監(jiān)理工程師之交通工程目標控制提升訓練試卷B卷附答案

?監(jiān)理工程師之交通工程目標控制提升訓練試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、在項目的控制系統(tǒng)中，（）分系統(tǒng)貫穿于項目實施的全過程。A.組織B.程序C.手段D.信息【答案】D2、施工單位應(yīng)當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設(shè)設(shè)施驗收合格之日起（）日內(nèi)，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關(guān)部門登記。A.10B.15C.20D.30【答案】D3、下列費用中，屬于人工費的是（）。A.勞動保險費B.勞動保護費C.職工教育經(jīng)費D.流動工資津貼【答案】D4、公路工程計量規(guī)則中第300章為（）。A.路基工程的計量B.路面工程的計量C.橋梁工程的計量D.隧道工程的計量【答案】B5、直接經(jīng)濟損失1500萬元的安全事故等級是（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C6、下列關(guān)于凈現(xiàn)值的說法中，正確的是（）。A.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率B.多個方案進行經(jīng)濟評價時，不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個方案時，應(yīng)選NPV值中最小的。C.折現(xiàn)率越大，凈現(xiàn)值越大。D.凈現(xiàn)值法可適用于分析期長短不等的方案【答案】A7、對有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強度和最大力下總伸長率的實測值的規(guī)定，說法錯誤的是（）。A.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25B.鋼筋的抗壓強度實測值與屈服強度實測值的比值不應(yīng)小于1.25C.鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應(yīng)大于1.30D.鋼筋的最大力下總伸長率不應(yīng)小于9％【答案】B8、（）表現(xiàn)為黏結(jié)力較高，內(nèi)摩阻力受瀝青材料的性質(zhì)和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實、疲勞和低溫性能強。A.懸浮密實結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實結(jié)構(gòu)D.骨架懸浮結(jié)構(gòu)【答案】A9、交通運輸主管部門在15天內(nèi)未對備案的項目交工驗收報告提出異議，項目法人可開放交通進入試運營期。試運營期不得超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C10、水泥進場時，散裝水泥應(yīng)以每500t為一批，袋裝水泥應(yīng)以每（）為一批，不足500t或200t時，亦按一批計。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B11、以下屬于總監(jiān)理工程師崗位職責的是（）。A.負責組織實施安全監(jiān)理工作B.落實安全監(jiān)理各項管理制度C.參與編制施工安全監(jiān)理計劃或安全監(jiān)理實施細則D.編制并組織實施安全監(jiān)理實施細則【答案】A12、粉煤灰可用于（）。A.各級公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一級公路下路床D.二級公路的上路床【答案】A13、已知年利率12％，每月復利計息一次，則季實際利率為（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C14、下列不屬于施工單位不得租用的施工機械的是（）。A.國家明令淘汰或者禁止使用的B.不是在指定廠家購買的C.超過安全技術(shù)標準或者制造廠家規(guī)定使用年限的D.經(jīng)檢驗達不到安全技術(shù)標準規(guī)定的【答案】B15、應(yīng)采用（）以上的輪胎壓路機緊跟同步碎石封層車進行碾壓，碾壓應(yīng)在膠結(jié)料變冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】A16、下列試驗工作中不屬于監(jiān)理基本試驗工作的是（）。