二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案卷1224

二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案」224

1.題型：單選題

某工廠為了節(jié)省投資，將4年前為第1個大型廠房做的勘察成果提供給設計院，作

為同一廠區(qū)建設第2個大型廠房的設計依據(jù)。設計院被迫同意使用舊的勘察成果進

行設計。該廠房建成后使用僅1年多就發(fā)現(xiàn)墻體多處開裂。經(jīng)檢測，墻體開裂系設

計中對地基處理不當引起廠房不均勻沉陷所致。根據(jù)《建筑法》和《建設工程質量

管理條例》有關規(guī)定，該質量責任的主要承擔方是（）。

A設計單位

B施工單位

C建設單位

D監(jiān)理單位

答案

C

2.題型：多選題

《房屋市政工程生產安全重大隱患排查治理掛牌督辦暫行辦法》規(guī)定，全面負責房

屋市政工程生產安全重大隱患排查治理工作的責任人包括（）。

A施工企業(yè)的主要負責人

B工程項目的主要負責人

C監(jiān)理單位的主要負責人

D建設單位的主要負責人

E政府安全生產監(jiān)督管理部門的主要負責人

答案

A,B

3.題型：單選題

工程建設國家標準實施后，其復審周期一般為（）年。A

3B

4C

5D

6

考點

2Z207011工程建設標準的分類

解析

國家標準實施后，應當根據(jù)科學技術的發(fā)展和工程建設的需要，由該國家標準的管

理部門適時組織有關單位進行復審，復審一般在國家標準實施后5年進行1次。

考點：國家標準的復審與修訂

4.題型：單選題

依據(jù)《勞動合同法》，下列關于勞務派遣的說法中，正確的是（）。

A勞務派遣單位應當與勞動者訂立勞務派遣協(xié)議

B用人單位可向被派遣勞動者收取一定的費用

C派遣單位負責支付勞動者的工資福利和社會保險費用

D用工單位應當與被派遣勞動者訂立勞動合同

答案

C

5.題型：單選題

物權是一項基本民事權利，也是大多數(shù)經(jīng)濟活動的基礎和目的。下列不屬于物權的

是（）。

A抵押權

B房屋產權

C商標專用權

D建設用地使用權

答案

C

解析

《物權法》規(guī)定，物權包括所有權、用益物權和擔保物權。本題中，選項A屬

于擔保物權，選項B屬于所有權，選項D屬于用益物權；而選項C屬于知識產

權，故選項C正確。

6.題型：單選題

當事人約定3名仲裁員組成仲裁庭的，第三名仲裁員由（）。

A仲裁委員會主任直接指定

B已確定的2名仲裁員共同指定

C當事人共同選定

D仲裁委員會主任兼任

答案

C

7.題型：單選題

某施工工地腳手架垮塌，造成10人重傷，根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條

例》規(guī)定，該事故的等級屬于（）。

A特別重大事故

B重大事故

C較大事故

D一般事故

答案

C

解析

國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》第3條第3款和第4款規(guī)定：較大

事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000

萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，

或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。這里所稱的以上包

括本數(shù)，所稱的以下不包括本數(shù)。因此，造成10人重傷的事故屬于較大事故。

8.題型：單選題

關于建設工程總承包項目安全生產管理體系，說法正確的是（）。*

A總承包單位根據(jù)不同專業(yè)，按照建筑面積或工程合同價配備專職安全員

B專業(yè)承包單位應當至少配備兩名專職安全員

C勞務分包單位可以只配備兼職安全巡查員

D建筑面積為6萬平方米的建筑工程，應配備4名項目安全生產管理人員

答案

A

9.題型：多選題

在員工出現(xiàn)下列情形時，施工企業(yè)可隨時解除勞動合同的有（）。

A在試用期間被證明不符合錄用條件

B嚴重失職給本單位造成重大損失

C嚴重違法施工企業(yè)規(guī)章制度

D被依法追究民事責任

E被依法追究刑事責任

答案

A,B,C,E

10.題型：單選題

根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生

產承擔（）。*

A按份責任

B集體責任

C同等責任

D連帶責任

答案

D

11.題型：單選題

仲裁最突出的特點是（）。

A專業(yè)性

B自愿性

C獨立性

D保密性

答案

B

12.題型：多選題

刑事責任的承擔方式是刑事處罰，下列刑事處罰中屬于主刑的是（）。

A管制

B拘役

C有期徒刑

D無期徒刑

E剝奪政治權利

答案

A,B,C,D

13.題型：多選題

甲寫字樓業(yè)主將部分房屋租賃給乙單位.并簽訂了房屋租賃合同，乙單位沒有按約定

到期支付租金，并在租賃房屋期間損壞了部分租賃物品.乙單位的主要義務有（）.

A按約定支付租金

B按約定方法使用租賃物

C對損壞的租賃物品要按約定賠償

D對租賃物品的維修

E可隨意對租賃物品轉租

答案

A,B,C

14.題型：單選題

施工企業(yè)發(fā)生以下情形，建設單位請求解除施工合同，人民法院應予支持的是()。

A已經(jīng)完成的建設工程質量不合格的

