小型建筑工程施工合同范本

小型建筑工程施工合同范本第一篇小型建筑工程施工合同范本第一篇發(fā)包方：簡稱甲方

承包方：簡稱乙方：

依照《xxx合同法》及《xxx建筑法》及有關(guān)行政法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)守信的原則在雙方自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議，如下：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

結(jié)構(gòu)類型：

二、承包范圍。

三、承包內(nèi)容。

1、基礎(chǔ)土方開挖，含機(jī)械、清土、換沙層、土方回填夯實(shí)。主體工程基礎(chǔ)部份至上部結(jié)構(gòu)鋼筋，混凝土，磚砌筑，內(nèi)外墻粉刷，外墻磚，層面磚，樓面找坪層，樓梯花崗石，屋面保溫層，保護(hù)層，植筋工程，構(gòu)件及構(gòu)筑物工程，室外散水，散水溝，化糞池及施工圖紙的全部內(nèi)容，砼養(yǎng)護(hù)工作等等。

3、機(jī)械吊機(jī)，含機(jī)械備案，砂漿攪拌機(jī)，閃光對焊機(jī)，切斷機(jī)，豎焊機(jī)，彎曲機(jī)，調(diào)直機(jī)，平板振動機(jī)，振動機(jī)棒，電纜線，燈線，三級配電箱，打夯機(jī)，電纜線及燈線含材料費(fèi)及一切費(fèi)用。

4、井吊，攪拌機(jī)操作人員，由乙方提供，人工費(fèi)由乙方支付。

四、設(shè)計(jì)變更及圖紙修改增減工程。

圖紙會審后所發(fā)生的圖紙修改和設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的增加工程量大于1000元以上的按市場單價(jià)計(jì)算，小于1000元的不計(jì)。減少工程大于1000元的按市場單價(jià)扣減，小于1000元的不扣。

五、合同單價(jià)及結(jié)算付款方式。

1、單價(jià)：按建筑面積計(jì)算/㎡

2、結(jié)算方式和付款方式：建筑面積按云南省建設(shè)廳頒發(fā)的現(xiàn)行工程，結(jié)算定額及有關(guān)規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)范進(jìn)行計(jì)算。乙方進(jìn)場基礎(chǔ)工程施工完，按工程量的80%支付上部結(jié)構(gòu)，按每月進(jìn)度工程量的80%支付，工程竣工驗(yàn)收后支付95%。其余款項(xiàng)保修期滿一次性付清。

六、工期要求。

1、總工期：天，進(jìn)度按甲方與業(yè)主簽訂合同工期為準(zhǔn)，同時(shí)必須按項(xiàng)目部的旬、月、周進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行。

2、延誤進(jìn)度處罰條款：按甲方的總進(jìn)度計(jì)劃，月計(jì)劃，周計(jì)劃要求。在施工中，按分部，分項(xiàng)工程進(jìn)行周計(jì)劃計(jì)算。拖延一天罰款1000元，提前不獎。停電、停水、下雨、材料不到位則工期延誤，無論以任何理由乙方擅自停工，罰款5000元。

七、工程質(zhì)量要求

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家現(xiàn)行建筑施工技術(shù)及安全技術(shù)施工規(guī)范建筑工程。施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，單位工程，一次性驗(yàn)收合格，如工程質(zhì)量不合格產(chǎn)生二次驗(yàn)收。驗(yàn)收的一切費(fèi)用及損失由乙方承擔(dān)費(fèi)用，從工程款中扣除。

2、分項(xiàng)工程質(zhì)量要求處罰：模板頂板為清水模，在施工中，如出現(xiàn)崩模及撐不穩(wěn)垮塌，頂板不平。損失的材料費(fèi)及其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

3、混凝土分項(xiàng)工程：澆筑時(shí)出現(xiàn)空洞麻面、脫節(jié)，不干整，裂紋，振動不密實(shí)，影響質(zhì)量外觀及公司形象處罰5000-10000元。嚴(yán)重者清出工地現(xiàn)場賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、磚砌筑分項(xiàng)工程：在施工中，未按圖紙規(guī)范施工的出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或大面積返工，破壞，修補(bǔ)，材料按定額的3倍賠償單價(jià)，按材料進(jìn)行計(jì)算并處罰。

5、室內(nèi)外墻體抹灰工程：未按施工技術(shù)人員底方案操作的，出現(xiàn)墻面空鼓，開裂造成大面積反工，修補(bǔ)，每平方米扣材料費(fèi)100元并處罰1000-5000元。外墻磚，施工出現(xiàn)表面不干整，空殼，砂漿不飽造成反工。賠償材料費(fèi)的3倍，并每棟處罰5000元。

6、出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，不聽施工技術(shù)人員指揮整改修補(bǔ)，多次發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰直至。終止施工合同一切損失乙方自負(fù)。所有工程款，待交工驗(yàn)收后再進(jìn)行結(jié)算。

八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相關(guān)要求達(dá)到建設(shè)局示范工地標(biāo)準(zhǔn)要求。

九、甲方安全生產(chǎn)職責(zé)：按法律法規(guī)要求進(jìn)行安全教育，并督促和提供安全所需要的生產(chǎn)條件。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)，督促現(xiàn)場施工人員必須按照安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，做好班前安全技術(shù)交流并作記錄進(jìn)行安全檢查。并提出現(xiàn)時(shí)整改意見及措施標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)放至首位，杜絕重大安全事故。

