工程施工合同補充協(xié)議范本版

工程施工合同補充協(xié)議范本版合同編號：__________工程施工合同補充協(xié)議地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、工程范圍及內(nèi)容二、工程進度及工期2.1雙方同意按照附件二所列的工程進度計劃執(zhí)行。2.2若乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程質(zhì)量及驗收3.1乙方應(yīng)按照主合同及本補充協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程建設(shè)，并確保工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程驗收按照主合同及本補充協(xié)議約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行，具體驗收程序和時間詳見附件三。四、工程款項及支付4.1雙方同意按照附件四所列的工程款項及支付計劃執(zhí)行。4.2乙方完成工程后，應(yīng)向甲方提供完整的工程決算報告及相關(guān)發(fā)票，甲方按照約定時間支付剩余工程款項。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴格履行本補充協(xié)議，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。六、爭議解決6.1雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本補充協(xié)議與主合同具有同等法律效力，如主合同與本補充協(xié)議有沖突之處，以本補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日附件一：工程范圍及內(nèi)容附件二：工程進度計劃附件三：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及程序附件四：工程款項及支付計劃一、附件列表：附件一：工程范圍及內(nèi)容附件二：工程進度計劃附件三：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及程序附件四：工程款項及支付計劃二、違約行為及認定：1.乙方未按約定的工程進度計劃完成工程，導(dǎo)致工程進度延誤。2.乙方未按照主合同及本補充協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程建設(shè)，工程質(zhì)量不符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。3.乙方未按照主合同及本補充協(xié)議約定的時間提供完整的工程決算報告及相關(guān)發(fā)票。4.甲方未按照約定的時間支付工程款項。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業(yè)主方，具有合同約定的權(quán)利和義務(wù)。2.乙方：指合同中的承包商方，具有合同約定的權(quán)利和義務(wù)。3.工程施工合同：指甲乙雙方簽訂的關(guān)于工程施工的合同。4.補充協(xié)議：指對主合同中未涉及的事宜或需要補充、修改的事宜進行約定的協(xié)議。5.工程進度：指工程施工過程中，按照約定的時間節(jié)點完成工程的程度。6.工期延誤：指乙方未按照約定的工程進度計劃完成工程，導(dǎo)致工程進度延誤。7.工程質(zhì)量：指工程施工過程中，工程項目的質(zhì)量狀況。8.驗收：指對已完成的工程進行檢查，確認其是否符合約定的質(zhì)量、功能要求等。9.工程款項：指甲方按照約定支付給乙方的工程施工費用。10.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方應(yīng)加強溝通與協(xié)調(diào)，乙方應(yīng)合理調(diào)整施工計劃，確保工程進度。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工，甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行檢查，不符合要求的，乙方應(yīng)立即整改。3.工程款項支付問題：解決辦法：甲方應(yīng)按照約定的時間支付工程款項，如甲方逾期支付，應(yīng)按照約定支付違約金。4.合同履行過程中的其他爭議：解決辦法：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.工程施工過程中，需要對主合同中未涉及的事宜進行約定。2.工程施工過程中，需要對主合同中已有的事宜進行補充或