商場電工施工合同2024年

商場電工施工合同2024年通用合同編號：__________鑒于甲方為進行商場電力設(shè)施的施工改造，需要乙方提供電工施工服務，為確保雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方要求，乙方負責商場電力設(shè)施的施工改造，包括電源線路改造、開關(guān)插座安裝、照明設(shè)備安裝等。1.4工程工期：本合同工程計劃自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條雙方的權(quán)利和義務2.1甲方的權(quán)利和義務（1）按照合同約定的時間和要求，向乙方提供施工場地和施工條件。（2）按照合同約定的時間和要求，向乙方支付工程款。（3）協(xié)助乙方辦理與施工有關(guān)的各種手續(xù)。（4）提供施工所需的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料。（5）負責對乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進度進行監(jiān)督和管理。2.2乙方的權(quán)利和義務（1）按照合同約定的時間和要求，完成施工任務。（2）按照合同約定的標準和質(zhì)量，保證施工過程中的安全和工程質(zhì)量。（3）遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度，服從甲方的管理。（4）負責施工過程中的現(xiàn)場清潔和垃圾清運。（5）完成甲方委托的其他相關(guān)工作。第三條工程價款3.1本工程的施工費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2乙方在簽訂合同時，向甲方支付合同總價款的10%作為預付款。3.3甲方在乙方完成施工后，按照約定的標準和質(zhì)量進行驗收，并在驗收合格后支付剩余的90%工程款。3.4乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。第四條工期延誤4.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢追綉慈障蛞曳街Ц豆こ炭們r款的1%作為違約金。4.2由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應按日向甲方支付工程總價款的1%作為違約金。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：

1.施工設(shè)計圖紙和技術(shù)資料

2.施工方案和施工組織設(shè)計

3.工程量清單和材料清單

4.施工合同履行過程中所需的各種證書和批準文件

5.工程驗收標準和質(zhì)量保證文件

6.施工安全措施和環(huán)境保護措施文件

7.雙方簽署的工程變更協(xié)議

8.工程保修書和保修條款二、違約行為及認定：

1.甲方未按合同約定時間支付預付款或工程款，視為違約。

2.甲方未按合同約定提供施工場地和施工條件，視為違約。

3.甲方未按合同約定時間要求完成工程驗收，視為違約。

4.乙方未按合同約定時間完成施工任務，視為違約。

5.乙方未按合同約定標準和質(zhì)量完成施工，視為違約。

6.雙方未按合同約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指合同中的委托方，負責提供施工場地和條件，支付工程款等。

2.乙方：指合同中的承攬方，負責完成施工任務，保證工程質(zhì)量等。

3.施工設(shè)計圖紙：指用于指導施工的圖紙和技術(shù)資料。

4.工程款：指甲方根據(jù)乙方完成施工任務的實際情況支付的費用。

5.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。

6.工程驗收：指甲方對乙方完成的施工工程進行質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查和評定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.問題：甲方未按約定時間支付預付款或工程款。

解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，催促甲方支付款項，必要時可依法向法院提起訴訟。

2.問題：甲方未按約定提供施工場地和施工條件。

解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定，必要時可依法向法院提起訴訟。

3.問題：乙方未按約定時間和質(zhì)量完成施工。

解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方按約定完成施工，必要時可依法向法院提起訴訟。

4.問題：工程驗收不合格。

解決辦法：甲方應要求乙方按照驗收意見進行整改，直至達到合同約定的驗收標準