鋼筋施工轉攬合同

鋼筋施工轉攬合同合同編號：__________甲方（轉攬方）：__________乙方（承攬方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________二、轉攬業(yè)務范圍及要求2.1甲方將上述工程中的鋼筋施工業(yè)務轉攬給乙方。2.2乙方應按照甲方的施工要求、工程進度和質量標準進行施工。2.3乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保施工安全。2.4乙方應承擔因施工造成的一切損失及責任，包括但不限于人員傷亡、質量問題、工期延誤等。三、合同價格及支付3.1雙方協(xié)商確定鋼筋施工業(yè)務的轉攬價格為：__________元。3.2甲方應按照工程進度分階段支付乙方施工費用。具體支付方式為：__________。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照稅務規(guī)定進行支付。四、工期及進度4.1雙方協(xié)商確定工程工期為：__________天。4.2乙方應按照甲方提供的施工計劃和工程進度要求，確保按時完成施工任務。4.3乙方如因特殊情況導致工期延誤，應提前向甲方書面報告，并征得甲方同意。五、質量及驗收5.1乙方應保證施工質量，達到甲方要求的質量標準。5.2甲方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督和檢查，確保施工質量。5.3工程完成后，甲方組織驗收，乙方應配合驗收工作。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改。六、保密條款6.1乙方應對甲方提供的工程資料、技術資料等保密信息予以保密，不得泄露給第三方。6.2乙方不得利用甲方提供的保密信息從事與甲方業(yè)務相競爭的活動。七、違約責任7.1乙方如未按照約定完成施工任務，應承擔違約責任，向甲方支付違約金。7.2甲方如未按照約定支付施工費用，應承擔違約責任，向乙方支付違約金。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且支付完畢所有款項之日終止。甲方（轉攬方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙及技術要求2.施工方案及施工組織設計3.鋼筋施工詳圖4.工程量清單5.施工合同專用條款6.施工合同通用條款7.乙方資質證明文件8.安全文明施工保證措施9.工程質量保證措施10.工程進度計劃二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務，視為違約。2.乙方施工質量不符合約定，視為違約。3.乙方未按照約定時間完成施工任務，視為違約。4.甲方未按照約定支付施工費用，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工條件，視為違約。6.雙方未按照約定履行合同義務，導致工程進度延誤，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.轉攬方：指將工程中的某一業(yè)務轉交給其他單位或個人承包的一方。2.承攬方：指接受轉攬方轉來的業(yè)務并進行施工的一方。3.施工費用：指乙方為完成轉攬業(yè)務所發(fā)生的全部費用。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。5.驗收合格：指工程按照設計要求、規(guī)范標準和合同約定完成，并通過甲方組織的驗收。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加強施工組織，合理調配人力、物力，確保按期完成施工任務。2.施工質量問題：乙方應嚴格把控施工質量，對出現(xiàn)的問題及時整改，確保工程質量達到約定標準。3.支付糾紛：雙方應嚴格按照合同約定履行支付義務，如有爭議，可通過友好協(xié)商或法律途徑解決。4.保密信息泄露：乙方應加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，確保保密信息不被泄露。5.安全事故：乙方應加強安全管理，嚴格遵守施工安全規(guī)范，發(fā)生安全事故時，及時報告甲方并采取措施。五、所有應用場景：1.建筑工程中的鋼筋施工業(yè)務轉攬。2.鋼筋施工業(yè)務的分包與承包。