2024年版工程建設(shè)項目總承包合同標準格式

2024年版工程建設(shè)項目總承包合同標準格式本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3工程1.4總承包合同2.合同標的及范圍2.1工程建設(shè)項目2.2總承包范圍2.3工程量及工程內(nèi)容3.合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式4.合同履行4.1施工期限4.2工程質(zhì)量4.3工程安全4.4變更管理5.合同權(quán)利義務(wù)5.1發(fā)包人權(quán)利義務(wù)5.2承包人權(quán)利義務(wù)6.違約責任6.1發(fā)包人違約6.2承包人違約7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律途徑8.合同的生效、變更和終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責任10.知識產(chǎn)權(quán)保護10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.2知識產(chǎn)權(quán)保護措施11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力責任12.合同的附件12.1附件目錄12.2附件內(nèi)容13.合同的簽署和備案13.1簽署程序13.2備案程序14.合同的適用法律和爭議解決14.1適用法律14.2爭議解決方式第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人發(fā)包人是指根據(jù)本合同協(xié)議，委托承包人進行工程建設(shè)項目總承包的法人或其他組織。1.2承包人承包人是指根據(jù)本合同協(xié)議，承擔工程建設(shè)項目總承包的法人或其他組織。1.3工程工程是指根據(jù)本合同協(xié)議，承包人負責建設(shè)的項目，包括工程設(shè)計、采購、施工、試運行等。1.4總承包合同總承包合同是指發(fā)包人與承包人簽訂的，明確雙方在工程建設(shè)項目的權(quán)利、義務(wù)和責任等方面的協(xié)議。第二條合同標的及范圍2.1工程建設(shè)項目工程建設(shè)項目包括所有工程設(shè)計、采購、施工、試運行等工作。2.2總承包范圍總承包范圍包括工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等全部工作。2.3工程量及工程內(nèi)容工程量及工程內(nèi)容詳見附件一：工程量清單和工程內(nèi)容描述。第三條合同價格3.1合同總價合同總價為本合同協(xié)議書中約定的工程建設(shè)項目完成后的總價。3.2價格調(diào)整價格調(diào)整按照本合同協(xié)議書中約定的價格調(diào)整條款執(zhí)行。3.3支付方式支付方式按照本合同協(xié)議書中約定的支付條款執(zhí)行。第四條合同履行4.1施工期限施工期限為本合同協(xié)議書中約定的工程建設(shè)項目完成的時間。4.2工程質(zhì)量工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準和規(guī)范，并滿足發(fā)包人的要求。4.3工程安全承包人應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和標準，確保工程建設(shè)項目的安全生產(chǎn)。4.4變更管理變更管理按照本合同協(xié)議書中約定的變更條款執(zhí)行。第五條合同權(quán)利義務(wù)5.1發(fā)包人權(quán)利義務(wù)發(fā)包人應(yīng)按照本合同協(xié)議書的約定，履行合同義務(wù)，支付合同價款，并保障承包人的合法權(quán)益。5.2承包人權(quán)利義務(wù)承包人應(yīng)按照本合同協(xié)議書的約定，完成工程建設(shè)項目的總承包工作，并保證工程質(zhì)量、安全和進度。第六條違約責任6.1發(fā)包人違約發(fā)包人違約應(yīng)承擔違約責任，具體違約責任按照本合同協(xié)議書中約定的違約責任條款執(zhí)行。6.2承包人違約承包人違約應(yīng)承擔違約責任，具體違約責任按照本合同協(xié)議書中約定的違約責任條款執(zhí)行。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。7.2調(diào)解解決協(xié)商不成的，可以申請第三方調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。7.3仲裁解決調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向約定的仲裁委員會申請仲裁。7.4法律途徑如雙方約定仲裁，則仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有法律約束力。如雙方未約定仲裁，則任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更和終止8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.3合同終止合同終止的情形及處理方式詳見附件二：合同終止條款。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。9.2保密期限保密期限為本合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年。9.3違約責任違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十條知識產(chǎn)權(quán)保護10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬工程建設(shè)項目中的知識產(chǎn)權(quán)歸發(fā)包人和承包人共同所有。10.2知識產(chǎn)權(quán)保護措施雙方應(yīng)共同采取措施，保護工程建設(shè)項目中的知識產(chǎn)權(quán)。第十一條不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然災(zāi)害、社會事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。11.2不可抗力后果因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔責任。11.3不可抗力責任雙方應(yīng)立即協(xié)商，采取措施減輕損失，并根據(jù)實際情況調(diào)整合同履行計劃。第十二條合同的附件12.1附件目錄附件目錄詳見附件三：附件目錄。12.2附件內(nèi)容附件內(nèi)容詳見附件三：附件內(nèi)容。第十三條合同的簽署和備案13.1簽署程序合同簽署應(yīng)由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章。13.2備案程序合同簽署后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求進行備案。第十四條合同的適用法律和爭議解決14.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2爭議解決方式如雙方約定仲裁，則仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有法律約束力。如雙方未約定仲裁，則任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單和工程內(nèi)容描述詳細列出工程項目的所有工程量清單和工程內(nèi)容描述，包括工程項目的名稱、數(shù)量、單位、工程內(nèi)容等。附件二：合同終止條款詳細說明合同終止的條件、程序和處理方式，包括因發(fā)包人違約、承包人違約、不可抗力等原因?qū)е潞贤K止的具體情形和責任劃分。附件三：附件目錄和附件內(nèi)容附件三包含附件的目錄和附件內(nèi)容的詳細說明，明確每個附件的內(nèi)容、形式和要求。說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)包人違約行為及責任認定：未按照合同約定支付合同價款；未按照合同約定提供施工場地、施工條件等；違反合同約定的其他義務(wù)。示例：如果發(fā)包人未按照合同約定支付合同價款，承包人有權(quán)暫停施工，并要求發(fā)包人支付逾期付款的違約金。2.承包人違約行為及責任認定：未按照合同約定完成工程；工程質(zhì)量不符合合同約定；工程安全不符合合同約定；違反合同約定的其他義務(wù)。示例：如果承包人未按照合同約定完成工程，發(fā)包人有權(quán)要求承包人支付逾期完成工程的違約金，并要求承包人按照合同約定完成工程。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)包人：指根據(jù)合同協(xié)議，委托承包人進行工程建設(shè)項目總承包的法人或其他組織。2.承包人：指根據(jù)合同協(xié)議，承擔工程建設(shè)項目總承包的法人或其他組織。3.工程：指根據(jù)合同協(xié)議，承包人負責建設(shè)的項目，包括工程設(shè)計、采購、施工、試運行等。4.總承包合同：指發(fā)包人與承包人簽訂的，明確雙方在工程建設(shè)項目的權(quán)利、義務(wù)和責任等方面的協(xié)議。5.合同總價：為本合同協(xié)議書中約定的工程建設(shè)項目完成后的總價。6.價格調(diào)整：價格調(diào)整按照本合同協(xié)議書中約定的價格調(diào)整條款執(zhí)行。7.支付方式：支付方式按照本合同協(xié)議書中約定的支付條款執(zhí)行。8.施工期限：施工期限為本合同協(xié)議書中約定的工程建設(shè)項目完成的時間。9.工程質(zhì)量：工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準和規(guī)范，并滿足發(fā)包人的要求。10.工程安全