B不履行合同約定的協(xié)助義務的

C將承包的建設工程非法轉包、違法分包的

D合同約定的期限內沒有完工的

答案

C

解析

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)

定，承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持:

⑴明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;(2)合同約定的期限內沒有完

工，且在發(fā)包人催告的合理期限內仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設工程質量不合

格，并拒絕修復的;(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。

15.題型：單選題

關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是()?！?014】A

個人可以承攬分包工程業(yè)務B

建設單位有權直接指定分包工程承包人C

建設單位推薦的分包單位，承包單位無權拒絕D

承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理，視同轉包

考點

2Z203023建設工程分包的規(guī)定

解析

嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務。建設單位不得直接指定分包工程承包人。對于建設單

位推薦的分包單位，總承包單位有權作出拒絕或者采用的選擇。

考點：轉包和違法分包的界定。

16.題型：單選題

根據(jù)我國法的形式，《市政公用設施抗災設防管理規(guī)定》屬于（）。A

地方性法規(guī)B

部門規(guī)章C

行政法規(guī)D

地方政府規(guī)章

考點

2Z201012法的形式和效力層級

解析

本題考查的是法的形式。地方性法規(guī)表現(xiàn)形式《地名**條例》；部門規(guī)章表現(xiàn)形式

《**規(guī)定/辦法》；行政法規(guī)表現(xiàn)形式《**條例》；地方政府規(guī)章表現(xiàn)形式《地名

**規(guī)定/辦法》。

考點：法的形式。

17.題型：單選題

根據(jù)公安部、住房城鄉(xiāng)建設部《關于進一步加強建設工程施工現(xiàn)場消防安全工作的

通知》要求，下列選項中不屬于施工單位防火檢查的內容的是（）。A

疏散通道情況B

滅火器材配置情況C

用電有無違章情況D

基坑邊沿的圍護情況

考點

2Z206033施工現(xiàn)場消防安全職責和應采取的消防安全措施

解析

施工單位防火檢查的內容應當包括：火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情

況，疏散通道、消防車通道、消防水源情況，滅火器材配置及有效情況，用火、用

電有無違章情況，重點工種人員及其他施工人員消防知識掌握情況，消防安全重點

部位管理情況，易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施落實情況，防火巡查落實情

況等。

考點：施工單位消防安全責任人和消防安全職責

18.題型：單選題

企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請（）建

筑企業(yè)資質等級。

A按最低等級重新申請

B承繼合并前各方中較低的

C重新核定

D承繼合并前各方中較高的

答案

C

19.題型：多選題

下列選項中關于開標的說法錯誤的有（）。*

A開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行

B開標地點由招標人在開標前通知

C投標人對開標有異議的，應當在開標后3日內提出

D開標由建設行政主管部門主持，邀請所有投標人參加

E開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，不得由招標人委

托的公證機構檢查

答案

B,C,D,E

解析

《招標投標法》規(guī)定，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一

時間公開進行；開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標由招標人主持，

邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情

況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證。

20.題型：單選題

北方建筑公司因重大質量事故受到省建設廳行政處罰，如對處罰不服，申請行政復

議只能向（）提出。

A省建設廳

B省會城市建委

C國務院

D省政府或者住房和城鄉(xiāng)建設部

答案

D

21.題型：單選題

根基《建設工程安全生產管理條例》，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生

產承擔（）。

A按份責任

B集體責任

C同等責任

D連帶責任

答案

D

22.題型：單選題

涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有送技術標準規(guī)定的應取樣數(shù)

