麻石工程承攬合同范本

麻石工程承攬合同范本合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬麻石工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1乙方同意按照甲方的要求，承攬甲方指定的麻石工程，包括但不限于石材的采購、加工、運(yùn)輸、安裝及售后服務(wù)等。1.2甲方應(yīng)向乙方提供工程詳細(xì)需求、設(shè)計(jì)圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，以便乙方進(jìn)行合理施工。二、工程質(zhì)量及驗(yàn)收2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量，不得偷工減料，影響工程質(zhì)量。2.2工程完成后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行自檢、互檢和驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.3驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)按照約定支付工程款。三、工程進(jìn)度及工期3.1乙方應(yīng)按照甲方要求及工程進(jìn)度計(jì)劃，合理安排施工力量，確保工程按時(shí)完成。3.2如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、工程價(jià)款及支付4.1雙方確認(rèn)，本工程的總價(jià)為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2甲方支付工程款分三個(gè)階段，分別為工程進(jìn)度款的30%，工程驗(yàn)收合格的50%，剩余的20%作為質(zhì)保金。4.3甲方支付工程款時(shí)，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密及技術(shù)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____個(gè)月。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程詳細(xì)需求、設(shè)計(jì)圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料2.工程進(jìn)度計(jì)劃3.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.發(fā)票5.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照甲方要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確保工程質(zhì)量，造成工程質(zhì)量不合格。2.乙方未按照甲方要求及工程進(jìn)度計(jì)劃完成工程。3.乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方披露甲方商業(yè)秘密及技術(shù)秘密。4.甲方未按照約定支付工程款。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整當(dāng)事人之間因合同的訂立、履行、變更、解除等所產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。3.質(zhì)保金：是指為確保合同履行完畢后質(zhì)量問題得到解決，乙方在工程驗(yàn)收合格后，甲方保留的工程款的20%。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程質(zhì)量問題：如乙方施工質(zhì)量不符合要求，甲方應(yīng)要求乙方進(jìn)行返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。如乙方拒絕修復(fù)，甲方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.工程進(jìn)度延誤：如乙方未按約定時(shí)間完成工程，甲方可按照合同約定要求乙方支付違約金，并有權(quán)要求乙方在合理時(shí)間內(nèi)完成工程。3.保密條款違反：如乙方泄露甲方商業(yè)秘密及技術(shù)秘密，甲方可要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并有權(quán)要求乙方賠償損失。4.發(fā)票問題：如乙方未能提供正規(guī)發(fā)票，甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項(xiàng)，并可要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為工程需求方，乙方為工程承攬方。2.甲方需要乙方承攬麻石工程，包括石材的采購、加工、運(yùn)輸、安