工程承攬合同的履行方式與標準

工程承攬合同的履行方式與標準合同編號：__________合同各方：甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________聯系人：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯系電話：__________聯系人：__________鑒于甲方愿意委托乙方進行工程的承攬，并且乙方愿意接受甲方的委托，雙方為了明確雙方的權利和義務，經充分協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內容：__________4.工程規(guī)模：__________5.工程預算：__________二、工程承攬方式1.乙方按照甲方的要求，完成工程的施工任務。2.乙方應按照約定的時間和質量標準完成工程。3.乙方應接受甲方的監(jiān)督和檢查，保證工程的質量和安全。三、工程進度和驗收1.乙方向甲方提交工程進度報告，甲方對工程進度進行監(jiān)督。2.工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按照驗收標準進行自檢和整改。3.驗收合格后，甲方應支付乙方的工程款。四、工程質量標準1.乙方應按照約定的質量標準進行施工，保證工程的質量和安全。2.乙方應遵守相關的法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保工程的合法性和合規(guī)性。3.乙方應對工程的施工過程和結果承擔責任。五、工程款支付1.乙方向甲方提交工程進度報告和工程款支付申請。2.甲方根據工程進度和質量情況，支付乙方的工程款。3.工程驗收合格后，甲方應支付乙方的尾款。六、違約責任1.乙方未按照約定的時間和質量標準完成工程的，應承擔違約責任。2.甲方未按照約定的時間和金額支付工程款的，應承擔違約責任。3.雙方因不可抗力導致合同無法履行的，應根據實際情況協商解決。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.雙方應遵守國家的法律法規(guī)，合法合規(guī)地履行合同。2.雙方應對合同的內容和履行情況保密，不得泄露給第三方。3.雙方在履行合同過程中，應遵守社會公德，保護環(huán)境，確保人員安全。九、合同的生效和終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止后，乙方應按照甲方的要求，完成工程的收尾工作。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)格書2.工程預算書和報價單3.工程進度計劃和施工方案4.工程質量檢驗標準和方法5.工程合同履行過程中所需的其他文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的時間和質量標準完成工程的，視為違約。2.甲方未按照約定的時間和金額支付工程款的，視為違約。3.雙方因不可抗力導致合同無法履行的，不視為違約，但應根據實際情況協商解決。三、法律名詞及解釋：1.工程承攬：指乙方按照甲方的要求，完成工程的施工任務的行為。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.驗收：指甲方對乙方完成的工程進行質量、安全、進度等方面的檢查和評價的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快進度，并向甲方說明原因。如因甲方原因導致進度延誤，甲方應承擔相應的責任。2.工程質量問題：乙方應按照約定的質量標準進行施工，如出現質量問題，乙方應負責修復，并承擔相應的責任。3.工程款支付爭議：雙方應根據工程進度和質量情況，協商解決工程款的支付問題。4.合同履行過程中的其他問題：雙方應積極溝通，協商解決，如有必要，可尋求專業(yè)律師或第三方機構的幫助。五、所有應用場景：1.建筑施工：適用于各類建筑物的施工工程。2.設備安裝：適用于各類設