量的（）。

A30%

B50%

C75%

D80%

答案

A

23.題型：單選題

我國《招標投標法》規(guī)定，招標人和中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立

書面合同應當自中標通知書發(fā)出之日起（）天內完成。

A15

B30

C45

D60

答案

B

24.題型：單選題

根據(jù)《物權法》的相關規(guī)定.以建筑物抵押的.抵押權自（）時設立.

A交付

B抵押合同生效

C登記

D建筑物竣工驗收

答案

C

25.題型：單選題

根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》（CG12523-2011）。建筑施工場界環(huán)境

夜間噪聲的夜間是指（）期間。【2015】A

21點至次日6點B

22點至次日8點C

21點至次日8點D

22點至次日6點

考占

2Z205011施工現(xiàn)場噪聲污染防治的規(guī)定

解析

排放建筑施工噪聲應當符合建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準

考點：建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準的規(guī)定

26.題型：單選題

關于租賃合同特征的說法，正確的是（）?！?014】A

租賃合同是單務合同B

租賃合同成立以租賃物的交付為要件C

出租方轉移租賃物的所有權D

承租人獲得租賃物的使用收益權

考點

2Z204033借款合同的法律規(guī)定

解析

租賃合同特征：A租賃合同是諾誠合同和雙務、有償合同。B租賃合同的成立不以

交付為要件，當事人只要依法達成協(xié)議，合同即告成立。C出租人只轉讓租賃物的

使用收益權，而不轉讓其所有權。

考點：借款合同的法律特征

27.題型：單選題

施工企業(yè)發(fā)生的下列事故中，可構成工程重大安全事故罪的是（）。*

A勞務作業(yè)人員王某在施工中不慎從樓上墜亡

B施工企業(yè)對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷

C施工企業(yè)工程施工質量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人

D勞務作業(yè)人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業(yè)人員中毒

答案

C

解析

《刑法》第137條規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國

家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有

期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，

并處罰金。

28.題型：單選題

下列關于建設單位申請領取施工許可證應具備的法定條件的表述中，錯誤的是

（）。

A需要拆遷的，已取得房屋拆遷許可證

B有保證工程質量和安全的具體措施

C已經(jīng)確定施工企業(yè)

D建設資金已經(jīng)落實

答案

A

解析

《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規(guī)定，建設單位申請領取施工許可證，應

當具備下列條件，并提交相應的證明文件：（1）依法應當辦理用地批準手續(xù)的，已

經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；（2）在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得建

設工程規(guī)劃許可證；（3）施工場地已經(jīng)基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進

度符合施工要求；（4）已經(jīng)確定施工企業(yè)；（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖

設計文件已按規(guī)定審查合格；（6）有保證工程質量和安全的具體措施；（7）按照規(guī)定

應當委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理；（8）建設資金已經(jīng)落實；（9）法律、行政法規(guī)規(guī)定

