2024年廣告牌制作合同常用版（三篇）

第4頁共4頁2024年廣告牌制作合同常用版委托人（甲方）：法定代表人：聯(lián)系電話：地址：承攬人（乙方）：法定代表人：聯(lián)系電話：地址：依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)規(guī)定，乙方接受甲方委托制作、安裝、維護等事項。雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行。一、工程內容（一）項目名稱：戶外廣告牌（規(guī)格及材料詳見附件一）（二）工程范圍：制作、安裝、維護（三）工程地點：（四）工程時間：制作、安裝工期7天（從收到定金之日開始算起），預計開工時間____年____月____日。（五）工程總造價：人民幣：壹萬壹仟元整（RMB：11100元）包含制作、安裝、維護費用。二、付款時間（一）合同簽訂后2天內甲方向乙方支付工程總造價的30%（即RMB：3330元）。（二）工程制作完工并通過甲方驗收合格后，支付乙方合同總價70%（即RMB：7770元）。（三）留500作為質保金一年后付（完工驗收時只收RMB：7270元）（四）乙方向甲方提供工程總造價的工程正規(guī)發(fā)票。三、廣告牌的制作、安裝、驗收及保修（一）甲方負責廣告的設計，合同簽訂后1個工作日內提交設計稿、效果圖及施工方案給乙方。（二）施工應安全、文明規(guī)范、施工保險由乙方負責購買。施工期間發(fā)生一切意外與甲方無關，甲方不承擔任何責任。（三）現(xiàn)場施工期間與物業(yè)配合由乙方負責，戶外招牌廣告工程質量達到“四防”標準。即：防雷、防風（抗8級風力）、防雨、防漏。（四）乙方在5個工作日內完成廣告牌的制作、安裝、乙方在完成工程后通知甲方驗收。甲方應在三天之內現(xiàn)場驗收，驗收標準為甲方簽字確認的實景照片。（五）竣工日起一年內，乙方負責整體保修。四、雙方權利義務及違約責任（一）甲方權利義務及違約責任1、甲方提供廣告發(fā)布的場地，如需費用由甲方承擔。2、甲方按本合同第二條約定的付款時間和第五條付款方式向乙方支付合同價款金額。甲方未按期支付工程款項，造成乙方不能按時開工或工期延誤一天，需額外向乙方支付合同總額的0.1%作為違約賠償金。造成乙方不能按時開工或工期延誤，損失和后果由甲方負責承擔。（二）乙方權利義務及違約的責任1、經(jīng)甲方簽字后的招牌效果圖和施工方案，乙方不可任意修改。2、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付合同總造價的0.1%作為補償金額。3、乙方確保廣告牌結構安全性，如：安裝不當或設計不合理導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔。4、在保修期內，發(fā)生質量問題，由乙方按照甲方通知后48小時內予以維修（若遇緊急情況，乙方按照甲方通知后需立即前往維修），維修費用由乙方承擔。五、付款方式甲方按照乙方提供的賬戶、賬號信息匯款至乙方賬戶。賬戶名稱：開戶行：帳號：六、爭議解決雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向合同簽訂地所在人民法院起訴。七、其它約定（一）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方蓋章之日起生效。（二）本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，合同附件及相關說明確均為本合同的組成部門，與本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）乙方（公章）合同簽訂人：合同簽訂人：簽訂時間：簽訂時間：簽訂地點：2024年廣告牌制作合同常用版（二）廣告牌制作合同甲方：（公司名稱）地址：電話：傳真：郵箱：乙方：（公司名稱）地址：電話：傳真：郵箱：一、合同概述本合同由甲方和乙方共同簽訂，旨在描述并規(guī)定甲方委托乙方進行廣告牌制作的相關事宜。雙方本著自愿、平等、互利的原則，達成如下合作：二、合同條款1.甲方要求乙方負責設計、制作、安裝廣告牌。2.乙方應按照甲方的需求，設計廣告牌的內容和形式，并在得到甲方確認后開始制作。3.廣告牌的材料和尺寸應符合甲方的要求，并且符合相關法規(guī)的規(guī)定。4.乙方在設計和制作廣告牌時，應盡最大努力保證廣告牌的質量和效果。5.廣告牌的制作周期及具體安裝日期由雙方協(xié)商確定，并寫入合同。6.乙方必須具備相關資質和經(jīng)驗，并且保證所使用的材料符合國家標準。7.廣告牌的安裝和維護應由乙方負責，乙方應確保廣告牌的穩(wěn)定性和安全性。8.乙方應保證廣告牌在安裝后的有效期內保持良好的狀態(tài)，如出現(xiàn)任何質量問題，乙方應承擔相應的責任和維修費用。9.雙方應盡最大努力保護廣告牌和相關設施，如因不可抗力或其他外部原因導致廣告牌損壞或無法繼續(xù)使用，雙方應協(xié)商解決。10.本合同自雙方簽字后生效，合同期為（開始日期至結束日期）。三、合同違約責任1.如果甲方違約，乙方有權要求賠償相應的損失，并有權解除合同。2.如果乙方違約，甲方有權要求返還預付款，并有權解除合同。3.在合作期間，如雙方有其他違約行為，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定處理。四、其他條款1.本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。2.本合同的簽訂、生效、履行和解釋等一切事宜，均適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：日期：日期：2024年廣告牌制作合同常用版（三）甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）根據(jù)《民法典》的有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。一、項目名稱和地點1、項目名稱：型廣告塔n座2、工程地點：二、工程內容：1、依據(jù)甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍漆（色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為型廣告塔n座。2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）三、承包方式和造價：型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：x元整；本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。四、工程價款支付、結算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的%，計人民幣____元（大寫：x元整）；鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的%，計人民幣____元（大寫：x元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價x元（大寫：x元整）的%；合計人民幣____元（大寫：x元整）n座廣告塔共計x元（大寫：x元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：x元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。六、雙方責任·廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同（一）甲方責任1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人x元計，工期相應順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。（二）乙方責任1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內未驗收工程，故視為驗收通過。6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。八、附件：《鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》附則：（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。（三）經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。（四）本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設標準化