A.驗證試驗B.工藝試驗C.全面檢驗D.見證取樣【答案】C17、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B18、在下列施工區(qū)域，應(yīng)該按照冬期施工要求進行路基施工的是（）。A.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在0℃以下，且連續(xù)10d以上B.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在-3℃以下，且連續(xù)7d以上C.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在0℃以下，且連續(xù)7d以上D.在季節(jié)性凍土地區(qū)，晝夜平均溫度在-3℃以下，且連續(xù)10d以上【答案】D19、孔深大于（）或空氣質(zhì)量不符合要求時，孔內(nèi)作業(yè)必須采取機械強制通風措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B20、墩臺基礎(chǔ)中，當河床不穩(wěn)定，基礎(chǔ)埋置較淺，沖刷范圍較大時，可采用平面防護加固，下列不屬于加固方法的是（）。A.打梅花樁B.用鐵絲籠柔性結(jié)構(gòu)防護C.用水泥混凝土板、水泥混凝土預(yù)制塊防護D.加大截面尺寸【答案】D21、瀝青和水泥應(yīng)以（）為單位計量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A22、施工過程的基本內(nèi)容主要是（）。A.勞動過程B.自然過程C.服務(wù)過程D.工作過程【答案】A23、承包人在有延期理由的情況下，應(yīng)在發(fā)生此類事件的（）天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出延期意向通知書，并向業(yè)主遞交延期意向通知書的副本，才真正具有延期申請的資格。A.7B.14C.21D.28【答案】D24、因非施工單位的責任和風險等因素造成、施工單位依據(jù)合同規(guī)則提出延期申請并經(jīng)監(jiān)理工程師審查和建設(shè)單位批準的工期延長，稱為（）。A.工程延誤B.工程延期C.工期索賠D.工期順延【答案】B25、見證取樣是對項目現(xiàn)場工地試驗室不能試驗檢測的工程材料，在（）人員的見證下，由（）現(xiàn)場試驗人員進行取樣送樣至有檢測資質(zhì)的單位進行檢測的監(jiān)督行為。A.施工，施工單位B.監(jiān)理，監(jiān)理單位C.施工，監(jiān)理單位D.監(jiān)理，施工單位【答案】D26、下列不屬于工程項目管理目標體系特征的是（）。A.動態(tài)性B.均衡性C.層次性D.獨特性【答案】D27、當對水泥質(zhì)量有懷疑或受潮或存放時間超過（）個月時，應(yīng)重新取樣復驗，并應(yīng)按其復驗結(jié)果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B28、直接經(jīng)濟損失1500萬元的安全事故等級是（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C29、水準點復測與加密規(guī)定中，高速公路、一級公路宜加密，每（）m有一個水準點。A.300B.250C.150D.200【答案】D30、開挖掌子面距離高風險斷層（）之前，應(yīng)開始實施超前地質(zhì)鉆探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B31、在我國安全生產(chǎn)的方針中，（）是手段和基本途徑。A.“安全生產(chǎn)”B.“安全第一”C.“預(yù)防為主”D.“綜合治理”【答案】C32、動態(tài)控制應(yīng)在監(jiān)理計劃指導下進行，下列說法錯誤的是（）。A.控制是一定的主體為實現(xiàn)一定的目標而采取的一種行為B.控制的手段是檢查、分析、監(jiān)督、引導和糾正C.控制是針對被控系統(tǒng)而言的D.