乙方安全生產(chǎn)職責(zé)：確保進(jìn)場人員必須具備滿足安全生產(chǎn)所需的基本技能和接受過安全知識培訓(xùn)教育，必須按相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮和野蠻施工。遵守勞動紀(jì)律，參加安全交底會并作記錄，參加安全檢查并對提出的隱患定人定時(shí)整改正確使用三寶，四口，把安全生產(chǎn)放在首位杜絕發(fā)生重大安全事故，若違章操作，違規(guī)作業(yè)，發(fā)生任何安全事故由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。

十、質(zhì)量保證金

簽訂施工合同日，乙方需繳納工程質(zhì)量保證金5萬元，如在施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故導(dǎo)致工程大量反工，影響工期，損壞公司形象返工的材料費(fèi)。從工程款扣除公司形象損失費(fèi)不夠的從保證金中扣除，每處現(xiàn)一次扣10000元。不夠的，從工程款中扣除。.

2、保證金退還：竣工驗(yàn)收后，一年不出現(xiàn)質(zhì)量問題全部退還。

十一、保修責(zé)任。

1、工程竣工驗(yàn)收后保修期一年屬乙方承包合同內(nèi)。

2、若在保修期內(nèi)，墻體出現(xiàn)空鼓，開裂，不平，由乙方負(fù)責(zé)維修。

3、乙方接到甲方維修通知，24小時(shí)內(nèi)乙方若不派人維修，甲方有權(quán)指派他人維修，費(fèi)用從乙方尾款中扣除，若尾款不夠，從保證金中扣除。

4、不屬乙方維修部位，因其它原因造成的質(zhì)量問題，乙方無權(quán)維修，由甲方承擔(dān)維修

十二、其它事項(xiàng)。

1、乙方在基礎(chǔ)開挖施工中，必須控制標(biāo)高，若出現(xiàn)基礎(chǔ)挖深的換砂費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

2、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須配一名施工技術(shù)人員配合甲方施工人員管理施工，在施工放線中乙方各班組必須配和施工人員放線，鋼筋，模板，主體，各1人，缺席1人每次罰款200元。

3、材料計(jì)劃由乙方在使用前一周提供材料計(jì)劃，超出預(yù)算定額損耗的材料費(fèi)由乙方承擔(dān)。

4、在施工過程中，乙方應(yīng)做到材料節(jié)約，磚，砂漿，混凝土在運(yùn)輸途中發(fā)現(xiàn)亂潑亂倒，不聽施工管理人員的指揮發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元，若干次出現(xiàn)給予重罰，并請出現(xiàn)場。

5、各施工班組嚴(yán)守把關(guān)維護(hù)人格尊嚴(yán)，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為將所偷盜的材料款按10倍進(jìn)行賠償。并給予經(jīng)濟(jì)處罰，致嚴(yán)重的移交執(zhí)法部門處理。

6、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須進(jìn)行安全三級教育及技術(shù)交底方可施工上班，必須佩帶安全帽，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁穿拖鞋，發(fā)現(xiàn)一次罰款20-50元。外來施工者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

7、乙方進(jìn)場，甲方不提供食宿，由乙方自行安排，工地現(xiàn)場不允許搭建工棚和食宿。

8、外粉施工中，砂漿落地灰必須早晚清收，如發(fā)現(xiàn)不收的施工管理人員給予經(jīng)濟(jì)處罰，并以每小桶50-100元罰款。

9、材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，由甲方指定堆放，工地內(nèi)現(xiàn)場二次搬運(yùn)由乙方承擔(dān)。

10、電泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人為損壞，丟失，被盜，由乙方賠償。

十三、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

本合同雙方簽字日具法律效力，工程完后，雙方履行合同義務(wù)后，自動失效，如乙方違反合同規(guī)定，甲方有權(quán)解除或終止合同更換施工班組，造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程結(jié)束后，付清尾款，合同終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小型建筑工程施工合同范本第二篇甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于年月日簽訂合同編號為的《建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

根據(jù)原合同的工程量施工完畢后，甲方需要增加合同以外項(xiàng)目的工程量，按照《xxx合同法》及《xxx建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。

一、由于工程量增加，合同價(jià)款由原來的(￥元)(￥元)人民幣，結(jié)算工程量以實(shí)際完成的工程量為準(zhǔn)。

二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所做修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小型建筑工程施工合同范本第三篇甲方(總包方)：

乙方(分包方)：

根據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定甲方將大方里景觀墻人工、機(jī)械及措施工程發(fā)包給乙方，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，本著自愿、誠信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

建設(shè)規(guī)模：約631M

二、承包方式：

綜合單價(jià)包工不包料;

三、承包范圍：

①完成景觀墻所需全部木工、瓦工、力工、鋼筋工、架子工、油漆工。(包含腳手架子、搭設(shè)及拆除、混凝土模板制作拆除)工作。

②本工程所用設(shè)備、機(jī)械、工具、材料進(jìn)場卸車，場內(nèi)材料二次倒運(yùn)。(包含發(fā)電機(jī)、攪拌機(jī)、等)

③本工程所用水電費(fèi)用。

綜合單價(jià)還應(yīng)包括以下工作內(nèi)容或費(fèi)用：

小型建筑工程施工合同范本第四篇發(fā)包方（以下稱甲方）：

承包方（以下稱乙方）：

根據(jù)《xxx合同法》和《xxx建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條工程項(xiàng)目

