抹灰項(xiàng)目承攬合同條款（2024版）

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

抹灰項(xiàng)目承攬合同條款（2024版）本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3抹灰項(xiàng)目2.合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍2.2委托方的工作范圍3.合同價(jià)格及支付方式3.1合同價(jià)格3.2支付方式3.3價(jià)格調(diào)整4.工期及進(jìn)度4.1工期約定4.2進(jìn)度計(jì)劃5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2驗(yàn)收程序6.材料及設(shè)備6.1承攬方提供的材料及設(shè)備6.2委托方提供的材料及設(shè)備7.安全及環(huán)保7.1安全責(zé)任7.2環(huán)保要求8.變更及解除合同8.1變更程序8.2解除合同的條件9.違約責(zé)任9.1承攬方的違約責(zé)任9.2委托方的違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2適用法律11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限12.合同的生效、變更和終止12.1合同的生效條件12.2合同的變更程序12.3合同的終止條件13.其他條款13.1不可抗力13.2通知和送達(dá)13.3合同的副本14.附件14.1抹灰項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃14.2材料及設(shè)備清單14.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法第一部分：合同如下：1.合同主體及定義1.1承攬方1.1.1本合同承攬方為：（承攬方全稱），具有合法的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)的行業(yè)資質(zhì)。1.1.2承攬方的法定代表人為：（法定代表人的姓名），身份證號(hào)碼為：（身份證號(hào)碼）。1.2委托方1.2.1本合同委托方為：（委托方全稱），具有合法的營業(yè)執(zhí)照或其他合法身份證明。1.2.2委托方的法定代表人為：（法定代表人的姓名），身份證號(hào)碼為：（身份證號(hào)碼）。1.3抹灰項(xiàng)目1.3.1抹灰項(xiàng)目指的是：（項(xiàng)目具體描述），包括但不限于墻體、天花板等表面的抹灰工作。1.3.2抹灰項(xiàng)目的施工地點(diǎn)為：（施工地點(diǎn)）。2.合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍2.1.1承攬方應(yīng)按照本合同的約定，完成抹灰項(xiàng)目的施工。2.1.2承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)抹灰項(xiàng)目的施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案制定、施工人員配備、材料采購等工作。2.2委托方的工作范圍2.2.1委托方應(yīng)按照本合同的約定，向承攬方支付合同價(jià)款。2.2.2委托方應(yīng)負(fù)責(zé)提供施工所需的水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施。3.合同價(jià)格及支付方式3.1合同價(jià)格3.1.1本合同的抹灰項(xiàng)目施工費(fèi)用為：（合同總價(jià)），大寫：（合同總價(jià)大寫）。3.1.2合同價(jià)格不包括：（除外費(fèi)用），包括但不限于：（除外費(fèi)用具體描述）。3.2支付方式3.2.1委托方應(yīng)在本合同簽訂后：（支付時(shí)間）內(nèi)，向承攬方支付合同價(jià)款的：（支付比例）。3.2.2剩余的合同價(jià)款，將在抹灰項(xiàng)目施工完成后，按照：（支付條件），向承攬方支付。3.3價(jià)格調(diào)整3.3.1在本合同執(zhí)行過程中，如遇：（價(jià)格調(diào)整條件），雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。4.工期及進(jìn)度4.1工期約定4.1.1本抹灰項(xiàng)目的施工期限為：（工期天數(shù)），自：（開工日期）起算。4.1.2工期如有延誤，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2進(jìn)度計(jì)劃4.2.1承攬方應(yīng)按照：（進(jìn)度計(jì)劃），完成抹灰項(xiàng)目的施工。5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1.1抹灰項(xiàng)目的質(zhì)量應(yīng)符合：（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），包括但不限于：（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)具體描述）。5.1.2承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，如抹灰項(xiàng)目存在質(zhì)量問題，應(yīng)在：（質(zhì)量問題處理時(shí)間）內(nèi)予以修復(fù)。5.2驗(yàn)收程序5.2.1抹灰項(xiàng)目施工完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收。5.2.2驗(yàn)收不合格的，承攬方應(yīng)按照：（驗(yàn)收不合格的處理方式），進(jìn)行整改。6.材料及設(shè)備6.1承攬方提供的材料及設(shè)備6.1.1承攬方應(yīng)按照本合同的約定，提供：（材料及設(shè)備名稱），并保證其質(zhì)量。6.1.2承攬方應(yīng)對(duì)提供的材料及設(shè)備承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任。6.2委托方提供的材料及設(shè)備6.2.1委托方應(yīng)按照本合同的約定，提供：（材料及設(shè)備名稱），并保證其質(zhì)量。6.2.2委托方應(yīng)對(duì)提供的材料及設(shè)備承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任。8.變更及解除合同8.1變更程序8.1.1任何一方如需變更本合同的條款，應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.1.2變更后的合同條款，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后生效。8.2解除合同的條件8.2.1在合同履行過程中，如一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同。