2024年度重鋼結(jié)構(gòu)建筑項目承攬合同

2024年度重型鋼結(jié)構(gòu)建筑項目承攬合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3重型鋼結(jié)構(gòu)建筑定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程時間安排第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求4.1材料質(zhì)量4.2施工質(zhì)量4.3驗收標(biāo)準(zhǔn)第五條工期延誤5.1延誤責(zé)任5.2延誤處罰第六條變更與調(diào)整6.1變更程序6.2價格調(diào)整第七條保險及責(zé)任7.1承攬方保險7.2委托方保險7.3責(zé)任分配第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.2委托方違約第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條其他條款14.1合同附件14.2補充協(xié)議14.3合同解除第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3重型鋼結(jié)構(gòu)建筑定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1工程概述（1）重型鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計；（2）材料采購；（3）加工制作；（4）運輸；（5）安裝；（6）調(diào)試；（7）驗收；（8）質(zhì)保期服務(wù)。2.2工程地點本項目位于____________（具體地址），包括但不限于____________（具體范圍）。2.3工程時間安排本項目的工程進(jìn)度計劃如下：（1）設(shè)計階段：自合同簽訂之日起至設(shè)計完成之日止；（2）采購階段：自設(shè)計完成之日起至材料到貨之日止；（3）加工制作階段：自材料到貨之日起至加工制作完成之日止；（4）運輸階段：自加工制作完成之日起至貨物送達(dá)目的地之日止；（5）安裝調(diào)試階段：自貨物送達(dá)目的地之日起至驗收合格之日止；（6）驗收階段：自安裝調(diào)試完畢之日起至驗收合格之日止；（7）質(zhì)保期：自驗收合格之日起至質(zhì)保期滿之日止。第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式（1）按工程進(jìn)度分階段支付；（2）固定總價支付；（3）其他方式：____________________________。3.3支付時間表合同支付時間表如下：（1）設(shè)計階段付款：人民幣____________元，自合同簽訂之日起____________日內(nèi)支付；（2）采購階段付款：人民幣____________元，自材料到貨之日起____________日內(nèi)支付；（3）加工制作階段付款：人民幣____________元，自加工制作完成之日起____________日內(nèi)支付；（4）運輸階段付款：人民幣____________元，自貨物送達(dá)目的地之日起____________日內(nèi)支付；（5）安裝調(diào)試階段付款：人民幣____________元，自安裝調(diào)試完畢之日起____________日內(nèi)支付；（6）驗收階段付款：人民幣____________元，自驗收合格之日起____________日內(nèi)支付；（7）質(zhì)保期付款：人民幣____________元，自驗收合格之日起每滿____________個月支付一次，共計支付____________次。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求4.1材料質(zhì)量（1）材質(zhì)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（2）性能應(yīng)滿足設(shè)計要求；（3）外觀應(yīng)滿足美觀、整潔的要求；（4）其他要求：____________________________。4.2施工質(zhì)量（1）結(jié)構(gòu)安全；（2）功能完善；（3）耐久性；（4）其他要求：____________________________。4.3驗收標(biāo)準(zhǔn)（1）國家相關(guān)法律法規(guī)；（2）設(shè)計文件及技術(shù)要求；（3）施工及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（4）其他要求：____________________________。第五條工期延誤5.1延誤責(zé)任（1）如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）如因委托方原因?qū)е鹿て谘诱`，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2延誤處罰（1）如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約（1）承攬方未按照合同約定完成工作的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；（2）承攬方提供的材料、產(chǎn)品或服務(wù)不符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)、更換或退還相應(yīng)款項；（3）承攬方違反合同約定導(dǎo)致委托方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2委托方違約（1）委托方未按照合同約定支付款項的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；（2）委托方未按照合同約定提供工作條件的，應(yīng)負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）委托方違反合同約定導(dǎo)致承攬方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式本合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院解決。9.2爭議解決地點本合同爭議的解決地點為合同簽訂地。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。10.2合同變更程序合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議，作為本合同的附件。10.3合同終止條件（1）合同有效期屆滿，雙方未續(xù)簽；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。12.2不可抗力后果如因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。根據(jù)不可抗力事件的影響，雙方協(xié)商決定是否終止或變更合同。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決如本合同的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定重新解釋或調(diào)整，但不影響其他條款的有效性。第十四條其他條款14.1合同附件本合同附件包括合同履行所需的技術(shù)文件、圖紙、清單等，附件與本合同具有同等法律效力。14.2補充協(xié)議對本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同解除第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范詳細(xì)描述本項目的設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范，包括建筑尺寸、材料要求、施工工藝等。附件二：材料采購清單列出本項目所需的所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件三：加工制作要求詳細(xì)描述加工制作過程中的質(zhì)量要求、工藝流程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。附件四：運輸計劃和路線提供運輸項目的詳細(xì)計劃和路線，包括運輸方式、時間、安全措施等。附件五：安裝和調(diào)試方案詳細(xì)描述項目的安裝和調(diào)試方案，包括施工步驟、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。附件六：驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序列出項目驗收的標(biāo)準(zhǔn)和程序，包括驗收人員的資質(zhì)要求、驗收流程等。附件七：質(zhì)保服務(wù)承諾詳細(xì)描述質(zhì)保服務(wù)的內(nèi)容、期限、維修響應(yīng)時間等。附件八：支付時間表和付款憑證提供合同支付的時間表和付款憑證，包括付款的方式、時間和金額等。附件九：違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)描述各種違約行為以及違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并提供相關(guān)示例。附件十：法律適用及爭議解決提供本合同適用的法律法規(guī)，以及爭議解決的程序和方法。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方未按照合同約定完成工作或提供的產(chǎn)品、服務(wù)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.承攬方未按照設(shè)計文件、施工規(guī)范和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.承攬方違反合同約定導(dǎo)致工期延誤。4.承攬方提供的材料、產(chǎn)品或服務(wù)不符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.委托方未按照合同約定支付款項或提供工作條件。6.委托方未按照合同約定履行監(jiān)督和管理職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和影響，確定違約責(zé)任的具體形式，如違約金、賠償損失等。2.根據(jù)合同條款和法律規(guī)定，確定違約責(zé)任的承擔(dān)主體。3.根據(jù)實際情況和合同約定，確定違約責(zé)任的金額或損失賠償額度。示例說明：如果承攬方未按照合同約定完成工作，導(dǎo)致項目延期交付，承攬方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償因延期導(dǎo)致的損失。具體金額可根據(jù)合同條款和實際情況進(jìn)行確定。說明三：法律名詞及解釋：1.合同主體：指本合同雙方，即承攬方和委托方。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害（如地震、洪水