2024版房屋建設(shè)腳手架承攬合同書

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024版房屋建設(shè)腳手架承攬合同書本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3腳手架承攬的定義第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程期限第三條腳手架施工內(nèi)容3.1腳手架的搭設(shè)3.2腳手架的拆除3.3腳手架的維護與檢查第四條質(zhì)量與安全要求4.1腳手架的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2腳手架的安全要求4.3乙方應(yīng)采取的安全防護措施第五條合同價格與支付方式5.1腳手架承攬合同總價5.2支付方式5.3支付時間第六條工期延誤6.1工期延誤的責(zé)任6.2工期延誤的賠償?shù)谄邨l材料供應(yīng)7.1腳手架材料的供應(yīng)7.2材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.3材料損耗責(zé)任第八條技術(shù)交底與培訓(xùn)8.1技術(shù)交底會8.2乙方技術(shù)人員培訓(xùn)第九條違約責(zé)任9.1甲方違約責(zé)任9.2乙方違約責(zé)任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄法院第十一條合同的變更與解除11.1合同變更的條件11.2合同解除的條件第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約保密條款第十三條不可抗力13.1不可抗力的定義13.2不可抗力的后果第十四條合同的生效、終止與解除14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同解除條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱：×××腳手架工程有限公司地址：××省××市××區(qū)××路××號1.3腳手架承攬：指乙方根據(jù)甲方的要求，為甲方提供房屋建設(shè)過程中所需的腳手架搭設(shè)、拆除、維護與檢查等服務(wù)。第二條工程概況2.1工程名稱：×××房屋建設(shè)項目2.2工程地點：××省××市××區(qū)××路××號2.3工程規(guī)模：根據(jù)工程設(shè)計圖紙及實際施工需求確定2.4工程期限：根據(jù)工程實際情況確定，以甲方與乙方簽訂的工程進度計劃為準(zhǔn)。第三條腳手架施工內(nèi)容3.1腳手架的搭設(shè)根據(jù)甲方提供的工程設(shè)計圖紙及實際施工需求，乙方負(fù)責(zé)腳手架的搭設(shè)，并確保腳手架結(jié)構(gòu)安全、穩(wěn)定、可靠。3.2腳手架的拆除在腳手架使用完畢后，乙方負(fù)責(zé)按照規(guī)定的程序和方法進行腳手架的拆除，并清理施工現(xiàn)場。3.3腳手架的維護與檢查第四條質(zhì)量與安全要求4.1腳手架的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)腳手架的搭設(shè)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并滿足甲方施工需求。4.2腳手架的安全要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行腳手架的搭設(shè)、拆除和維護，并確保腳手架在施工過程中的安全。4.3乙方應(yīng)采取的安全防護措施乙方應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況，采取相應(yīng)的安全防護措施，防止施工過程中發(fā)生安全事故。第五條合同價格與支付方式5.1腳手架承攬合同總價腳手架承攬合同總價根據(jù)工程實際情況確定，具體金額詳見附件。5.2支付方式甲方采用分期支付的方式向乙方支付合同款項。具體支付時間及金額詳見附件。5.3支付時間甲方應(yīng)按照附件約定的時間向乙方支付合同款項。第六條工期延誤6.1工期延誤的責(zé)任乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成腳手架施工。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2工期延誤的賠償因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。具體金額詳見附件。第八條材料供應(yīng)8.1腳手架材料的供應(yīng)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)腳手架材料的采購、運輸和保管。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。8.2材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)腳手架材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并經(jīng)甲方驗收合格后方可使用。8.3材料損耗責(zé)任因施工需要導(dǎo)致的材料合理損耗，由乙方承擔(dān)。非正常損耗或損壞，損耗責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。第九條技術(shù)交底與培訓(xùn)9.1技術(shù)交底會乙方應(yīng)在施工前組織技術(shù)交底會，向甲方及施工人員詳細(xì)介紹腳手架施工方案、安全措施等內(nèi)容。9.2乙方技術(shù)人員培訓(xùn)乙方應(yīng)對甲方指定的施工人員進行腳手架施工技術(shù)培訓(xùn)，確保施工人員掌握腳手架施工要領(lǐng)和安全注意事項。第十條違約責(zé)任10.1甲方違約責(zé)任甲方未按約定時間支付合同款項的，應(yīng)向乙方支付違約金。具體金額詳見附件。10.2乙方違約責(zé)任乙方未按約定工期完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金。具體金額詳見附件。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更的條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除的條件合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應(yīng)予以保密。12.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起兩年。12.3違約保密條款違反保密條款的，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。具體金額詳見附件。第十三條不可抗力13.1不可抗力的定義不可抗力指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。13.2不可抗力的后果因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。第十四條合同的生效、終止與解除14.1合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同終止條件合同終止條件詳見合同終止條款。14.3合同解除條件合同解除條件詳見合同解除條款。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：腳手架施工方案詳細(xì)描述腳手架的搭設(shè)、拆除、維護與檢查的具體步驟、方法和要求。附件二：腳手架材料清單列明所需腳手架材料的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件三：付款計劃詳細(xì)列出合同款項的支付時間、金額和付款方式。附件四：違約金計算公式提供違約金的計算公式和計算依據(jù)。附件五：保密協(xié)議詳細(xì)描述雙方在合同履行過程中應(yīng)保密的信息范圍、保密期限和違約責(zé)任。附件六：不可抗力事件確認(rèn)書確認(rèn)雙方在合同履行過程中遇到不可抗力事件的處理方式和后果。附件七：合同終止和解除條件詳細(xì)列出合同終止和解除的條件及相應(yīng)的處理方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定時間支付合同款項。2.乙方未按約定工期完成施工。3.乙方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.乙方未按照合同約定履行保密義務(wù)。5.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行。責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付合同款項的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式詳見附件四。示例：甲方未按約定時間支付首期款項，應(yīng)向乙方支付違約金10,000元。2.乙方未按約定工期完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件四。示例：乙方未按約定工期完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金20,000元。3.乙方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或修復(fù)，并支付相應(yīng)費用。示例：乙方提供的腳手架材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換，并承擔(dān)更換材料的費用。4.乙方未按照合同約定履行保密義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件四。示例：乙方未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方商業(yè)秘密泄露，乙方應(yīng)向甲方支付違約金30,000元。5.不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行的，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。示例：由于自然災(zāi)害導(dǎo)致腳手架施工無法進行，甲方和乙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.違約金：