一、工程名稱：

二、工程地點(diǎn)：

三、工程內(nèi)容：

四、承包形式：

第二條工程期限

一、合同工期總?cè)諝v天數(shù)天

開工日期：年月日

竣工日期：年月日

二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延1、在施工中如因停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上（每次連續(xù)4小時(shí)以上），影響正常施工；停水停電2天以上；

2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素；

3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式（是不是有付預(yù)付款或進(jìn)度款的時(shí)候乙方開不了票？）

雙方同意按下述第方式支付本合同價(jià)款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。

第一種方式：本合同實(shí)行固定總價(jià)，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為元人民幣（大寫：）。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價(jià)。

1、本合同簽訂后日內(nèi)，甲方支付

2、工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付元工程款；

3、余款元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)無息支付。

第二種方式：本合同實(shí)行按實(shí)結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)規(guī)范和施工期（或材料定購期）的信息價(jià)（信息價(jià)不明確的以甲方確認(rèn)材料價(jià)為準(zhǔn)）進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算后的總價(jià)下浮%作為本合同的結(jié)算價(jià)款。

1、甲方于支付元；

2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，提交竣工驗(yàn)收報(bào)告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，付至結(jié)算價(jià)款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個(gè)工作日內(nèi)付清。

3、工程量及價(jià)格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。采購

一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。（是否都是包工包料？）

二、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗(yàn)報(bào)告才能用于工程，甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗(yàn)的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復(fù)驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)和退貨損失由乙方承擔(dān)。（材料進(jìn)場是不是要甲方確認(rèn)？）

第五條施工與設(shè)計(jì)變更

一、甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進(jìn)度，乙方應(yīng)先行實(shí)施，并及時(shí)做好現(xiàn)場簽證。

三、設(shè)計(jì)變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價(jià)，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)。

第六條工程質(zhì)量管理及驗(yàn)收

一、工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗(yàn)收。

二、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗(yàn)收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)返工，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

三、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

第七條安全施工

乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

第八條質(zhì)量保修

一、本工程保修期限為年，自工程竣工驗(yàn)收合格起算。

小型建筑工程施工合同范本第五篇甲方：(簡稱甲方)乙方：(簡稱乙方)

一、工程概況

(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

(2)工程內(nèi)容：以設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)。

二、施工規(guī)范要求

乙方必須按照《黔南州住宅小區(qū)及商住樓通信配套設(shè)施建設(shè)規(guī)范》施工。

三、施工費(fèi)用

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商工程采取包工包料施工，工程總承包價(jià)為人民幣：壹拾貳萬元整(元整)，施工費(fèi)用為一次性包干工程。

四、付款方式

工程竣工驗(yàn)收合格后按照通信行業(yè)相關(guān)規(guī)定開具建安發(fā)票，十五日內(nèi)一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(元整)。

乙方指定的銀行帳戶如下：

開戶銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行

開戶名稱：貴州天勤通通信工程有限公司

帳號：101177

五、雙方責(zé)任及義務(wù)

1、甲方

(一)、甲方負(fù)責(zé)安排專人進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，并確認(rèn)規(guī)劃通信線路走向，避免與其他項(xiàng)目交錯(cuò)影響施工。

(二)、甲方負(fù)責(zé)審核路由按按規(guī)劃設(shè)計(jì)要求施工。

(三)、在不影響甲方施工進(jìn)度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位賠償乙方的材料、人工及相關(guān)損失。

(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負(fù)責(zé)。

(五)、甲方在施工過程中，發(fā)現(xiàn)有危及通信光、電纜安全時(shí)，應(yīng)事先通知乙方，采取必要的安全措施。

2、乙方

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經(jīng)濟(jì)糾紛均由乙方自行負(fù)責(zé)承擔(dān)。

(二)、按照通信行業(yè)相關(guān)規(guī)范和技術(shù)要求組織施工，在通信行業(yè)主管部門的監(jiān)管下按時(shí)保質(zhì)保量完成工程。

(三)、負(fù)責(zé)提供工程范圍內(nèi)及現(xiàn)狀光纜位置圖給甲方。

(四)、乙方須在合同約定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量的完成安裝工程，由于乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負(fù)責(zé)。

(五)、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理電信運(yùn)營商驗(yàn)收、外線信號接入事宜的相關(guān)手續(xù)，并保證整個(gè)小區(qū)電信通信暢通使用。

(六)、乙方負(fù)責(zé)管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復(fù)。

六、施工工期

施工工期為45天，設(shè)計(jì)審批通過次日起開始計(jì)算工期，如因甲方協(xié)調(diào)等原因造成工期延誤，施工工期進(jìn)行順延。

七、未盡事宜雙方另行友好協(xié)商，因本合同發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，供雙方共同遵守。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小型建筑工程施工合同范本第六篇建設(shè)(發(fā)包)單位：(簡稱甲方)

施工(承包)單位：(簡稱乙方)

甲方為單位，根據(jù)《xxx合同法》之規(guī)定，遵循經(jīng)雙方在平等、自愿、互利和誠實(shí)信用原則，甲方將世博工程項(xiàng)目的基礎(chǔ)土方工程任務(wù)委托乙方承包，甲乙雙方就有關(guān)事宜協(xié)商一致，訂立本合同，并嚴(yán)格遵守。

一、概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

二、范圍：以下土方工程。(含機(jī)械挖土、轉(zhuǎn)運(yùn)土、掏樁縫)