的其他條件。

29.題型：單選題

關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是（）*

A有保證工程進度的基本制度

B建設工程所需投資已經(jīng)全部到位

C依法必須實行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位

D已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議

答案

C

30.題型：單選題

屬于集體所有和私人所有的紀念建筑物、古建筑和祖?zhèn)魑奈镆约耙婪ㄈ〉玫钠渌?/p>

物，其所有權（）。

A歸集體所有

B歸國家所有

C歸個人所有

D受法律保護

答案

D

31.題型：單選題

《綠色施工導則》規(guī)定，應就地取材，施工現(xiàn)場500千米以內生產的建筑材料用量

占建筑材料總重量的（）以上。

A50%

B60%

C70%

D80%

答案

C

解析

《綠色施工導則》規(guī)定，應就地取材，施工現(xiàn)場500千米以內生產的建筑材料用

量占建筑材料總重量的70%以上。

32.題型：單選題

《工傷保險條例》的規(guī)定，職工因工死亡，其近親屬可以從工傷保險基金領取一次

性工亡補助金為（）。A

上年度統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的20倍B

上年度職工本人平均工資的20倍C

上年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍D

上年度統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的10倍

考點

2Z206034工傷保險和意外傷害保險的規(guī)定

解析

《工傷保險條例》第39條規(guī)定，一次性工亡補助金標準為上一年度全國城鎮(zhèn)居民

人均可支配收入的20倍。因此，正確選項為C。

考點：職工因工死亡的喪葬補助金、撫恤金和一次性工亡補助金

33.題型：單選題

某住宅項目進行公開招標.投標人在提交投標文件截止時間后，招標人發(fā)現(xiàn)投標人

少于三個，此時（）。

A應正常開標

B依法重新招標

C可進行議標

D可改為邀請招標

答案

B

34.題型：多選題

項目監(jiān)理機構在實施工程監(jiān)理時，其主要的監(jiān)理依據(jù)有（）。

AISO質量管理體系

B工程建設國家強制性標準

C工程設計文件

D施工企業(yè)管理制度

E建設工程施工合同

答案

B,C,E

35.題型：多選題

根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，施工單位的（）應當經(jīng)建設行政主管部門

或者其他有關部門考核合格后方可任職。[2012]A

項目技術人員B

主要負責人C

項目負責人D

專職安全生產管理人員E

消防安全責任人

考坐上點

2Z206025施工單位安全生產教育培訓的規(guī)定

解析

本題考查安全生產管理人員的考核要求依據(jù)《建設工程安全生產管理條例》第36

條，施工企業(yè)的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員應當經(jīng)建設行政

主管部門或者其他有關部門考核合格后方可任職。B、C、D選項正確。

考點：施工單位三類管理人員與“三項崗位”人員的培訓考核

36.題型：多選題

下列各項中，物權包括的權力有（）*

A所有權

B債權

C用益物權

D擔保物權

E知識產權

答案

A,C,D

37.題型：單選題

用人單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動合同（），勞動合同有繼承其權利和

義務的用人單位繼續(xù)履行。A

繼續(xù)有效B

無效C

效力待定D

可變更可撤銷

考點

2Z204022勞動合同的履行、變更、解除和終止

解析

用人單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動合同繼續(xù)有效，勞動合同有繼承其權利

和義務的用人單位繼續(xù)履行。

考點：用人單位發(fā)生變動不影響勞動合同的履行

38.題型：單選題

我國對工程總承包不設立專門的資質，但承接施工總承包業(yè)務的企業(yè)，必須取得

（）總承包資質。

A勘察

B設計

C施工

D項目管理

答案

C

解析

我國對工程總承包不設立專門的資質。凡具有工程勘察、設計或施工總承包資質

的企業(yè)，均可依法從事資質許可范圍內相成等級的建設工程總承包業(yè)務。但是，承

接施工總承包業(yè)務的，必須是取得施工總承包資質的企業(yè)。

39.題型：單選題

關于施工企業(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的說法，正確的是（）。

A施工人員有權拒絕該指令

B施工企業(yè)有權對不服從指令的施工人員進行處罰

C施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D施工人員必須條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產進度的順利開展