對工程項目的控制應(yīng)強調(diào)目的性、科學性、經(jīng)濟性【答案】D33、拱上建筑混凝土應(yīng)在封拱間隔槽混凝土強度達到設(shè)計等級的（）方可澆筑，澆筑應(yīng)按施工設(shè)計程序進行，一般由拱腳至拱頂，對稱、均衡地進行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C34、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C35、下列工作內(nèi)容中，屬于進度監(jiān)測系統(tǒng)過程的是（）。A.分析產(chǎn)生進度偏差的原因B.定期召開現(xiàn)場會議C.采取進度調(diào)整措施D.分析偏差對后續(xù)工作和總工期的影響【答案】B36、某施工單位規(guī)定，出現(xiàn)安全事故的責任人取消其當年評優(yōu)晉級的資格，這體現(xiàn)了（）原則。A.一崗雙責B.安全生產(chǎn)動態(tài)管理C.安全一票否決D.同步協(xié)調(diào)發(fā)展【答案】C37、不確定性與風險的基本分析方法主要有臨界分析、敏感性分析和（）。A.動態(tài)分析B.概率分析C.風險分析D.決策分析【答案】B38、底基層、基層的材料不包括（）。A.石灰穩(wěn)定土B.水泥穩(wěn)定土C.粉煤灰穩(wěn)定土D.級配碎石【答案】C39、下列不屬于《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范（JTGG10-2016）特有的監(jiān)理記錄的是（）。A.巡視記錄B.監(jiān)理日志C.抽檢記錄D.監(jiān)理指令單【答案】B40、公路工程施工階段監(jiān)理時間范圍是（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程開工令確定的合同工程開工之日B.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程交工驗收之日D.合同工程開工之日至工程竣工驗收之日【答案】B41、對重大風險制訂動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)或狀態(tài)，每月不少于（）次，并單獨建檔。A.1B.2C.3D.4【答案】A42、以下選項應(yīng)單獨計量的是（）。A.模板B.腳手架C.螺栓D.主筋【答案】D43、在價值工程中，對產(chǎn)品成本的分析發(fā)現(xiàn)：占產(chǎn)品總零件數(shù)（）左右的A類零部件，其成本往往占產(chǎn)品總成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A44、按照瀝青路面氣候分區(qū)的條件綜合選擇瀝青的標號，對夏季溫度高、高溫時間長的地區(qū)，宜采用（）的瀝青，也可提高一個高溫氣候分區(qū)選用瀝青等級。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A45、關(guān)于凈現(xiàn)值的說法錯誤的是（）。A.對于單個的獨立方案而言，當NPV≥0時，則認為方案是可取的B.對于多個方案，則不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個方案時，應(yīng)選NPV值中最大的C.在費用（成本）相同時，可使用凈現(xiàn)值進行比較D.折現(xiàn)率越大，其凈現(xiàn)值越小【答案】C46、結(jié)構(gòu)外露表面的模板，其撓度不應(yīng)超過1/400跨徑，結(jié)構(gòu)隱蔽表面的模板，不應(yīng)超過（）跨徑。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C47、項目資本金可以用貨幣出資，也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、資源開采權(quán)作價出資，除國家對采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定外,其比例不得超過項目資本金總額的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B48、（）是表示其物理力學性能及耐久性的一個綜合指標，所以工程實際往往把它作為檢測噴射混凝土質(zhì)量的重要指標。A.抗壓強度B.抗拉強度C.疲勞強度D.黏結(jié)強度【答案】A49、工程項目的（）是決定一個項目成功與失敗的關(guān)鍵特性。A.一次性B.目標性C.制約性D.時限性【答案】C50、下列屬于水泥進場時需進行的檢查是（）。A.產(chǎn)品合格證B.出廠檢驗報告C.進場復驗報告D.散裝倉號【答案】D51、費用監(jiān)理工作的原則不包括（）。