建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書樣本(2024版)

建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書樣本(2024版)合同編號：__________建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書甲方：__________乙方：__________一、工程范圍及內(nèi)容（1）工程地點：__________（2）工程規(guī)模：__________（3）工程內(nèi)容：__________1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及原合同的約定，完成本項目的施工任務(wù)。二、工程進(jìn)度及工期2.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工期要求完成本項目。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2甲方應(yīng)按照原合同約定的付款進(jìn)度向乙方支付工程進(jìn)度款。如甲方逾期支付，應(yīng)按照原合同約定的違約金比例向乙方支付違約金。三、工程質(zhì)量及驗收3.1乙方應(yīng)保證本項目的設(shè)計、施工、材料和設(shè)備等符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和原合同的約定。3.2工程驗收按照原合同約定的驗收程序進(jìn)行。驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.3乙方應(yīng)承擔(dān)因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致的全部修復(fù)、返工及賠償責(zé)任。四、工程造價及支付4.1本項目的造價按照原合同約定的計價方式確定。如雙方另有約定的，從其約定。4.2甲方應(yīng)按照原合同約定的付款進(jìn)度向乙方支付工程款。支付方式如下：（1）甲方支付工程進(jìn)度款的比例為：__________（2）甲方支付工程進(jìn)度款的時限為：__________4.3乙方應(yīng)按照原合同約定的期限向甲方提供正式的工程造價決算報告。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)按照原合同約定的違約金比例向乙方主張違約金。5.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)按照原合同約定的違約金比例向甲方主張違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。7.2本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原建設(shè)工程施工合同2.工程設(shè)計文件3.施工圖紙4.工程量清單5.材料及設(shè)備采購合同6.工程驗收報告7.工程造價決算報告8.付款憑證9.工程進(jìn)度報告10.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)按照原合同約定的違約金比例向乙方主張違約金。2.甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)按照原合同約定的違約金比例向甲方主張違約金。3.乙方未按照原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方整改或賠償。4.乙方未按照原合同約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.甲方未按照原合同約定的付款進(jìn)度支付工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.建設(shè)工程施工合同：是指甲方委托乙方進(jìn)行工程建設(shè)，乙方按照甲方的要求完成施工任務(wù)的合同。2.違約金：是指當(dāng)一方未履行合同約定的義務(wù)時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。3.工期：是指乙方按照原合同約定的時間完成本項目的時間。4.工程質(zhì)量：是指乙方完成工程的設(shè)計、施工、材料和設(shè)備等符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和原合同的約定。5.工程驗收：是指對乙方完成的建設(shè)工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查，以確定工程是否符合合同約定和驗收標(biāo)準(zhǔn)的程序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)采取措施加快施工進(jìn)度，向甲方報告工程進(jìn)度情況，并與甲方協(xié)商調(diào)整付款進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)及時整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。若乙方拒絕整改或整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金或要求解除合同。3.付款延誤：甲方應(yīng)及時支付工程款，如發(fā)生延誤，應(yīng)按照原合同約定的違約金比例向乙方支付違約金。4.合同爭議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于甲方委托乙方進(jìn)行建設(shè)工程施工的情況。2.適用于乙方按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及原合同的約定完成施工任