答案

A

40.題型：單選題

按照我國現(xiàn)行規(guī)定，某縣發(fā)生的重大事故的事故調查組應由（）負責組織。

A國務院

B事故發(fā)生地省級人民政府

C事故發(fā)生地縣級人民政府

D事故發(fā)生地設區(qū)的市級人民政府

答案

B

解析

《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，特別重大事故由國務院或者國務院

授權有關部門組織事故調查組進行調查。重大事故、較大事故、一般事故分別由事

故發(fā)生地省級人民政府、設區(qū)的市級人民政府、縣級人民政府負責調查。

41.題型：單選題

某建設工程項目施工招標，甲公司和乙公司均參與投標，并都委托了丙單位辦理投

標事宜，甲、乙的行為屬于（）。

A聯(lián)合投標

B合法投標

C串通投標

D獨立投標

答案

C

解析

有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同

一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）

不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件

異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）

不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。

42.題型：單選題

按照《建設工程施工合同（示范文本）》通用條款規(guī)定，承包人覆蓋工程隱蔽部位

后，發(fā)包人或監(jiān)理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測

或揭開重新檢查。下列有關費用、工期和利潤承擔原則的表述，正確的是（）。

A經(jīng)檢查證明工程質量符合合同要求的，由發(fā)包人只承擔由此增加的費用和延誤的

工期

B經(jīng)檢查證明工程質量符合合同要求的，由發(fā)包人只承擔由此延誤的工期并支付承

包人合理的利潤

C經(jīng)檢查證明工程質量不符合合同要求的，由承包人承擔由此增加的費用和（或）

延誤的工期。

D經(jīng)檢查證明工程質量不符合合同要求的，由承包人承擔由此增加的費用，發(fā)包人

承擔延誤的工期

答案

C

解析

按照《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用條款5.3.3："承

包人覆蓋工程隱蔽部位后，發(fā)包人或監(jiān)理人對質量有疑問的，可要求承包人對已覆

蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，……。經(jīng)檢查證明工程質量符合合同要求

的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利

潤；經(jīng)檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期

由承包人承擔。"

43.題型：單選題

《建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》規(guī)定，

二級和二級以下建筑施工總承包資質企業(yè)配置專職安全生產管理人員應不少于

（）0

A3人

B2人

C4人

D6人

答案

A

解析

《建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》第8

條規(guī)定，建筑施工企業(yè)安全生產管理機構專職安全生產管理人員的配備應滿足下列

要求，并應根據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、設備管理和生產需要予以增加。建筑施工總承包資

質序列企業(yè)：特級資質不少于6人；一級資質不少于4人；二級和二級以下資質企

業(yè)不少于3人。

44.題型：單選題

某項目負責人違章指揮、強令職工冒險作業(yè)，尚不夠刑事處罰，按照管理權限給予

撤職處分。該項目負責人自受處分之日起，不得擔任任何項目負責人的時間是

()0

A2年

B3年

C5年

D8年

答案

C

解析

《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位的主要負責人、項目負責人未履

行安全生產管理職責的，責令限期改正；逾期未改正的，責令施工單位停業(yè)整頓；

造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依照刑法有關

規(guī)定追究刑事責任。施工單位的主要負責人、項目負責人有以上違法行為，尚不夠

刑事處罰的，處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權限給予撤職處分；

自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，5年內不得擔任任何施工單位的主要負責人、

項目負責人。故選項C正確。

45.題型：單選題

債權人轉讓權利的應當()。A

通知債務人B

經(jīng)債務人同意C

使債務人的抗辯只能針對債權人D

只轉讓主權利，不轉讓從權利

考占

2Z204015合同的履行、變更、轉讓、撤銷和終止

解析

《合同法》規(guī)定:債權人轉讓權利的，應當通知債務人。答案選A

考點：合同權利的轉讓

46.題型：多選題

下列解決糾紛的文書中，具有強制約束力、可以作為執(zhí)行依據(jù)的法律文書包括

（）oA

當事人自愿達成的和解協(xié)議B

公證債權文書C

民事判決書D

民事裁定書E

仲裁調解書

考點

2Z208024民事訴訟時的審判和執(zhí)行程序

解析

原文是執(zhí)行根據(jù)是當事人申請執(zhí)行、人民法院移交執(zhí)行以及人民法院采取強制措施

的依據(jù)。執(zhí)行根據(jù)是執(zhí)行程序發(fā)生的基礎，沒有執(zhí)行根據(jù)，當事人不能向人民法院

申請執(zhí)行，人民法院也不得采取強制措施。執(zhí)行根據(jù)主要有：（1）人民法院制作

的發(fā)生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調解書等；（2）人民法院作出

的具有財產給付內容的發(fā)生法律效力的刑事判決書、裁定書；（3）仲裁機構制作

的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決書、仲裁調解書；（4）公證機關依法作出

的賦予強制執(zhí)行效力的公證債權文書；（5）人民法院作出的先予執(zhí)行的裁定、執(zhí)