三、工期

南角年日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)工過程中，除遇下列情形外，工期不予順延：

1、可抗力。

2、甲方變更計(jì)劃、施工圖紙而影響施工的。

四、工程價(jià)格與工程款支付：13400m3，綜合單價(jià)按/立方米計(jì)算(以上價(jià)格包含乙方施工整個(gè)土方工程發(fā)生的協(xié)調(diào)、棄土、稅收等所有費(fèi)用，為一次性包干價(jià)，在施工期內(nèi)不作任何調(diào)整)。挖運(yùn)結(jié)束，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后現(xiàn)金結(jié)賬付款。

1、土方工程結(jié)束，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的稅務(wù)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，否則，甲方有權(quán)拒絕付款。

五、工程量：3400m3。

六、質(zhì)量要求

1、在土方的開挖土(含挖土、轉(zhuǎn)運(yùn)土等)中，乙方的所有施工工序必須按項(xiàng)目部的施工質(zhì)量要求施工。

2、所有施工工序必須經(jīng)甲方項(xiàng)目部、監(jiān)理、建設(shè)單位以及有關(guān)人員的檢查合格，并進(jìn)行下道施工程序，甲方才能簽字認(rèn)可。

3、對在施工中因乙方原因造成返工的，乙方無條件盡快按甲方的工要求處理，對造成甲方損失的，甲方有權(quán)依照有關(guān)法律、法規(guī)對乙方的要求賠償?shù)臋?quán)利。

4、乙方必須在20_年10月27日退完土，否則每天罰款伍仟元整。

七、甲方責(zé)任

1、甲方按合同約定支付工程款。

八、乙方責(zé)任

1、服從甲方的監(jiān)督、指揮和管理。

2、按圖紙及甲方的指導(dǎo)進(jìn)行施工，保質(zhì)、保量，按期完成。

3、安全、文明施工，確保施工安全，合同生效前，乙方應(yīng)向甲方交納安全風(fēng)險(xiǎn)保證金元，乙方在施工過程中如發(fā)生不安全事故，致使甲、乙雙方工作人員及第三人傷、亡或財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)自行全額承擔(dān)。工程完成后，如乙方未發(fā)生不安全施工，甲方如數(shù)退還乙方交納的安全風(fēng)險(xiǎn)保證金元。

九、其它條款：

1、違約金：由于甲方原因終止合同，甲方支付乙方違約金元。由于乙方原因終止合同，乙方支付甲方違約金元。

2、乙方承擔(dān)施工中工傷事故的全部責(zé)任。

3、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致可以訂立補(bǔ)充條款、協(xié)議，補(bǔ)充條款、協(xié)議同本合同具有同等法律效力。

4、爭議解決，如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成可向潢川縣人民法院提起訴訟。

5、本合同自簽訂之日起生效，本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小型建筑工程施工合同范本第七篇甲方：

乙方：

茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達(dá)成如下協(xié)議：

1、施工內(nèi)容

施工長約、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。

2、安裝說明

同心路長約公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設(shè);和諧路長約公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數(shù)量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設(shè)。

3、相關(guān)施工數(shù)量、費(fèi)用見價(jià)格表：

4、安裝期限

在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時(shí)提供的情況下，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決。

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé))。

按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)及與本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

6、付款方式

協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗(yàn)收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%，剩余的3%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項(xiàng)后，提供相應(yīng)的收款收據(jù)。

7、其他

在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負(fù)責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。

8、本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小型建筑工程施工合同范本第八篇發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》《xxx合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《xxx價(jià)格法》、及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點(diǎn)：

二、工程承包范圍

承包范圍：

三、合同工期

開工日期：xx年xx月xx日竣工日期：xx年xx月xx日

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

五、合同價(jià)款

金額暫估價(jià)(大寫)：(人民幣)

(小寫)：(人民幣)

以實(shí)際工程量為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算

六、工程款支付

1、工程開工付至合同價(jià)的40%;

2、工程完成50%時(shí)付至合同價(jià)的70%

3、工程驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)的100%;

七、質(zhì)量要求

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查紀(jì)錄。

4.遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并辦理相關(guān)施工手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關(guān)系。

八、工程工期

1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3.因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。

九、工程驗(yàn)收

1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗(yàn)收規(guī)范按照國家質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)提前二天通知甲方，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理移交手續(xù)和工程結(jié)算。

3.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。

4.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期。

十、材料供應(yīng)

1.乙方負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，且均應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

2.乙方負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設(shè)備進(jìn)場的報(bào)驗(yàn)工作。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管。

十一、違約責(zé)任

1.在履行合同過程中發(fā)生的爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可以人民法院起訴。

2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向?qū)Ψ街Ц哆`約金，額度為本合同工程總價(jià)的10%。

3.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。乙方在施工期間嚴(yán)格應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導(dǎo)，配合甲方圓滿竣工。

4.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)款方式確定，最終以實(shí)際工程量計(jì)算。

十二、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

2.當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由工程所在地人民法院解決。

十三、合同生效

本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份

本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價(jià)款結(jié)清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商另簽補(bǔ)充協(xié)議。

合同定訂立時(shí)間：年月日

合同定立地點(diǎn)：

本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。

甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

年月

年日日月

小型建筑工程施工合同范本第九篇尊敬的審判長、審判員：

受某集團(tuán)有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見，供合議庭參考。

關(guān)于《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》的意見

一、《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》無效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款元。