A.遵法守規(guī)的原則B.恪守公正的原則C.堅持質(zhì)量合格的原則D.堅持費用最低的原則【答案】D52、合同解除后，因未及時退貨造成的損失由（）承擔。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.責任人【答案】D53、每批鋼絞線應(yīng)由同一批號、同一規(guī)格、同一生產(chǎn)工藝的鋼絞線組成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A54、根據(jù)《公路工程標準施工招標文件》（2018年版）第八章“工程量清單計量規(guī)則”第100章的規(guī)定，安全生產(chǎn)費按投標價的（）以總額為單位計量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B55、（）作為開展監(jiān)理工作的總目標，或稱綜合目標、終極目標、提升性目標。A.建設(shè)平安百年品質(zhì)工程B.建設(shè)高品質(zhì)工程C.建設(shè)智能化工程D.建設(shè)信息化工程【答案】A56、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其穩(wěn)定性，每（）m3抽檢一次，有變化隨時測。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D57、商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人的，下列說法正確的有（）。A.買受人可以請求解除合同B.買受人可以要求出賣人賠償損失C.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款50%的懲罰性賠償金D.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款一倍的懲罰性賠償金E.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款兩倍的懲罰性賠償金【答案】A58、關(guān)于公路工程交工程驗收施工合同段工程質(zhì)量等級評定的說法，正確的是（）。A.工程質(zhì)量評分值大于等于90分為優(yōu)質(zhì)工程B.工程質(zhì)量評分值大于等于85分為優(yōu)良工程C.工程質(zhì)量評分值大于等于80分為中等工程D.工程質(zhì)量評分值大于等于75分為合格工程【答案】D59、止水帶的搭接長度一般不小于（），焊接的縫寬一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A60、根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的修約規(guī)則，5.665，保留兩位小數(shù)為（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C多選題（共45題）1、法院在對甲與乙的離婚訴訟進行審理后，認為雙方的感情確已破裂而判決離婚，并就財產(chǎn)分割問題一并做出處理，判決生效后甲認為法院判決不公正，她可以就下列哪些事項申請再審？()A.判決涉及的財產(chǎn)分割問題B.判決準許離婚C.判決書中的筆誤D.子女的撫養(yǎng)問題【答案】AD2、路基工程常見質(zhì)量問題有（）。A.路堤沉陷B.路基邊坡塌方C.路基沿坡面滑動開裂D.特殊地質(zhì)水文情況的毀壞E.路基沉降【答案】ABCD3、當計算工期超過計劃工期時，可壓縮關(guān)鍵工作的持續(xù)時間以滿足要求。在確定縮短持續(xù)時間的關(guān)鍵工作時，宜選擇（）。A.總時差較大的工作B.有多項緊前工作的工作C.有充足備用資源的工作D.縮短持續(xù)時間所增加的費用相對較少的工作E.單位時間消耗資源量大的工作【答案】CD4、關(guān)于橋梁墩臺混凝土澆筑的說法，正確的有（）。A.插入式振動器的移位間距應(yīng)不超過振動器作用半徑的1.5倍，且插入下層混凝土中的深度宜為50～100mmB.每一振點的振搗延續(xù)時間宜為20～30sC.施工縫且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小且便于施工的部位D.施工縫宜設(shè)置成斜向面E.新澆筑混凝土的強度達到2.5MPa之前，不得使其承受行人、運輸工具、模板、支架及腳手架等荷載【答案】ABC5、符合高路堤與陡坡路堤施工質(zhì)量要求的有（）。A.