8.2.2解除合同應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后生效。9.違約責(zé)任9.1承攬方的違約責(zé)任9.1.1承攬方未按照合同約定完成工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.1.2承攬方提供的材料及設(shè)備不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2委托方的違約責(zé)任9.2.1委托方未按照合同約定支付價(jià)款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.2委托方未按照合同約定提供施工條件或材料的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2適用法律10.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方在合同履行過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。11.1.2保密信息不包括：（保密信息排除事項(xiàng)）。11.2保密期限11.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后：（保密期限）內(nèi)有效。12.合同的生效、變更和終止12.1合同的生效條件12.1.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。12.1.2本合同的生效不代表雙方權(quán)利義務(wù)的履行完畢，而是對(duì)雙方的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行約定。12.2合同的變更程序12.2.1合同的變更應(yīng)當(dāng)書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字或者蓋章確認(rèn)后生效。12.2.2變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.3合同的終止條件12.3.1合同履行完畢，雙方的權(quán)利義務(wù)終止。12.3.2雙方協(xié)商一致解除合同，并書面通知對(duì)方。13.其他條款13.1不可抗力13.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或者部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取必要措施減輕損失。13.1.2不可抗力事件包括：（不可抗力事件的具體描述）。13.2通知和送達(dá)13.2.1雙方之間的通知和文件送達(dá)，應(yīng)以書面形式進(jìn)行。13.2.2通知和文件送達(dá)地址為：（雙方指定的地址）。13.3合同的副本13.3.1雙方各執(zhí)本合同正本一份，具有同等法律效力。13.3.2本合同的副本：（副本份數(shù)）份，均具有同等法律效力。14.附件14.1抹灰項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃14.1.1附件中應(yīng)包括：（抹灰項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃的內(nèi)容）。14.2材料及設(shè)備清單14.2.1附件中應(yīng)包括：（材料及設(shè)備清單的內(nèi)容）。14.2.2清單中的材料及設(shè)備應(yīng)符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。14.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法14.3.1附件中應(yīng)包括：（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法）。14.3.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：抹灰項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃1.抹灰施工的具體方案和設(shè)計(jì)圖紙2.施工工藝流程和施工方法3.施工進(jìn)度計(jì)劃和時(shí)間表4.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求附件二：材料及設(shè)備清單1.抹灰施工所需的各種材料和設(shè)備清單2.材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量3.設(shè)備的生產(chǎn)廠家、型號(hào)和性能參數(shù)4.材料的質(zhì)量和環(huán)保要求附件三：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法1.抹灰施工的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法2.驗(yàn)收程序和流程3.驗(yàn)收不合格的處理方式和方法4.驗(yàn)收的工具和設(shè)備要求說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方未按照合同約定完成施工工作，導(dǎo)致工期延誤。2.承攬方提供的材料及設(shè)備不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.委托方未按照合同約定支付價(jià)款，導(dǎo)致施工無法順利進(jìn)行。4.委托方未按照合同約定提供施工條件或材料，導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照合同約定的違約責(zé)任條款進(jìn)行認(rèn)定。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的對(duì)方損失的責(zé)任。3.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約金或賠償責(zé)任。示例說明：如果承攬方未按照合同約定完成施工工作，導(dǎo)致工期延誤，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金或賠償因工期延誤導(dǎo)致的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同主體：指本合同中的承攬方和委托方，分別為具有合法營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的雙方。2.合同價(jià)款：指雙方約定的抹灰項(xiàng)目施工費(fèi)用，包括工程款、材料款和設(shè)備款等。3.工期：指雙方約定的抹灰項(xiàng)目施工完成的時(shí)間期限。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指雙方約定的抹灰項(xiàng)目的質(zhì)量要求，包括外觀質(zhì)量、平整度、垂直度等。5.違約金：