行回轉的裁定以及承認并協(xié)助執(zhí)行外國判決、裁定或裁決的裁定；（6）我國行政

機關作出的法律明確規(guī)定由人民法院執(zhí)行的行政決定；（7）人民法院依督促程序

發(fā)布的支付令等。

考點：執(zhí)行根據(jù)

47.題型：多選題

建設工程民事糾紛的處理方式包括（）□

A行政調解

B仲裁調解

C行政復議

D訴訟

E和解

答案

A,B,D,E

解析

民事糾紛的法律解決途徑主要有四種，即和解、調解、仲裁、訴訟。

48.題型：多選題

下列選項中，符合頒發(fā)施工許可證法定條件的有（）。

A已經(jīng)辦理了建設工程用地批準手續(xù)

B建設工期不足一年的，銀行出具的到位資金證明達到工程合同價款的30%

C需要進行消防設計審核的工程，已依法經(jīng)公安機關消防機構審查合格

D施工單位編制的施工組織設計中有根據(jù)工程特點制定的保證工程質量、安全的措

施

E需要征收房屋的，其進度符合建設工程施工要求

答案

A,C,D,E

解析

《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規(guī)定，建設單位申請領取施工許可證，應

當具備下列條件，并提交相應的證明文件：（1）依法應當辦理用地批準手續(xù)的，已

經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；（2）在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得建

設工程規(guī)劃許可證；（3）施工場地已經(jīng)基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進

度符合施工要求；（4）已經(jīng)確定施工企業(yè)；（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖

設計文件已按規(guī)定審查合格；（6）有保證工程質量和安全的具體措施；（7）按照規(guī)定

應當委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理；（8）建設資金已經(jīng)落實；（9）法律、行政法規(guī)規(guī)定

的其他條件

49.題型：單選題

某施工單位違反施工程序，導致一棟7層正在建設的樓房倒塌，致使5名工人死

亡，直接經(jīng)濟損失4000余萬元人民幣，根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條

例》的規(guī)定，該事件屬于（）事故。

A一般

B重大

C較大

D特別重大

答案

c

50.題型：單選題

企業(yè)首次申請或增項申請資質，應當申請（）資質等級。

A一般

B原有

C最低

D最高

答案

C

解析

企業(yè)首次申請或增項申請資質，應當申請最低資質等級。

51.題型：單選題

按照我國有關法律法規(guī)的規(guī)定，分包工程的發(fā)包人可以要求分包工程的承包人提供

分包工程的（）=

A投標擔保

B履約擔保

C付款擔保

D維修擔保

答案

B

解析

《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》還規(guī)定，分包工程發(fā)包人可

以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履約擔保；分包工程承包

人在提供擔保后，要求分包工程發(fā)包人同時提供分包工程付款擔保的，分包工程發(fā)

包人應當提供。

52.題型：單選題

按照《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，下列關于施工企業(yè)資質類別的說法中，正確的

