建筑砌磚工施工項(xiàng)目外包合同

建筑砌磚工施工項(xiàng)目外包合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于建筑砌磚工程的施工、驗(yàn)收、交付等。二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫(xiě)）：____元整（小寫(xiě)）：_____元。2.2合同金額的支付方式、支付時(shí)間及支付比例按照雙方約定的《工程款支付辦法》執(zhí)行。三、合同工期3.1合同工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。3.2工期延誤的違約責(zé)任按照雙方約定的《工期延誤違約金計(jì)算辦法》執(zhí)行。四、承包方的義務(wù)4.1承包方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成工程。4.2承包方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程達(dá)到設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.3承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)組織施工，確保施工安全。4.4承包方應(yīng)承擔(dān)因施工質(zhì)量、安全問(wèn)題造成的全部責(zé)任。五、甲方的義務(wù)5.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)。5.2甲方應(yīng)提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件，包括但不限于施工場(chǎng)地、水電供應(yīng)、交通保障等。5.3甲方應(yīng)對(duì)承包方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，提出合理化建議，協(xié)助承包方完成工程。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.2承包方如未能按約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照雙方約定的《工期延誤違約金計(jì)算辦法》向甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且合同款項(xiàng)結(jié)清之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求2.工程量清單3.工程款支付辦法4.工期延誤違約金計(jì)算辦法5.安全生產(chǎn)管理協(xié)議6.施工組織設(shè)計(jì)7.施工人員名單和資質(zhì)證明8.材料供應(yīng)協(xié)議9.質(zhì)量保修書(shū)10.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)，視為違約。2.甲方未提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件，視為違約。3.甲方未對(duì)承包方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，提出合理化建議，協(xié)助承包方完成工程，視為違約。4.承包方未按約定時(shí)間完成工程，視為違約。5.承包方工程質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。6.承包方未嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)組織施工，造成安全事故的，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同法：指《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定的合同法律關(guān)系及權(quán)利義務(wù)。2.建筑法：指《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定的建筑施工管理法律關(guān)系及權(quán)利義務(wù)。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工期延誤：指承包方未按合同約定的時(shí)間完成工程的行為。5.安全生產(chǎn)：指在建筑施工過(guò)程中，采取一系列措施保障工人和工程安全。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)：乙方應(yīng)與甲方溝通協(xié)商，要求甲方盡快支付合同款項(xiàng)。如協(xié)商無(wú)果，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.甲方未提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件：乙方應(yīng)與甲方溝通協(xié)商，要求甲方盡快提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件。如協(xié)商無(wú)果，乙方可以依法向法院提起訴訟。3.甲方未對(duì)承包方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，提出合理化建議，協(xié)助承包方完成工程：乙方應(yīng)與甲方溝通協(xié)商，要求甲方履行監(jiān)督職責(zé)。如協(xié)商無(wú)果，乙方可以依法向法院提起訴訟。4.承包方未按約定時(shí)間完成工程：甲方應(yīng)按照雙方約定的《工期延誤違約金計(jì)算辦法》向乙方支付違約金。5.承包方工程質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲方可以要求乙方按照甲方的要求進(jìn)行整改或重新施工，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求進(jìn)行整改或重新施工，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。6.承包方未嚴(yán)格按照國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)組織施工，造成安全事故：甲方可以要求乙方立即停工，進(jìn)行整改，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類(lèi)建筑砌磚工程的外包施