臨時建筑施工合同的法律規(guī)定

臨時建筑施工合同的法律規(guī)定合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：（填寫工程名稱）1.2工程地點：（填寫工程地點）1.3工程規(guī)模：（填寫工程規(guī)模）1.4工程用途：（填寫工程用途）1.5工程預(yù)算：（填寫工程預(yù)算）二、工程期限2.1本工程自雙方簽訂合同之日起至__________止。2.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。3.2工程驗收合格標(biāo)準(zhǔn)：按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求進(jìn)行驗收。3.3工程質(zhì)量保修期為：自工程驗收合格之日起__________。四、工程造價及支付4.1工程造價為：人民幣（大寫）（填寫工程造價）。4.2甲方分期支付工程款，具體支付方式和時間如下：（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，支付工程款的__________%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________時，支付工程款的__________%；（3）工程驗收合格后，支付工程款的__________%。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付工程款。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為工程總價款的__________%。5.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金為已支付工程款的__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。7.2雙方應(yīng)保守合同秘密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程進(jìn)度計劃表4.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)5.付款憑證6.工程驗收報告7.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.甲方未按照合同約定提供施工條件，視為違約。5.雙方未履行合同保密義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負(fù)責(zé)提供施工條件和支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負(fù)責(zé)按照約定進(jìn)行施工。3.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：指雙方約定的工程質(zhì)量評判依據(jù)。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.合同保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中，對合同內(nèi)容和相關(guān)秘密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整工期，如需乙方承擔(dān)違約金，按合同約定計算。2.工程質(zhì)量問題：立即停工，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)修復(fù)費用。3.工程款支付糾紛：查閱付款憑證，核實應(yīng)付款項，按合同約定支付。4.合同泄露：追究違約方責(zé)任，要求其承擔(dān)違約金或賠償損失。5.不可抗力因素：根據(jù)實際情況協(xié)商調(diào)整合同履行方案。五、所有應(yīng)用場景：1.臨時建筑施工：如活動板房、臨時倉庫等。2.臨時設(shè)施搭建：如臨時辦公室、臨時宿舍等。3.