漿砌石施工合同進度條款解釋指南

漿砌石施工合同進度條款解釋指南合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程預算：__________二、合同進度條款解釋指南2.1工程進度（1）__________階段：自合同簽訂之日起至__________日前完成；（2）__________階段：自__________之日起至__________日前完成；（3）__________階段：自__________之日起至__________日前完成；（4）__________階段：自__________之日起至__________日前完成。2.2工期延誤2.2.1乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤的，應按照甲方要求采取措施加快進度，并承擔因此產(chǎn)生的費用。2.2.2乙方非因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤的，應及時通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。甲方確認后，根據(jù)實際情況相應順延工期。2.3工程驗收2.3.1工程驗收標準：按照__________標準進行驗收。2.3.2工程驗收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交工程驗收申請；（2）甲方在收到驗收申請后，按照約定時間組織驗收；（3）驗收合格的，雙方簽署驗收報告；（4）驗收不合格的，乙方應在甲方指定期限內(nèi)整改完畢，并重新提交驗收申請。2.4進度款支付2.4.1甲方按照工程進度，分階段支付工程款。具體支付比例和時間如下：（1）第一階段工程款支付比例為__________%，支付時間為__________日前；（2）第二階段工程款支付比例為__________%，支付時間為__________日前；（3）第三階段工程款支付比例為__________%，支付時間為__________日前；（4）第四階段工程款支付比例為__________%，支付時間為__________日前。2.4.2乙方應當按照合同約定及時向甲方提供合法、有效的發(fā)票。2.5違約責任2.5.1乙方未按照合同約定的進度完成工程的，應當按照甲方要求采取措施加快進度，并承擔因此產(chǎn)生的費用。2.5.2甲方未按照合同約定支付工程款的，應當按照乙方要求支付相應款項，并承擔因此產(chǎn)生的利息。三、合同的解除、終止和違約金3.1除非合同雙方協(xié)商一致解除或終止本合同，否則任何一方不得單方面解除或終止本合同。（1）每延誤一天，乙方應支付合同總價款的__________‰作為違約金；（2）如乙方延遲超過__________天，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付合同總價款的__________%作為違約金。四、爭議解決4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.施工方案及技術(shù)要求4.甲方付款憑證5.乙方施工進度報告6.工程驗收報告7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按合同約定進度完成工程2.甲方未按合同約定支付工程款3.工程質(zhì)量不符合合同約定標準4.甲方無故解除或終止合同5.乙方無故解除或終止合同6.雙方未協(xié)商一致解除或終止合同三、法律名詞及解釋：1.漿砌石工程施工：指用漿砌石材料進行建筑物墻體、路面等施工的活動。2.工程進度：指工程按照合同約定的時間表進行的施工速度和順序。3.工期延誤：指工程進度未能按照合同約定的時間完成。4.工程驗收：指對完成的工程進行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查。5.違約金：指違約方按照合同約定支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快進度，并承擔因此產(chǎn)生的費用。2.甲方未支付工程款：乙方應及時與甲方溝通，要求支付相應款項，并承擔因此產(chǎn)生的利息。3.工程質(zhì)量不符合標準：乙方應在甲方指定期限內(nèi)整改完畢，并重新提交驗收申請。4.合同解除或終止：雙方應協(xié)商一致，并按照合同約定承擔相應責任。5.爭議解決：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類漿砌石工程施工項目。2.