2024大包工程施工合同

2024大包工程施工合同合同編號：__________鑒于委托方委托承包方進行工程施工，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：2024大包工程施工項目1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元二、合同工期2.1工期自____年__月__日開始，至____年__月__日結(jié)束。2.2工期延誤：如非承包方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)當按照下列規(guī)定向委托方支付違約金：（1）每延誤一天，承包方應(yīng)向委托方支付工程總價款的萬分之五作為違約金。（2）如工期延誤超過一個月，委托方有權(quán)解除本合同，并要求承包方支付合同總價款的20%作為違約金。三、質(zhì)量標準3.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)的相關(guān)標準和規(guī)范。3.2工程驗收：工程完成后，委托方有權(quán)組織驗收。如驗收不合格，承包方應(yīng)按照委托方的要求及時整改，并重新驗收。四、合同價格及支付4.1雙方確認，本工程的合同價格為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。4.2支付方式：（1）委托方自合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)，向承包方支付工程預(yù)算的30%作為預(yù)付款。（2）工程進度達到50%時，委托方向承包方支付工程預(yù)算的50%。（3）工程驗收合格后，委托方向承包方支付剩余的20%。五、權(quán)利義務(wù)5.1委托方義務(wù)：（1）負責辦理工程所需的相關(guān)手續(xù)和審批。（2）按約定支付合同價款。（3）提供施工場地和施工條件。5.2承包方義務(wù)：（1）按照合同約定的工期、質(zhì)量、標準完成工程。（2）負責工程的安全防護和環(huán)境保護。（3）協(xié)助委托方完成工程驗收。六、違約責任6.1雙方違反合同的約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。6.2承包方如未能按照約定的工期完成工程，應(yīng)當按照本合同第二條約定的工期延誤違約金支付標準向委托方支付違約金。七、爭議解決本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程施工設(shè)計圖紙及技術(shù)要求2.工程預(yù)算明細表3.工程驗收標準及方法4.工程進度計劃表5.安全生產(chǎn)責任書6.環(huán)保措施及應(yīng)急預(yù)案7.工程質(zhì)量保修書8.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的工期。2.質(zhì)量不符合標準：指工程質(zhì)量未達到合同約定的標準。3.未按約定支付價款：指一方未按合同約定的時間和金額支付價款。4.未履行協(xié)助義務(wù)：指雙方未按合同約定履行相互協(xié)助的義務(wù)。5.安全事故：指在工程施工過程中發(fā)生的人員傷亡或財產(chǎn)損失事件。6.環(huán)境保護違規(guī)：指工程施工過程中未按約定采取環(huán)保措施，造成環(huán)境污染或損害。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔工程投資、組織驗收和支付價款的一方。2.承包方：指承擔工程施工、質(zhì)量保證和安全防護的一方。3.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的工期。4.工程驗收：指對工程質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查和評定。5.違約金：指一方違約時向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.合同價款：指雙方約定的工程施工的費用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度滯后：及時調(diào)整施工計劃，增加人力、物力投入。2.質(zhì)量問題：立即整改，重新驗收，必要時更換施工隊伍。3.付款爭議：查閱合同條款，協(xié)商解決，必要時聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。4.安全事故：立即上報，采取緊急措施，妥善處理善后事宜。5.環(huán)境保護問題：加強環(huán)保意識培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行環(huán)保措施，確保合規(guī)。五、所有應(yīng)用場景：1.城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：如道路、橋梁、隧道等工程。2