高路堤路段應(yīng)優(yōu)先安排施工，宜預(yù)留2個雨季或6個月以上的沉降期B.高路堤宜采用強度高、水穩(wěn)性好的材料C.高路堤施工中應(yīng)按設(shè)計要求預(yù)留高度與寬度，并進行動態(tài)監(jiān)控D.高路堤填筑過程中應(yīng)進行沉降和穩(wěn)定性觀測E.高路堤宜每填筑3m沖擊補壓一次，或每填筑4~6m強夯補壓一次【答案】BCD6、關(guān)于特殊地域管轄，下列說法錯誤的有：A.原告就被告是民事訴訟管轄的基本原則，因此所有特殊地域管轄的法律規(guī)定都列明被告住所地是有權(quán)管轄的法院地之一B.因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄，當然，票據(jù)載明付款地是票據(jù)支付地明確存在的前提C.鐵路運輸合同糾紛由鐵路運輸法院管轄，只是涉及鐵路運輸?shù)囊话闱謾?quán)糾紛則應(yīng)由一般人民法院管轄D.債權(quán)人申請支付令的，由債務(wù)人住所地或者應(yīng)支付財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄【答案】ABCD7、橋梁附屬設(shè)施包括（）。A.伸縮縫B.支座系統(tǒng)C.橋面鋪裝D.橋跨結(jié)構(gòu)E.防撞欄桿【答案】AC8、世界銀行采購指南對合同價格的調(diào)整中，根據(jù)地方勞動力和規(guī)定的材料等基本價格與現(xiàn)行價格之差來進行調(diào)整，通常稱之為（）。A.差值法B.價差法C.指數(shù)法D.票證法E.公式法【答案】BD9、費用支付的基本原則包括（）。A.高效、迅速B.以合同為依據(jù)C.遵循規(guī)定的程序D.以工程計量為基礎(chǔ)E.準確、及時【答案】BCD10、關(guān)于環(huán)形開挖預(yù)留核心土法開挖施工說法正確的是（）。A.環(huán)形開挖，每循環(huán)進尺，V級圍巖宜不大于1榀鋼架間距B.臺階開挖高度宜為2.5～3.5mC.中下臺階每循環(huán)進尺，不得大于2榀鋼架間距D.核心土面積宜不小于斷面面積50%E.留核心土長度宜為3～5m，寬度宜為隧道開挖寬度的2/3～1/2【答案】ABCD11、關(guān)于人工挖孔樁施工要求的說法，正確的有（）。A.孔口處護筒應(yīng)與地面齊平B.挖孔樁施工應(yīng)按樁號順序依次開挖C.施工前應(yīng)制定安全專項施工方案D.井孔內(nèi)電纜應(yīng)為防水絕緣電纜，照明電壓不應(yīng)大于220VE.挖孔作業(yè)時，應(yīng)經(jīng)常檢查孔內(nèi)情況【答案】C12、流水施工中，在劃分施工段時，應(yīng)考慮的內(nèi)容包括（）。A.施工段的分界同施工對象的結(jié)構(gòu)界限（溫度縫、沉降縫和單元尺寸等）取得一致B.各施工段上所消耗的勞動量大致相等C.每段要有足夠的工作面，使工人操作方便，既有利于提高工效，又能保證施工安全D.劃分段數(shù)的多少，應(yīng)考慮機械使用效能、工人的勞動組合、材料供應(yīng)情況、施工規(guī)模大小等因素E.充分考慮環(huán)境保護的問題【答案】ABCD13、下列屬于橋梁基礎(chǔ)中淺基礎(chǔ)的是（）。A.剛性擴大基礎(chǔ)B.條形基礎(chǔ)C.鉆孔灌注樁基礎(chǔ)D.箱形基礎(chǔ)E.沉井基礎(chǔ)【答案】ABD14、作業(yè)宜選擇在交通量較小時段進行。作業(yè)前，應(yīng)做好的工作有（）。A.檢測隧道內(nèi)CO、煙霧等有害氣體的濃度及能見度是否會影響施工安全B.修復作業(yè)控制區(qū)經(jīng)劃定不得隨意變更C.檢測結(jié)構(gòu)狀況是否會影響作業(yè)安全D.檢查施工信道信號燈是否準確、明顯，施工標志設(shè)置是否規(guī)范E.對養(yǎng)護機械、臺架進行全面的安全檢查【答案】ACD15、以下屬于修筑面層材料的有（）。A.水泥混凝土B.瀝青混凝土C.瀝青碎石混合料D.礫石E.碎石【答案】ABC16、標準試驗也是現(xiàn)場質(zhì)量控制的重要手段。標準試驗包括（）。A.標準擊實試驗B.集料的級配試驗C.混合料的配合比試驗D.結(jié)構(gòu)的強度試驗E.驗證實驗【答案】ABCD17、填石路堤施工的實測項目有（）。A.施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)控制，壓實質(zhì)量可采用沉降差指標進行檢測B.