工程承包協議范本

工程承包協議范本合同編號：__________地址：聯系電話：地址：聯系電話：鑒于委托方具備項目建設的需要，經委托方審查，乙方具備承攬該項目的資質和能力，雙方本著平等互利的原則，就委托方的項目工程承包給乙方，經友好協商，達成如下協議：一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________1.6工程進度要求：__________二、承包范圍及內容2.1乙方負責本工程的設計、施工、設備安裝、調試、培訓、驗收等全部工作。2.2乙方應按照委托方的要求，提供合格的工程成果，并承擔相應的質量保證責任。2.3乙方應按照合同約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。三、合同價格及支付方式3.1雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2乙方在合同簽訂后，向委托方提交工程進度款申請，委托方按工程進度的實際完成情況支付相應的進度款。3.3工程驗收合格后，委托方向乙方支付合同尾款。四、工程質量及驗收4.1乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范進行設計和施工，確保工程質量。4.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收，驗收不合格的，乙方應按委托方的要求進行整改，直至達到驗收標準。4.3委托方應組織相關單位對工程進行驗收，乙方應予以配合。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程的，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，違約金為合同總價的__________%。5.2委托方未按照約定支付進度款的，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為應支付進度款的__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同款項結清之日終止。7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.工程進度計劃表4.工程驗收標準和方法5.乙方資質證明文件6.合同履行過程中產生的相關往來函件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.委托方未按照約定支付進度款，視為違約。3.工程驗收不合格，乙方未按約定整改或整改后仍不合格，視為違約。4.雙方未按照合同約定履行其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指具有項目工程建設需要并委托乙方承攬工程的一方。2.承包方：指承攬委托方工程并按照約定完成設計、施工等工作的乙方。3.工程驗收：指委托方組織相關單位對乙方完成工程的質量、安全、進度等方面進行檢查、評估的過程。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前與委托方溝通，制定合理的進度計劃，確保工程按時完成。如因特殊情況導致延誤，乙方應立即通知委托方，并采取措施減少延誤影響。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范進行設計和施工，確保工程質量。如發(fā)生質量問題，乙方應負責整改，并承擔相應的賠償責任。3.支付糾紛：雙方應嚴格按照合同約定的付款條款履行義務。如發(fā)生支付糾紛，應及時溝通協商，達成一致意見。4.合同履行過程中產生的爭議：雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類工程建設項目的承包和施工。2.適用于委托方需要專業(yè)團隊完成特定工程設計