第一、上訴人就收款事項(xiàng)專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項(xiàng)的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項(xiàng)”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn)，顯然具有過錯(cuò)。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進(jìn)行確認(rèn)，也具有過錯(cuò)。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為，上訴人對該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。

第二、“扣除款項(xiàng)”對于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項(xiàng)是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項(xiàng)的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。

第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進(jìn)行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜?！秉S某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán)，同樣屬于無權(quán)代理行為。

1、黃某在行使代理權(quán)時(shí)必須以上訴人的名義，以個(gè)人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時(shí)沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個(gè)人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個(gè)人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個(gè)人行為，不應(yīng)約束上訴人。

黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書上簽字時(shí)，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求，被上訴人也明知這一點(diǎn)。

小型建筑工程施工合同范本第十篇甲方：

乙方：

根據(jù)《xxx民法典》、《xxx建筑法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定立本合同。

一、工程概況：_______工程名稱：_______工程地點(diǎn)：_______工程規(guī)模：_______工程結(jié)構(gòu)：_______

二、承包方式：包工

三、承包范圍：

1)外腳手架搭拆：含架空層及主體結(jié)構(gòu)支模、鋼筋綁扎需要的外架搭設(shè)、滿足每層砼澆搗、模板加固需要的圍護(hù)腳手架(外圍超出作業(yè)面米)，滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設(shè)及拆除。

3)鋼筋施工棚、現(xiàn)場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機(jī)、發(fā)電機(jī)房、塔吊平臺等臨時(shí)及永久性設(shè)施的搭設(shè)及拆除。

4)坑基一次或多次(應(yīng)施工現(xiàn)場需要)圍護(hù)、上下深基坑用的踏步，首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護(hù)搭拆及樓梯間、電梯井、風(fēng)井、陽臺等所有臨邊防護(hù)的搭設(shè)及拆除。

5)卸料平臺按施工需要及時(shí)搭設(shè)、轉(zhuǎn)移及定位加固的鐵環(huán)、鋼繩的預(yù)埋、拆除。

6)電梯井、風(fēng)井每三層一道硬質(zhì)防護(hù)的鋪設(shè)，電梯門口防墜鐵門的掛設(shè)(鐵門由項(xiàng)目部提供)并及時(shí)檢查清理。

7)施工現(xiàn)場鋼管、扣件材料及時(shí)清理，按指定地點(diǎn)堆放整齊，服從現(xiàn)場調(diào)配，所有外立面的鋼管必須預(yù)先做好油漆，剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程項(xiàng)目部決定)

小型建筑工程施工合同范本第十一篇發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

承包方（以下簡稱乙方）__________________

根據(jù)《xxx經(jīng)濟(jì)合同法》，《xxx建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：__________________.

2、工程地點(diǎn)：__________________.

二、工程承包范圍

安全維護(hù)及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造價(jià)

工程造價(jià)為：__________________元整

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

（1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。

（2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

七、工程計(jì)價(jià)

1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。

3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

八、工期

有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。

2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.

2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

十、違約責(zé)任

1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

十一、安全生產(chǎn)和文明施工

認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方（公章）__________________

乙方（公章）__________________

______年______月______日

小型建筑工程施工合同范本第十二篇發(fā)包方：_____________

承包方：_____________

根據(jù)《xxx合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，簽訂本合同。

第一條工程項(xiàng)目

(一)工程名稱：_________________

(二)工程地點(diǎn)：_________________

(三)工程內(nèi)容：_________________

(四)承包范圍：_________________

第二條工程造價(jià)(預(yù)算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________

第三條工期

第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期

第五條雙方責(zé)任

(一)發(fā)包方責(zé)任：_________________

(二)承包方責(zé)任：_________________

第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

住所：_________________住所：_________________

甲方代表(簽字)：_________________乙方代表(簽字)：_________________

電話：_________________電話：_________________

傳真：_________________傳真：________________

郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

簽訂地點(diǎn)：_________________簽訂地點(diǎn)：________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

小型建筑工程施工合同范本第十三篇發(fā)包方(甲方)：______________

代表人：_______________________

設(shè)計(jì)方(乙方)：______________

設(shè)計(jì)等級證書：________________

鑒于甲方是__________________項(xiàng)目的發(fā)包人，乙方是具備設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)方，甲方委托乙方擔(dān)任本項(xiàng)目的施工設(shè)計(jì)工作，為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛，特訂立本合同規(guī)范雙方的行為，具體如下：

第一條工程概況

1、工程地點(diǎn)：____________________

2、設(shè)計(jì)項(xiàng)目：____________________

3、設(shè)計(jì)內(nèi)容：____________________

4、承包方式：____________________

第二條設(shè)計(jì)依據(jù)

甲方在訂立合同時(shí)，應(yīng)交付給乙方委托書及項(xiàng)目相關(guān)的審批文件。同時(shí)要一并交付設(shè)計(jì)前的基礎(chǔ)勘探資料，甲方應(yīng)保證資料的完整性和真實(shí)性。

第三條乙方任務(wù)

