建筑裝飾工程施工合同范文本(2024版)

建筑裝飾工程施工合同范文本(2024版)合同編號：__________建筑裝飾工程施工合同范文本（2024版）一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預算：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元二、合同主體2.1甲方名稱：____________________2.2甲方地址：____________________2.3甲方聯(lián)系人：____________________2.4乙方名稱：____________________2.5乙方地址：____________________2.6乙方聯(lián)系人：____________________三、合同工期3.1開工日期：____________________3.2竣工日期：____________________四、質(zhì)量標準4.1工程質(zhì)量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范要求。4.2工程質(zhì)量應達到甲方要求的標準，包括但不限于____________________五、合同價款及支付方式5.1合同總價：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。（1）合同簽訂后三個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程預算的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程預算的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程預算的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待工程驗收合格后無息退還。六、施工要求6.1乙方應按照甲方的要求，按時完成工程施工，確保工程質(zhì)量。6.2乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范要求進行施工。6.3乙方應保證施工現(xiàn)場的安全，防止安全事故的發(fā)生。七、工程驗收7.1工程竣工后，甲方應組織驗收。7.2工程驗收合格的，甲方應在驗收合格后三個工作日內(nèi)支付乙方剩余的款項。7.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，并重新驗收。八、違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期天數(shù)×日違約金（日違約金為工程預算的0.5%）。8.2甲方未按照約定時間支付款項的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期天數(shù)×日違約金（日違約金為合同總價的0.5%）。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：____________________乙方代表（簽名）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：

1.工程設計圖紙及說明

2.施工方案及施工組織設計

3.材料及設備采購合同

4.工程預算明細表

5.工程進度計劃表

6.質(zhì)量驗收標準及方法

7.安全防護措施及應急預案

8.付款憑證及驗收報告

9.工程保修書二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定時間完成工程的，屬于違約行為。

2.甲方未按照約定時間支付款項的，屬于違約行為。

3.工程質(zhì)量未達到約定標準或國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范要求的，屬于違約行為。

4.乙方未按照施工方案、設計圖紙及說明進行施工的，屬于違約行為。

5.乙方使用不合格材料、設備或施工工藝的，屬于違約行為。

6.乙方未按照約定履行合同義務的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：

1.建筑裝飾工程施工合同：指甲方委托乙方進行建筑裝飾工程施工，明確雙方權利、義務和責任的法律文件。

2.工程預算：指根據(jù)工程設計圖紙、施工方案等編制的，包括施工過程中發(fā)生的全部費用的預算。

3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，按照約定或法定標準向對方支付的賠償金。

4.工程驗收：指工程完成后，甲方組織相關人員進行檢查、測試，以確認工程質(zhì)量是否符合約定標準的過程。

5.質(zhì)量保證金：指為確保工程質(zhì)量，乙方在工程驗收合格后一定期限內(nèi)保留的一部分款項。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延誤：

解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，乙方加大施工力度，甲方提供必要的支持和配合。

2.工程質(zhì)量問題：

解決辦法：及時停工整改，重新驗收，必要時更換不合格材料、設備或施工工藝。

3.付款延誤：

解決辦法：甲方按時支付款項，如有延誤，應支付違約金，并向乙方說明原因。

4.合同爭議：

解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：

1.適用于各類建筑裝飾工程施工項目，如住宅、商業(yè)、辦公樓