施工過程中每一壓實層，應(yīng)采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數(shù)控制，壓實質(zhì)量不可采用沉降差指標進行檢測C.施工過程中，每填高2m宜檢測路基中線和寬度D.施工過程中，每填高3m宜檢測路基中線和寬度E.施工過程中，每填高5m宜檢測路基中線和寬度【答案】AD18、下列屬于無機結(jié)合料穩(wěn)定材料組成設(shè)計流程的是（）。A.原材料試驗B.目標配合比設(shè)計C.生產(chǎn)配合比設(shè)計D.施工參數(shù)確定E.試驗室配合比設(shè)計【答案】ABCD19、張某與李某因買賣合同糾紛，經(jīng)某區(qū)人民法院審理作出一審判決。李某不服，向市中級人民法院上訴。該市中級人民法院經(jīng)審理作出維持原判的終審判決。兩年后，市檢察院在檢查工作中發(fā)現(xiàn)某區(qū)人民法院的一審判決中認定事實的主要證據(jù)不足，于是決定提出抗訴。關(guān)于本案的敘述，正確的有：A.檢察院依審判監(jiān)督程序提出抗訴無期限的限制，故本案中檢察院可以在兩年后提出抗訴B.本案應(yīng)由市檢察院向某區(qū)人民法院提出抗訴C.本案應(yīng)由市檢察院向某市中級人民法院提出抗訴D.本案應(yīng)由市檢察院提請省檢察院向某市中級人民法院提出抗訴【答案】AD20、關(guān)于填隙碎石施工的說法，正確的是（）。A.單層填隙碎石的壓實厚度宜為公稱最大粒徑的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基層時，集料的公稱最大粒徑應(yīng)不大于53mm；用作底基層時，應(yīng)不大63mmC.用作基層時集料的壓碎值應(yīng)不大于26%，用作底基層時應(yīng)不大于30%D.填隙料應(yīng)干燥E.宜采用輪胎壓路機碾壓，碾壓后表面集料的空隙應(yīng)填滿，但表面應(yīng)看得見集料【答案】ABCD21、人民法院作出的除權(quán)判決，其效力有：()A.確認票據(jù)權(quán)利的效力B.宣告票據(jù)無效的效力C.作為支付憑證的效力D.強制執(zhí)行的效力【答案】BC22、法院在對甲與乙的離婚訴訟進行審理后，認為雙方的感情確已破裂而判決離婚，并就財產(chǎn)分割問題一并做出處理，判決生效后甲認為法院判決不公正，她可以就下列哪些事項申請再審？()A.判決涉及的財產(chǎn)分割問題B.判決準許離婚C.判決書中的筆誤D.子女的撫養(yǎng)問題【答案】AD23、下列屬于施工過程的組織原則的是（）。A.施工過程的均衡性B.施工過程的協(xié)調(diào)性C.施工過程的獨立性D.施工過程的經(jīng)濟性E.施工過程的差異性【答案】ABD24、對于橋梁工程混凝土配合比設(shè)計，對有抗?jié)B性要求的混凝土的說法正確的有（）。A.粗集料宜選用連續(xù)級配，其最大粒徑不宜大于37.5mmB.膠凝材料總量不宜小于320kg/m3，砂率宜為35%～45%C.摻引氣劑的抗?jié)B混凝土，應(yīng)做含氣量試驗，其含氣量宜控制在3%～5%之間。D.試配時要求的抗?jié)B水壓值應(yīng)比設(shè)計值提高0.3MPaE.混凝土抗?jié)B性試驗方法應(yīng)符合現(xiàn)行《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程》（JTG3420）的規(guī)定【答案】BC25、按照使用的材料不同劃分，水泥混凝土路面可分為（）。A.普通水泥混凝土面層B.鋼筋混凝土面層C.連續(xù)配筋混凝土面層D.鋼纖維混凝土面層E.預(yù)制混凝土塊的砌塊型路面【答案】ABCD26、對混凝土的配合比重新進行配合比設(shè)計的情況包括（）。A.對混凝土性能指標有特殊要求時B.觀密度實測值與計算值之差的絕對值不超過計算值的2%時C.水泥、外加劑或礦物摻合料品種、質(zhì)量有顯著變化時D.該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時E.該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷三個月以上時【答案】ACD27、中國人甲（男）與中國人乙（女）于1980年結(jié)婚。1985年，甲、乙先后赴德國留學，后雙方分居。1994年甲在德國法院提起離婚訴訟。1995年德國法院判決解除甲、乙之間的婚姻關(guān)系。甲回國后向我國法院申請，要求承認德國法院的判決。下列選項哪些可以作為承認德國法院判決效力的條件？A.德國與我國存在此方面的條約關(guān)系或有互惠關(guān)系B.承認德國判決不損害我國的主權(quán)、國家安全和社會公共利益C.