裝修承攬合同范文合集

裝修承攬合同范文(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。發(fā)包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)承包方：******(以下簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商全都，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。依據(jù)《**》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著公平，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，詳細(xì)條款如下：一、工程概況1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4、工程地點(diǎn)：新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。二、質(zhì)量技術(shù)要求乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))三、工程價(jià)款合同總造價(jià)：******(大寫******)(￥：元)，本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目內(nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成全都執(zhí)行。四、工期要求自*年*月*日至*年*月*日止。乙方必需按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不行抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。五、付款方式裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。六、雙方的權(quán)利和義務(wù)(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：由于甲方緣由造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：1、乙方按甲方施工要求施工。(并關(guān)心甲方解決與本工程相關(guān)問題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)。3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場平安，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能準(zhǔn)時(shí)修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。4、工程完工后消失的質(zhì)量問題，乙方自行修理，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)支配其他單位進(jìn)場施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行擔(dān)當(dāng)。7、乙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)覺乙方未準(zhǔn)時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。七、其它商定事項(xiàng)1、如遇不行抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。2、乙方在施工期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必需以敬重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。八、違約責(zé)任九、解決合同糾紛的方式雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。甲方(蓋章)：******乙方(蓋章)：******托付代理人(簽字)：******托付代理人(簽字)：******地址：******地址：******聯(lián)系方式：******聯(lián)系方式：*******年*月*日*年*月*日裝修承攬合同范文(第二篇)裝修承攬合同范文摘要：本裝修承攬合同是由甲方（業(yè)主）與乙方（裝修公司）訂立，就裝修工程的承攬事項(xiàng)達(dá)成的一致意見。本合同包括了雙方的權(quán)利和義務(wù)，旨在確保裝修工程的順利進(jìn)行。本合同一經(jīng)簽署即生效。合同編號(hào)：【合同編號(hào)】甲方（業(yè)主）：【甲方公司名稱】乙方（裝修公司）：【乙方公司名稱】一、項(xiàng)目細(xì)節(jié)1.1裝修地點(diǎn)：【裝修地點(diǎn)】1.2裝修內(nèi)容：【具體裝修內(nèi)容】1.3承諾期限：【裝修開始日期】至【裝修完成日期】二、權(quán)利和義務(wù)2.1甲方權(quán)利和義務(wù)：2.1.1甲方應(yīng)根據(jù)裝修設(shè)計(jì)方案提供完整且準(zhǔn)確的資料和工程要求。2.1.2甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方規(guī)定的裝修款項(xiàng)。2.2乙方權(quán)利和義務(wù)：2.2.1乙方應(yīng)按照合同約定按時(shí)完成裝修工程，并保證施工質(zhì)量。2.2.2乙方應(yīng)提供符合國家質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料。三、費(fèi)用和支付方式3.1裝修總費(fèi)用：【具體費(fèi)用金額】。3.2支付方式：甲方應(yīng)在裝修工程開始前支付【支付比例】的款項(xiàng)，并按工程進(jìn)度支付余下款項(xiàng)。四、違約責(zé)任4.1若甲方未能按時(shí)支付裝修款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停工程，直至收到全部應(yīng)付款項(xiàng)。4.2若乙方未能按時(shí)完成裝修工程或質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方返工或解除合同，并要求相關(guān)賠償。五、生效和解除5.1本合同一經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。5.2如發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致無法繼續(xù)履行本合同，雙方應(yīng)互相協(xié)商解決或按照國家法律法規(guī)處理。六、爭議解決本合同的解釋和爭議解決應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。七、其他事項(xiàng)本合同經(jīng)雙方明確、共同簽署，并經(jīng)雙方提供的身份證件復(fù)印件蓋章后生效。甲方（業(yè)主）簽字：_____________________________日期：_______