是（）。

A施工總承包資質設有10個類別

B專業(yè)承包資質設有60個資質類別

C施工勞務資質設有13個類別

D施工勞務資質不分類別和等級

答案

D

53.題型：多選題

延期支付工程款的，工程款利息應從應付工程款之日計付，當事人對工程付款時間

沒有約定或約定不明的，可以根據(jù)以下（）時間作為應付款時間。

A建設工程實際交付的，為交付之日

B建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日

C建設工程沒有交付、工程價款沒有結算的，為當事人起訴之日

D建設工程合同中約定了竣工日期的，為約定竣工之日

E建設工程有質量驗收合格的，為驗收合格之日

答案

A,B,C

54.題型：單選題

下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。

A涉及國家安全、國家秘密的項目

B使用各級財政預算資金的項目

C使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目

D使用上市公司資金的項目

答案

B

55.題型：單選題

下列關于委托合同法律規(guī)定的表述中，正確的是（）。A

如果委托合同是無償合同，委托人沒有義務提供或償還委托事務的主要費用B

委托人應親自處理委托事項，不得轉委托C

無償?shù)奈泻贤?，因受托人的重大過失給委托人造成損失的，委托人不能要求賠償

損失D

委托人或受托人可以隨時解除委托合同

考點

2Z204037委托合同的法律規(guī)定

解析

A項錯誤，無論委托合同是否有償，委托人都有義務提供或償還委托事務的必要費

用。B項錯誤，委托人經(jīng)受托人同意，可以在受托人之外委托第三人處理委托事

務，但因此給受托人造成損失的，受托人可以向委托人要求賠償損失。C項錯誤，

無償?shù)奈泻贤?，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以

要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失。D項正確，

委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可

歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失。

考點：受托人的義務

56.題型：單選題

甲、乙、丙、丁四家施工企業(yè)組成聯(lián)合體進行投標。聯(lián)合體協(xié)議約定：因聯(lián)合體的

責任造成招標人損失時，甲、乙分別承擔損失賠償額的30%;丙、丁分別承擔損失

賠償額的20%。若因該聯(lián)合體的責任造成招標人損失100萬元人民幣，下列關于

該損失賠償?shù)恼f法正確的是（）□[2012]A

招標人向丙主張100萬元人民幣的賠償，丙僅應賠償20萬元人民幣B

招標人必須按照聯(lián)合體協(xié)議中約定的比例分別向各成員主張賠償額C

招標人可以向甲主張50萬元人民幣的賠償D

乙向招標人賠償100萬元人民幣后，可以向丁追償70萬元人民幣

考點

2Z203022建設工程共同承包的規(guī)定

解析

共同承包各方應簽訂聯(lián)合承包協(xié)議，明確約定各方的權利、義務以及相互合作、違

約責任承擔等條款。各承包方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任。如果出

現(xiàn)賠償責任，建設單位有權向共同承包的任何一方請求賠償，而被請求方不得拒

絕，在其支付賠償后可依據(jù)聯(lián)合承包協(xié)議及有關各方過錯大小，有權對超過自己應

賠償?shù)哪遣糠址蓊~向其他方進行追償。

考點：共同承包的責任。

57.題型：多選題

綠色施工的“四節(jié)一環(huán)保”，環(huán)保是指環(huán)境保護，四節(jié)是指（）。A

能

節(jié)

B

地

節(jié)

C

節(jié)

水

D

節(jié)

材

節(jié)E

電

考

2Z205021施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定

解析

原文是《綠色施工導則》規(guī)定，“綠色施工是指工程建設中，在保證質量、安全等

基本要求的前提下，通過科學管理和技術進步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境

負面影響的施工活動，實現(xiàn)四節(jié)一環(huán)保（節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保

