhǔn)。第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)本合同總價(jià)為中國(guó)郵政集團(tuán)公司向承攬方支付的郵政外墻裝飾工程費(fèi)用，共計(jì)人民幣_(tái)______元（大寫：____________________________元整）。3.2支付方式（1）合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，郵政公司支付承攬方合同總價(jià)的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，郵政公司支付承攬方合同總價(jià)的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，郵政公司支付承攬方合同總價(jià)的40%。第四條工程期限4.1工程啟動(dòng)日期本合同工程啟動(dòng)日期為_______年_______月_______日。4.2工程竣工日期承攬方應(yīng)保證工程在_______年_______月_______日前竣工。4.3工期延誤如承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照逾期天數(shù)向郵政公司支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同總價(jià)×0.5%×逾期天數(shù)。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承攬方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2質(zhì)量保證承攬方應(yīng)自工程驗(yàn)收合格之日起提供_______年的質(zhì)保期。質(zhì)保期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)在接到郵政公司通知后_______個(gè)工作日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修復(fù)，否則郵政公司有權(quán)自行修復(fù)，并有權(quán)要求承攬方支付修復(fù)費(fèi)用及產(chǎn)生的其他損失。第六條甲方權(quán)益保障6.1甲方權(quán)利（1）郵政公司有權(quán)對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、安全及進(jìn)度符合合同約定。（2）郵政公司有權(quán)要求承攬方提供工程進(jìn)度報(bào)告及質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。（3）郵政公司有權(quán)在合同約定的付款節(jié)點(diǎn)前，根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量情況暫停支付相應(yīng)款項(xiàng)。（4）郵政公司有權(quán)在合同履行過(guò)程中，對(duì)工程方案、設(shè)計(jì)及施工內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并要求承攬方按照調(diào)整后的方案執(zhí)行。（5）郵政公司有權(quán)在合同履行過(guò)程中，對(duì)第三方監(jiān)督方的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督。6.2甲方利益保障（1）承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保郵政公司的外墻裝飾效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（2）第三方監(jiān)督方應(yīng)獨(dú)立公正地履行監(jiān)督職責(zé)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合合同約定。（3）承攬方在質(zhì)保期內(nèi)應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題部分。第七條乙方的義務(wù)與限制7.1乙方的義務(wù)（1）承攬方應(yīng)按照合同約定，完成工程的設(shè)計(jì)和施工。（2）承攬方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保工程安全，防止安全事故的發(fā)生。（3）承攬方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程，確保工程進(jìn)度。（4）承攬方應(yīng)接受郵政公司和第三方監(jiān)督方的監(jiān)督和管理。7.2乙方的限制（1）承攬方不得將合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，除非得到郵政公司的書面同意。（2）承攬方不得未經(jīng)郵政公司同意，將工程分包給其他單位或個(gè)人。（3）承攬方在合同履行過(guò)程中，不得以任何方式侵犯郵政公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（4）承攬方在合同期間內(nèi)，應(yīng)遵守合同保密條款，不得泄露郵政公司的商業(yè)秘密。第八條第三方監(jiān)督方的職責(zé)8.1第三方監(jiān)督方的義務(wù)第三方監(jiān)督方應(yīng)獨(dú)立、公正地履行監(jiān)督職責(zé)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合合同約定。第三方監(jiān)督方應(yīng)對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督，包括但不限于施工方案的合理性、施工進(jìn)度的合規(guī)性、工程質(zhì)量的符合性以及安全生產(chǎn)的規(guī)范性。8.2第三方監(jiān)督方的權(quán)利第三方監(jiān)督方有權(quán)對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，要求承攬方提供相關(guān)工程資料和報(bào)告。第三方監(jiān)督方在發(fā)現(xiàn)承攬方有違反合同行為時(shí)，有權(quán)要求承攬方立即整改，并在必要時(shí)向郵政公司報(bào)告。第九條違約責(zé)任9.1承攬方的違約如承攬方違反合同約定，未能按時(shí)完成工程或工程質(zhì)量不符合要求，應(yīng)向郵政公司支付違約金，并賠償給郵政公司造成的損失。9.2郵政公司的違約如郵政公司違反合同約定，未能按時(shí)支付合同款項(xiàng)，應(yīng)向承攬方支付違約金，并賠償給承攬方造成的損失。9.3第三方監(jiān)督方的違約如第三方監(jiān)督方未能履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致工程質(zhì)量或進(jìn)度不符合合同約定，應(yīng)向郵政公司承擔(dān)責(zé)任，并賠償造成的損失。第十條爭(zhēng)議解決雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和解除本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。任何一方不得單方面變更或解除本合同。如需變更或解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。第十二條不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。根據(jù)不可抗力的影響，雙方可協(xié)商決定部分或全部免除責(zé)任。第十三條第三方介入的意義和目的第三方監(jiān)督方的介入旨在確保工程質(zhì)量和進(jìn)度的獨(dú)立監(jiān)督，保障甲方郵政公司的利益不受損害，同時(shí)也為承攬方提供了一個(gè)公平、公