2024年展館設(shè)計施工合同_第1頁
2024年展館設(shè)計施工合同_第2頁
2024年展館設(shè)計施工合同_第3頁
2024年展館設(shè)計施工合同_第4頁
2024年展館設(shè)計施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

?2024年展館設(shè)計施工合同合同編號:__________甲方(委托方):__________地址:_________________聯(lián)系電話:_____________法定代理人:__________乙方(受托方):__________地址:_________________聯(lián)系電話:_____________法定代理人:__________鑒于甲方擬對_______展館進行設(shè)計及施工,乙方具備相應(yīng)的設(shè)計及施工資質(zhì)和能力,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:第一條項目概述1.1項目名稱:_______展館設(shè)計施工項目1.2項目地點:________________1.3項目規(guī)模:________________1.4工程內(nèi)容:包括展館設(shè)計、施工、驗收及交付等全部內(nèi)容。第二條設(shè)計及施工要求2.1設(shè)計要求:(1)乙方應(yīng)按照甲方提供的項目需求、功能布局、設(shè)計風(fēng)格等要求進行設(shè)計;(2)乙方應(yīng)確保設(shè)計方案符合國家及行業(yè)的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準;(3)乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)向甲方提交設(shè)計方案,并按甲方意見進行修改。2.2施工要求:(1)乙方應(yīng)按照設(shè)計方案進行施工,確保施工質(zhì)量;(2)乙方應(yīng)遵守國家及地方的相關(guān)法律法規(guī),確保施工安全;(3)乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成施工,并按甲方要求進行驗收。第三條合同價格3.1設(shè)計費:人民幣_______元(大寫:_________________________元整);3.2施工費:人民幣_______元(大寫:_________________________元整);3.3合計總價:人民幣_______元(大寫:_________________________元整)。第四條付款方式4.1甲方應(yīng)在合同簽訂后_______日內(nèi)支付乙方設(shè)計費;4.2乙方完成施工并通過驗收后,甲方應(yīng)在驗收合格后_______日內(nèi)支付乙方施工費。第五條工期5.1設(shè)計周期:合同簽訂后_______日內(nèi)完成;5.2施工周期:合同簽訂后_______日內(nèi)完成。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)確保設(shè)計及施工質(zhì)量,對存在質(zhì)量問題的部分進行免費維修;6.2乙方應(yīng)在工程驗收合格后提供_______個月的質(zhì)保期。第七條違約責(zé)任7.1甲方違反合同約定未按時支付款項的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向乙方支付合同總價的_______%作為違約金;7.2乙方未按照約定時間完成設(shè)計或施工的,每延遲一天,應(yīng)向甲方支付合同總價_______%的違約金。第八條保密條款8.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等,應(yīng)予以嚴格保密;8.2保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢之日止。第九條爭議解決9.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;9.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為_______個月;10.2合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;10.3合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.合同編號:確保合同編號的唯一性和可追溯性,便于日后查詢和管理。2.主體資格:甲方和乙方均應(yīng)具有相應(yīng)的法律主體資格,提供有效的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書。3.項目要求:明確設(shè)計及施工的具體要求,包括但不限于設(shè)計風(fēng)格、功能布局、規(guī)范標(biāo)準等。4.價格與付款:詳細約定合同價格、付款方式及時間,避免日后因款項問題產(chǎn)生糾紛。5.工期:明確設(shè)計及施工的周期,以及可能的延期條款。6.質(zhì)量保證:乙方應(yīng)提供質(zhì)保期,并對質(zhì)量問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.違約責(zé)任:明確雙方違約的責(zé)任和違約金的計算方式。8.保密條款:雙方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù),防止商業(yè)秘密泄露。9.爭議解決:約定爭議解決的方式和地點,以利于快速解決糾紛。10.其他約定:對于合同中未涉及的事項,可通過補充協(xié)議進行明確。解決辦法及法律名詞解釋:1.協(xié)商解決:合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決,即雙方在沒有第三方介入的情況下,通過談判達成一致意見。2.調(diào)解:如協(xié)商不成,可請求第三方機構(gòu)或個人進行調(diào)解,調(diào)解是指第三方在雙方自愿的基礎(chǔ)上,幫助雙方達成和解協(xié)議。3.仲裁:若調(diào)解無效,雙方可協(xié)議選擇仲裁機構(gòu)進行仲裁,仲裁是指雙方自愿將爭議提交給仲裁機構(gòu),由仲裁員作出有約束力的裁決。4.訴訟:若仲裁不成或雙方未選擇仲裁,任何一方可向法院提起訴訟,訴訟是指通過法院審理,依法作出判決的法律程序。5.違約金:指合同一方違反合同約定時,應(yīng)向另一方支付的預(yù)先約定的金錢賠償,作為違約的補償。6.商業(yè)秘密:指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并且權(quán)利人采取了保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。7.補充協(xié)議:指在原合同基礎(chǔ)上,對合同內(nèi)容進行補充或修改的協(xié)議,補充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。8.合同履行:指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)的過程。9.合同生效:指合同自雙方簽字蓋章之日起,按照約定條件產(chǎn)生法律效力的時間點。特殊應(yīng)用場合及補充條款:1.國際展會設(shè)計施工:場合描述:大型國際展會,需要展示國家形象,對設(shè)計和施工質(zhì)量要求極高。補充條款:甲方應(yīng)提供必要的國際交流與合作支持,乙方需確保設(shè)計方案能夠體現(xiàn)國際視野和文化交流特色。2.環(huán)保主題展館施工:場合描述:為了推廣環(huán)保理念,展館設(shè)計要突出綠色環(huán)保元素。補充條款:乙方在設(shè)計及施工過程中應(yīng)采用環(huán)保材料和技術(shù),確保展館的綠色環(huán)保特性。3.文化遺產(chǎn)保護性展示:場合描述:展館用于展示珍貴文化遺產(chǎn),需要特別注重保護措施。補充條款:乙方應(yīng)采取專業(yè)的保護措施,確保文化遺產(chǎn)的安全和原貌,并定期進行維護檢查。4.科技互動體驗展館:場合描述:展館內(nèi)設(shè)有高科技互動體驗區(qū),需要最新的技術(shù)和設(shè)備支持。補充條款:乙方需保證所提供的互動技術(shù)設(shè)備的先進性和穩(wěn)定性,同時提供操作培訓(xùn)和技術(shù)支持。合同所需附件列表:1.甲方提供的項目需求書。2.乙方的設(shè)計資質(zhì)證書和施工資質(zhì)證書。3.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論