1、乙方接受委托書后，應(yīng)隨即進(jìn)行現(xiàn)場堪測。

2、乙方在收到定金日起_______日內(nèi)須向甲方提交定草圖，平面配置及設(shè)計(jì)草案。

3、乙方在收到第一階段設(shè)計(jì)費(fèi)后_______日內(nèi)須向甲方提交效果圖。

4、乙方在收到第二階段設(shè)計(jì)費(fèi)后_______日內(nèi)須向甲方提交正式的施工圖。

5、乙方應(yīng)編定有關(guān)的施工說明書。

6、乙方應(yīng)對工程施工進(jìn)行必要指導(dǎo)，完成圖紙和技術(shù)的交底，若因施工發(fā)生困難而變更設(shè)計(jì)時(shí)，乙方應(yīng)預(yù)先征得甲方同意，但甲方不得刁難。

第四條設(shè)計(jì)費(fèi)以及支付

1、本合同的設(shè)計(jì)費(fèi)單價(jià)暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設(shè)計(jì)費(fèi)總計(jì)__________萬元，大寫為__________。

2、本合同簽訂之時(shí)，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。

3、乙方提交的平面設(shè)計(jì)圖，經(jīng)甲方確認(rèn)驗(yàn)收后，甲方須向乙方支付第一階段的設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，大寫為__________。

4、乙方把整個(gè)施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設(shè)計(jì)費(fèi)_________元，大寫為__________。

5、剩余價(jià)款在雙方義務(wù)履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。

第五條保密條款

1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負(fù)有保密的義務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動，也不得擅自復(fù)制、更改披露乙方的圖紙、資料。

2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負(fù)有保密的義務(wù)。

第六條合同中止與解除

1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應(yīng)書面通知乙方，并且甲方應(yīng)該付乙方通知到達(dá)時(shí)已完成部分設(shè)計(jì)之費(fèi)用。同時(shí)，定金不予退回。

2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應(yīng)雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。

第七條違約條款

1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應(yīng)義務(wù)，給對方造成損失的，均應(yīng)負(fù)擔(dān)所有損失。因一方違約，導(dǎo)致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應(yīng)負(fù)擔(dān)守約方因此遭受的所有損失。

2、甲方不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由，拒付設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方負(fù)有修改義務(wù)，雙方應(yīng)依誠信原則協(xié)商解決。

第八條爭議糾紛解決

雙方就本合同約定事項(xiàng)有所爭議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。

第九條附則

1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應(yīng)照常支付設(shè)計(jì)費(fèi)。

2、設(shè)計(jì)時(shí)間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時(shí)間和修稿時(shí)間另算)

3、本合同自雙方簽字后生效，合同規(guī)定的雙方義務(wù)履行完畢后失效。

4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設(shè)單位主管部門留存______份。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

2021建設(shè)施工合同范本4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲方在建房屋___棟，建筑層數(shù)___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

二、承建項(xiàng)目

乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。

三、承包價(jià)格

每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到___%，預(yù)留___%為質(zhì)量保證金，完工___年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。

五、雙方責(zé)任

甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

六、質(zhì)量要求

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

八、工期要求

主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。

九、后期維修

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。

本合同___式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：____________

乙方簽字(章)：____________

小型建筑工程施工合同范本第十四篇甲方：

乙方：

依據(jù)《xxx合同法》，結(jié)合工程實(shí)際情況，經(jīng)過雙方協(xié)商，達(dá)成如下施工協(xié)議：

一、工程名稱：**鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

二、工程地點(diǎn)：**鎮(zhèn)**村西頭組

三、工程內(nèi)容：

1、修建農(nóng)貿(mào)市場區(qū)間道路1200米;

3、人行道建設(shè)生態(tài)磚4550平方米;

4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

6、完成東環(huán)路農(nóng)貿(mào)市場商戶180戶;

四、工程總造價(jià)：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

五、工程工期：工程工期為14個(gè)月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

六、雙方的權(quán)利與義務(wù)：

甲方權(quán)利義務(wù)：乙方開工前甲方有責(zé)任幫助乙方協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)生的沖突，維護(hù)施工路段的車輛通行，為乙方創(chuàng)造一個(gè)良好的施工環(huán)境，使乙方能夠順利施工，并按合同規(guī)定按時(shí)付款。甲方有權(quán)要求乙方保質(zhì)保量按時(shí)完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權(quán)拒付部分或全部費(fèi)用。乙方權(quán)利義務(wù)：乙方必須嚴(yán)格按照要求和施工方案進(jìn)行施工，不擅自或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，保證在規(guī)定的工期內(nèi)高質(zhì)量完成任務(wù)，并制定詳細(xì)的安全措施，對一切安全事故負(fù)全責(zé)，乙方可要求甲方按照合同及時(shí)付款。

七、付款方式：

1、乙方完成總工程30%時(shí)甲方驗(yàn)收合格后付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時(shí)甲方驗(yàn)收合格后付全款的30%;

3、乙方完成總工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付全款的40%。

八、此協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

甲方：代表人：

乙方：代表人：

年月日

小型建筑工程施工合同范本第十五篇建筑工程施工合同法執(zhí)業(yè)實(shí)務(wù)過程中，碰到建筑施工企業(yè)咨詢工程項(xiàng)目糾紛的處理問題時(shí)，我們所想到的第一個(gè)問題往往是合同的效力問題，特別是訴訟過程中，合同是否有效決定了官司是否打不打，如何打的，直接影響了訴訟最終效果。

執(zhí)業(yè)實(shí)務(wù)過程中，碰到建筑施工企業(yè)咨詢工程項(xiàng)目糾紛的處理問題時(shí)，我們所想到的第一個(gè)問題往往是合同的效力問題，特別是訴訟過程中，合同是否有效決定了官司是否打不打，如何打的，直接影響了訴訟最終效果。結(jié)合執(zhí)業(yè)實(shí)踐，本博主將常用有關(guān)建筑工程施工合同效力的法律法規(guī)列舉如下，供各位建筑界及相關(guān)法律界朋友參考。