判決已發(fā)生法律效力D.判決必須是關(guān)于民商事爭議的判決【答案】ABCD28、關(guān)于瀝青路面試驗路段的說法正確的有（）。A.在工程開工前14d，施工單位應(yīng)在監(jiān)理工程師批準的現(xiàn)場并在監(jiān)理工程師的監(jiān)督下，鋪筑一段長約100－200m（單幅）的試驗路段B.熱拌熱鋪瀝青混合料路面試驗段包括試拌、試鋪兩個階段C.瀝青混合料壓實12h以后，應(yīng)對其厚度、密實度進行抽樣試驗D.試驗段鋪筑應(yīng)由有關(guān)各方共同參加，及時商定有關(guān)事項，明確試驗結(jié)論E.經(jīng)監(jiān)理工程師批準的試驗路應(yīng)成為參考對象，正式工程應(yīng)按參考對象的方法進行施工?！敬鸢浮緼BCD29、關(guān)于熱拌瀝青混合料拌和的說法正確的有（）。A.粗、細集料應(yīng)分類堆放和供料，取自不同料源的集料應(yīng)分開堆放B.拌和應(yīng)將集料包括礦粉充分地烘干C.過度加熱的混合料應(yīng)廢棄D.瀝青的加熱溫度、石料加熱溫度、混合料的出廠溫度、運到施工現(xiàn)場的溫度均應(yīng)滿足規(guī)范要求E.每個料源的材料應(yīng)進行抽樣試驗，檢驗合格后方可使用【答案】ABCD30、關(guān)于路基施工要點的說法，正確的有（）。A.填石路堤應(yīng)分層填筑壓實B.填土路基同一層路基應(yīng)采用同一種填料，不得混合填筑C.填筑前，應(yīng)妥善處理井穴、樹根等D.填石路堤的壓實機械宜選用自重不小于8t的振動壓路機E.填石路堤的壓實質(zhì)量可以用孔隙率指標進行檢測【答案】ABC31、下列屬于項目建設(shè)單位的應(yīng)急管理職責有（）。A.編制本單位應(yīng)急預(yù)案B.編制本單位應(yīng)急工作資金預(yù)算草案C.為項目施工單位提供預(yù)測信息D.審批施工單位報送的安全專項施工方案E.對項目施工單位的應(yīng)急工作進行日常監(jiān)督檢查【答案】ABC32、隧道的通風方式有自然通風和強制機械通風兩種，（）可以采用自然通風。A.隧道長度小于400mB.獨頭掘進長度小于200mC.主風流不順暢D.主風流改向E.風速不符合規(guī)定【答案】AB33、突起路標的施工質(zhì)量監(jiān)理要點包括（）。A.放樣定位應(yīng)準確B.突起路標反射體應(yīng)背對行車方向安裝C.施工前，路面應(yīng)清潔、干燥D.路標和路面黏結(jié)后可用橡皮錘敲擊突起路標上表面【答案】ACD34、下列屬于無機結(jié)合料穩(wěn)定材料組成設(shè)計流程的是（）。A.原材料試驗B.目標配合比設(shè)計C.生產(chǎn)配合比設(shè)計D.施工參數(shù)確定E.試驗室配合比設(shè)計【答案】ABCD35、挖方珞基施工應(yīng)符合的規(guī)定有（）。A.對于挖方邊坡，不宜一次挖到設(shè)計坡面B.應(yīng)預(yù)留一定厚度的覆蓋層，待雨期過后再修整至設(shè)計坡面C.在兩側(cè)挖好臨時排水溝，待雨期過后再施工D.雨期開挖巖石路基，宜豎向設(shè)置炮眼E.當挖至路床頂面以上200～500mm時應(yīng)停止開挖【答案】ABC36、下列關(guān)于路面基層施工交通管制說法正確的有（）。A.正式施工前宜建好施工便道B.對高速公路和一級公路，無施工便道時不應(yīng)施工C.無機結(jié)合料穩(wěn)定材料養(yǎng)護期間，小型車輛和灑水車的行駛速度應(yīng)小于30km/hD.級配碎石、級配礫石基層未做透層瀝青或鋪設(shè)封層前，可開放部分交通E.無法安排施工便道而需要車輛通行時，應(yīng)合理安排施工工序，保障7～15d的養(yǎng)護期【答案】AB37、以下各選項，其中說法不正確的是：A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務(wù)人不履行義務(wù)，屆時可申請強制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務(wù)。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務(wù)為由，可以向李某住所地人民法院申請執(zhí)行該協(xié)議B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結(jié)，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服