簡易施工合同示例模板

簡易施工合同示例模板合同編號：__________合同各方：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同價格2.1本合同的工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價包括但不限于：__________2.3合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為尾款。第三條合同履行3.1乙方應按照約定的工期完成工程。工程進度及工期延誤的處理按照下列約定執(zhí)行：（1）乙方未按照約定的工期完成工程的，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價款的__________%作為違約金；（2）由于甲方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤的，甲方應承擔相應的責任，并向乙方支付合同總價款的__________%作為賠償金。3.2乙方應按照合同約定的質(zhì)量標準完成工程。工程質(zhì)量不符合約定的，乙方應承擔修復費用，并支付合同總價款的__________%作為違約金。3.3乙方應按照約定的施工方案和施工組織設(shè)計進行施工，確保工程安全。如因乙方原因?qū)е掳踩鹿实?，乙方應承擔全部責任，并支付甲方合同總價款的__________%作為賠償金。第四條合同變更和解除4.1合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商變更或解除合同。4.2合同變更或解除的，雙方應按照合同約定的價格和方式結(jié)算工程價款。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2雙方在爭議解決過程中，應保證工程的順利進行，避免損失的擴大。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中，應對對方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方資質(zhì)證書復印件3.工程項目相關(guān)文件4.工程設(shè)計圖紙5.施工方案和施工組織設(shè)計6.工程量清單7.材料和設(shè)備清單8.工程進度計劃9.質(zhì)量檢驗標準10.安全施工措施二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按照約定的工期完成工程2.質(zhì)量不符合約定：工程質(zhì)量不符合約定的標準3.安全事故：因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿?.泄露商業(yè)秘密：未經(jīng)對方同意，向第三方披露對方的商業(yè)秘密和機密信息5.未履行保密義務：未對對方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密三、法律名詞及解釋：1.甲方：指項目業(yè)主，具備項目建設(shè)的相關(guān)權(quán)利和義務2.乙方：指具備相應資質(zhì)的施工單位，具備承擔項目施工的能力和條件3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等4.違約金：因違約行為而支付給對方的一種經(jīng)濟賠償5.賠償金：因違約行為而支付給對方的一種經(jīng)濟損失賠償四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：協(xié)商確定合理的工程進度，并根據(jù)延誤天數(shù)支付違約金2.質(zhì)量不符合約定：要求乙方按照約定標準進行修復，并支付違約金3.安全事故：立即啟動應急預案，乙方承擔全部責任，并支付賠償金4.泄露商業(yè)秘密：立即采取補救措施，限制涉密信息的傳播，并要求乙方承擔違約責任5.未履行保密義務：立即要求乙方履行保密義務，并支付違約金五、所有應用場景：1.工程項目施工合同2.建筑施工合同3.裝修施工合同4.土木工程施工合同5.各類專業(yè)工程施工合同合同編號：__________合同雙方：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，乙方為具有相應資質(zhì)的施工單位，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承建甲方工程項目施工事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：______________________1.2工程地點：______________________1.3工程內(nèi)容：______________________1.4工程規(guī)模：______________________1.5工程預算：______________________二、合同價格2.1乙方承攬上述工程的施工，甲方同意按照本合同約定的價格支付乙方施工費用。2.2合同總價：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。2.3乙方報價已包括施工圖紙、工程量清單、工程變更及現(xiàn)場簽證等所需費用。2.4乙方應按照甲方要求，提供進度款和竣工結(jié)算的相關(guān)資料。三、合同履行3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務，保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和甲方的要求。3.2乙方應嚴格按照施工圖紙、施工方案和工程技術(shù)要求進行施工，確保工程安全、環(huán)保、節(jié)能。3.3乙方應確保施工過程中，工程進度與質(zhì)量相符，不得出現(xiàn)進度拖延和質(zhì)量問題。3.4乙方應承擔因施工原因造成的工程質(zhì)量問題、安全事故及環(huán)保問題等責任。3.5乙方應按照甲方要求，配合甲方完成工程驗收、竣工備案等工作。四、合同支付4.1甲方按照乙方實際完成的工程量，支付相應的工程款項。4.2甲方支付工程款項的比例：預付款________%，進度款________%，竣工結(jié)算________%。4.3乙方完成施工后，向甲方提交竣工結(jié)算報告及相關(guān)資料，甲方按照約定時間進行審核、支付。4.4甲方支付工程款項的方式：銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成施工任務的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定時間支付工程款項的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。5.3雙方因不可抗力原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方互不承擔違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且乙方完成合同約定的所有義務之日終止。7.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.施工圖紙2.工程量清單3.施工方案4.工程技術(shù)要求5.工程驗收標準6.竣工備案資料7.工程款項支付憑證8.合同履行證明文件9.工程安全事故報告10.環(huán)保合格證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務：包括但不限于工程進度拖延、工程質(zhì)量問題、安全事故及環(huán)保問題等。2.甲方未按照約定時間支付工程款項：包括但不限于延期支付、部分支付或不支付等。3.雙方發(fā)生爭議：包括但不限于合同履行過程中產(chǎn)生的合同條款解釋、工程變更、工程量增減等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業(yè)主或委托人。2.乙方：指合同中的施工單位或承包商。3.工程量清單：指明細列出各項工程的名稱、數(shù)量、工程量等。4.施工方案：指為實現(xiàn)工程施工目標而編制的具體施工方法、工藝、步驟等。5.工程質(zhì)量：指工程符合國家相關(guān)標準和合同約定的程度。6.工程安全：指工程施工過程中人員傷亡、財產(chǎn)損失及環(huán)境污染等事故的防范。7.環(huán)保：指工程施工過程中對環(huán)境保護的要求，包括廢水、廢氣、固體廢棄物處理等。8.違約金：指一方違反合同約定應向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。9.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度拖延：乙方應加強項目管理，合理調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應按照相關(guān)標準和合同要求進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.安全事故及環(huán)保問題：乙方應加強現(xiàn)場安全管理，遵守環(huán)保法規(guī)，確保施工安全環(huán)保。