一、《合同法》第五十二條有下列情形之一的，合同無效：(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。利益;分析：理解該條的要點(diǎn)在于“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”，影響建筑工程施工合同效力的法律條文散見于《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋中。

二、《建筑法》第二十二條建筑工程實(shí)行招標(biāo)發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程發(fā)包給依法中標(biāo)的承包單位。建筑工程實(shí)行直接發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的承包單位。

第二十六條承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。

禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個(gè)人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。

第二十七條大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復(fù)雜的建筑工程，可以由兩個(gè)以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。

兩個(gè)以上不同資質(zhì)等級的單位實(shí)行聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。

第二十八條禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。

第二十九條建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位;但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。

禁止總承包單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。

分析：《建筑法》上述的一系列規(guī)定，主要解決了兩個(gè)問題：一是建筑工程的承建單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，沒有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)是不能承建相關(guān)工程的;二是對合法承包、違法掛靠、聯(lián)營、非法轉(zhuǎn)包、合法分包、違法分包

分析：《建筑法》上述的一系列規(guī)定，主要解決了兩個(gè)問題：一是建筑工程的承建單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，沒有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)是不能承建相關(guān)工程的;二是對合法承包、違法掛靠、聯(lián)營、非法轉(zhuǎn)包、合法分包、違法分包等一系列建筑合同行為進(jìn)行了法律上的界定。

三、《招標(biāo)投標(biāo)法》

第三條在xxx境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)：

(一)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的益、公眾安全的項(xiàng)目;資的項(xiàng)目;項(xiàng)目。

前款所列項(xiàng)目的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，由xxx發(fā)展計(jì)劃部門會同xxx有關(guān)部門制訂，報(bào)xxx批準(zhǔn)。

法律或者xxx對必須進(jìn)行招標(biāo)的其他項(xiàng)目的范第五十條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)違反本法規(guī)定，泄露應(yīng)圍有規(guī)定的，依照其規(guī)定。當(dāng)保密的與招標(biāo)投標(biāo)活動有關(guān)的情況和資料的，或者與招標(biāo)人、投標(biāo)人串通損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益的，處五萬元以上二十五萬元以下的罰款，對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處單位罰款數(shù)額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的，暫停直至取消招標(biāo)代理資格;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。給他人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

前款所列行為影響中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無效。第五十二條依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)人向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況的，或者泄露標(biāo)底的，給予警告，可以并處一萬元以上十萬元以下的罰款;對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

前款所列行為影響中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無效。第五十三條投標(biāo)人相互串通投標(biāo)或者與招標(biāo)人串通投標(biāo)的，投標(biāo)人以向招標(biāo)人或者評標(biāo)委員會成員____的手段謀取中標(biāo)的，中標(biāo)無效，處中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款，對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處單位罰款數(shù)額百分之五以上百分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的，取消其一年至二年內(nèi)參加依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的投標(biāo)資格并予以公告，直至由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。給他人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

第五十四條投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，中標(biāo)無效，給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第五十五條依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人違反本法規(guī)定

第五十四條投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，中標(biāo)無效，給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五十五條依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人違反本法規(guī)定，與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判的，給予警告，對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。

前款所列行為影響中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無效。第五十七條招標(biāo)人在評標(biāo)委員會依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目在所有投標(biāo)被評標(biāo)委員會否決后自行確定中標(biāo)人的，中標(biāo)無效。責(zé)令改正，可以處中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。

分析：《招標(biāo)投標(biāo)法》的上述規(guī)定明確了兩方面的內(nèi)容：一是必須招標(biāo)的范圍(第三條)，對該條的理解必須結(jié)合國家發(fā)展計(jì)劃委員會第3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》來理解;二是在法律責(zé)任章節(jié)里用六條規(guī)定來明確了招投標(biāo)后合同無效的情形。

四、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾第一條建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，紛案件適用法律問題的解釋》應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第(五)項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無效：

(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資

(二)沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施

(三)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無質(zhì)等級的;工企業(yè)名義的;效的。

第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。

分析：該司法解釋是目前為止我國對建筑工程施工合同最全面、最權(quán)威的司法解釋，對建筑施工合同的熱點(diǎn)爭議問題作了較全面的解答。稍有遺憾的是該解釋對合同效力的規(guī)定范圍較前述幾個(gè)法律的規(guī)定來說是縮小解釋，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定的其它情形能否認(rèn)定為無效?該解釋的出臺在這方面引起了不必要的分歧。

小型建筑工程施工合同范本第十六篇發(fā)包方（以下簡稱“甲方”）：

聯(lián)系方式：

法定代表人：

承包方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人：

依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

第一條工程概況

1．1工程地點(diǎn)及面積：

地點(diǎn)：_____________。

面積：______________平方米。

1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。

1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

（1）乙方包工、包全部材料；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

（3）乙方包工、甲方包全部材料。

1．4工程期限________天。

開工日期_____年_____月_____日；

竣工日期_____年_____月_____日。

第二條工程監(jiān)理

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

3．1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份；

3．2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；

3．3施工圖紙雙方簽字后生效。

第四條甲方義務(wù)

4．1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”；

4．2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)；

4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；

4．4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫€；

4．5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收；

4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

第五條乙方義務(wù)

