2024承建勞務合同范本

2024承建勞務合同范本合同編號：__________合同各方：名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系電話：_______________名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系電話：_______________鑒于委托方與承攬方均具有獨立法人資格，自愿遵守我國有關法律法規(guī)，經雙方友好協(xié)商，就委托承攬方承建勞務事項達成如下協(xié)議：一、合同范圍與內容（1）工程名稱：____________________（2）工程地點：____________________（3）工程內容：____________________（4）工程規(guī)模：____________________（5）工程預算：____________________1.2承攬方應按委托方的要求，完成上述工程的施工、設備安裝、調試、驗收等工作，并保證工程質量、安全、進度等方面的要求。1.3委托方應提供的條件及保障：（1）提供合格的施工場地，確保承攬方能順利施工；（2）提供與工程相關的設計圖紙、技術資料、施工規(guī)范等；（3）負責協(xié)調相關部門，確保工程所需的各項手續(xù)辦理順利；（4）按合同約定支付工程款；（5）提供工程所需的臨時設施及安全保障措施。二、合同價格與支付2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：￥_____________元。（1）合同簽訂后五個工作日內，支付合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總價款的30%；（3）工程驗收合格并交付使用后，支付合同總價款的20%；（4）剩余10%作為質量保證金，自工程驗收合格之日起一年內無質量問題予以支付。2.3支付方式：銀行轉賬、現金支付或其他雙方約定的方式。三、工程質量與驗收3.1承攬方應按照我國相關法律法規(guī)、行業(yè)標準、設計文件和合同約定，組織施工，確保工程質量。3.2工程驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求進行整改，并承擔由此產生的費用。3.3工程驗收合格的，委托方應按時支付工程款。四、合同期限與工期4.1本合同約定的工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。4.2承攬方如因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2承攬方如未按照約定完成工程，應按照合同約定向委托方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的期限屆滿之日止。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：__________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.技術資料3.施工規(guī)范4.工程預算明細5.施工場地證明6.相關許可證件7.工程驗收標準8.保密協(xié)議9.付款憑證10.工程進度報告二、違約行為及認定：1.承攬方未按約定完成工程，或工程質量不符合約定標準的，視為違約。2.委托方未按約定支付工程款，或提供施工條件的，視為違約。3.雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密的，視為違約。4.雙方未按約定解決爭議，或協(xié)商不成后未提起訴訟的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔工程承包、施工、設備安裝、調試、驗收等工作的當事人。2.委托方：指委托承攬方進行工程施工的當事人。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.質量保證金：指為確保工程質量，雙方約定在工程驗收合格后一定期限內，由委托方保留的一部分工程款項。5.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的權利和義務的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整工期，承攬方需承擔相應違約責任。2.工程質量問題：解決辦法：委托方及時指出質量問題，承攬方按要求整改。3.支付工程款糾紛：解決辦法：雙方核對工程進度及付款條款，按約定支付工程款。4.保密信息泄露：解決辦法：違約方承擔違約責任，賠償損失。5.爭議解決：