5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；

5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

5．4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

5．5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；

5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；

5．7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

第六條工程變更

6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

6．2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用；若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)；

6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。

第七條材料的提供

7．1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；

7．2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；

7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)（材料款的____%）+材料運(yùn)輸費(fèi)（根據(jù)實(shí)際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；

7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

第八條工期延誤

8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

8．2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；

8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；

8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。

第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：

（1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》；

（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》；

（3）其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________。

9．2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí)：

（1）可向______市消費(fèi)者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解；

（2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

第十條工程驗(yàn)收和保修

10．1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；

（2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；

（3）竣工驗(yàn)收。

乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；

10．2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

第十一條工程款支付方式

11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：

支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額：

第一次合同簽訂之日；

第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi)；

第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。

（3）其他支付方式：_________________________。

11．2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。

11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

第十二條違約責(zé)任

12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；

12．2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；

12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；

12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。

第十三條合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：

（1）向_____________________委員會申請_____；

（2）向________________人員法院起訴。

第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定

14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi)；

14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_____________元，（此費(fèi)用不在工程款內(nèi)）；

14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用；

14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：

上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；

下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。

第十五條附則

15．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；

15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；

甲方（簽字）：

法定代表人（簽字）：

________年_____月____日

乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

________年_____月____日

小型建筑工程施工合同范本第十七篇建設(shè)單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點(diǎn)：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價(jià)款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時(shí)間)

第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

第八條：發(fā)包方義務(wù)：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。

3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

第九條：承包方義務(wù)

乙方負(fù)責(zé)：

1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。

2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

第十條：違約責(zé)任及獎勵(lì)條款

第十一條：其他協(xié)助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

法定代表人：_____法定代表人：______

地址：________地址：_________

開戶銀行：______開戶銀行：_______

帳號：________帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

小型建筑工程施工合同范本第十八篇發(fā)包方：(簡稱甲方)

承包方：(簡稱乙方)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及國家工商行政管理局和xxx頒發(fā)的《建設(shè)工程施工合同GF–1999–0201示范文本》結(jié)合天津市有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條工程概況

工程名稱：

工程內(nèi)容：(詳見工程項(xiàng)目一覽表)

工程地點(diǎn)：

承包范圍：

合同價(jià)款：本工程造價(jià)元。金額大寫：

第二條工程期限

全部工程開工日期：本工程定于年月日開工。

全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

全部工程總?cè)諝v天數(shù)天。

各單項(xiàng)工程開竣工日期詳見工程項(xiàng)目一覽表。第三條工期延誤與工期獎罰

延期開工。乙方因故不能按時(shí)開工，應(yīng)在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應(yīng)在三天內(nèi)書面答復(fù)乙方。甲方同意延期要求或三天內(nèi)不予答復(fù)，工期相應(yīng)順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。

暫停施工。甲方代表認(rèn)為必要時(shí)，可提出暫停施工要求并在停工后48小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方在實(shí)施甲方代表處理意見后，應(yīng)及時(shí)提出復(fù)工要求，甲方代表在24小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能在規(guī)定時(shí)間提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求時(shí)限內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工，停工責(zé)任在甲方的，由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支出，工期相應(yīng)順延。停工責(zé)任在乙方的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方代表不及時(shí)做出答復(fù)，施工無法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

承包方式：

工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。

工程量變化和設(shè)計(jì)變更。

一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計(jì)超過8小時(shí)。

施工中遇到不可預(yù)見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時(shí)。

甲方未按約定時(shí)間供應(yīng)材料，甲方未按時(shí)撥付工程款及甲方代表簽認(rèn)同意給予順延的情況。

不可抗力(指戰(zhàn)爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的等級以上的風(fēng)、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災(zāi)害。)乙方在以上情況發(fā)生后五天內(nèi)向甲方提出報(bào)告，甲方在收到報(bào)告后五天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不答復(fù)，乙方即可視為延期要求已被確認(rèn)。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

工期獎罰。根據(jù)工期定額標(biāo)準(zhǔn)雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費(fèi)用，雙方應(yīng)擬定如下條款：

第四條甲方工作

辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復(fù)現(xiàn)場干道，保證運(yùn)輸通暢。

將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場雙方商定地點(diǎn)，并保證施工期間的需要。

將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗(yàn)。

甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關(guān)技術(shù)資料提供乙方。

組織設(shè)計(jì)院、乙方進(jìn)行圖紙會審，并向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。

協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)要求，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，工期相應(yīng)順延。

第五條乙方工作

按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工程事故報(bào)告，并提供施工用電、用水計(jì)劃。

乙方應(yīng)在年月日前將施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)交與甲方，甲方應(yīng)在日內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見，逾期即可認(rèn)為已經(jīng)批準(zhǔn)。

乙方必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方對進(jìn)度的檢查監(jiān)督。

已竣工程在驗(yàn)收之前，負(fù)責(zé)對已完工程的成品保護(hù)。保護(hù)期間發(fā)生損壞系乙方責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，系甲方提前使用后發(fā)生損壞的修理費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

按約定的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。

嚴(yán)格執(zhí)行我市關(guān)于施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達(dá)到建筑物無污染，現(xiàn)場無建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條價(jià)款支付與調(diào)整

工程預(yù)付款：在合同簽訂后，按天津市有關(guān)文件規(guī)定，三日內(nèi)甲方按工程合同造