護）?！惫蔬x項A、B、C、D正確。

考點：合理使用與節(jié)約能源的一般規(guī)定

58.題型：單選題

投標有效期的起始時間是（）時。（2013年真題）A

發(fā)售招標文件B

投標截止C

評標結束D

發(fā)出中標通知書

考點

2Z203013投標人、投標文件和投標保證金

解析

投標有效期從提交投標文件的截止之日起算。

考點：投標有效期開始時間（超綱）。

59.題型：單選題

施工單位升降機安裝后，不屬于安裝單位義務的是（）。

A編制拆、裝方案

B出具自檢合格證明

C辦理驗收手續(xù)并簽字

D定期檢測

答案

D

60.題型：多選題

全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內，由省、自治

區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，并作如下規(guī)定，包括（）。

A確定保護時間

B確定防護措施

C作出標志說明

D建立記錄檔案

E設置專門機構或者指定專人負責管理

答案

C,D,E

解析

全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內，由省、自

治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置

專門機構或者指定專人負責管理。

61.題型：單選題

關于上位法與下位法的法律地位與效力的說法，下列選項中正確的是（）o

A《建筑法》高于《建設工程質量管理條例》

B《北京市建筑市場管理條例》高于《建設工程質量管理條例》

C《北京市建筑市場管理條例》高于《陜西省建筑市場管理條例》

D《陜西省建筑市場管理條例》高于《北京市建筑市場管理條例》

答案

A

解析

答案A

在我國法律體系中，法律的效力層級是上位法高于下位法，具體表現(xiàn)為：憲法一法

律一行政法規(guī)一地方性法規(guī)等，其法律地位與效力依次降低，同時，地方性法規(guī)之

間沒有高低上下之分。上述選項中，BCD均錯誤，不符合效力層級規(guī)則；只有A

正確，因此，答案為A選項。

62.題型：單選題

下列選項中，不屬于安全生產中從業(yè)人員權利的是（）。

A檢舉權

B控告權

C緊急避險權

D危險報告權

答案

D

解析

答案D

根據(jù)《建筑法》、《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等規(guī)定，檢舉

權、控告權、緊急避險權屬于安全生產中從業(yè)人員的權利，而危險報告權是安全生

產中從業(yè)人員的義務。因此，正確選項為D。

63.題型：單選題

當事人不服下列行為提起的訴訟，屬于行政訴訟受案范圍的是（）。

A某人保局以李某體檢不合格為由取消其公務員錄用資格

B某公安局以新錄用的公務員孫某試用期不合格為由取消錄用

C某人保局給予工作人員田某記過處分

D某財政局對工作人員黃某提出的辭職申請不予批準

答案

A

解析

答案A

B、C、D項中的情形都是行政機關對自身內部成員的管理活動，應該通過申請復

核、申訴的途徑解決，屬于內部的行政行為，不能通過行政訴訟的途徑解決。

64.題型：多選題

我國《專利法》保護的對象包括()。A

發(fā)明B

實用新型C

新創(chuàng)造D

外觀設計E

科學發(fā)現(xiàn)

考點

2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任

解析

我國《專利法》保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和

外觀設計。

考點：專利法保護的對象。

65.題型：單選題

二級和二級以下建筑施工總承包資質企業(yè)配置專職安全生產管理人員應不少于

()。

A2人

B3人

C4人

D6人

答案

B

解析

《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位應當設立安全生產管理機構，配

備專職安全生產管理人員。原建設部《建筑施工企業(yè)安全生產管理機構設置及專職

安全生產管理人員配備辦法》規(guī)定，二級和二級以下資質企業(yè)配備專職安全生產管

理人員不少于3人。故選項B正確。

66.題型：多選題

在下列情形中，注冊機關依據(jù)職權或根據(jù)利害關系人的請求，可以撤銷注冊建造師

注冊的有（）o

A注冊機關工作人員濫用職權作出注冊許可的

B超越法定權限作出注冊許可的

C違反法定程序準予注冊的

D采用弄虛作假手段取得繼續(xù)教育證書的

E向不符合條件的申請人頒發(fā)注冊證書的

答案

A,B,C,E

解析

有下列情形之一的，注冊機關依據(jù)職權或者根據(jù)利害關系人的請求，可以撤銷注

冊建造師的注冊：（1）注冊機關工作人員濫用職權、玩忽職守作出準予注冊許可

的；（2）超越法定職權作出準予注冊許可的；（3）違反法定程序作出準予注冊許可

的；（4）對不符合法定條件的申請人頒發(fā)注冊證書和執(zhí)業(yè)印章的；（5）依法可以撤銷

注冊的其他情形。申請人以欺騙、賄賂等不正當手段獲準注冊的，應當予以撤銷。

故A,B,C,E選項正確。

67.題型：單選題

對于可能危及危險化學品管道安全的施工作業(yè)，下列選項中，不符合《危險化學品

安全管理條例》規(guī)定的是（）。

A施工單位應當在開工的3日前口頭通知管道所屬單位

B施工單位應當在開工的7日前書面通知管道所屬單位

C施工單位應當與管道所屬單位共同制定應急預案

D施工單位或管道所屬單位應當采取相應的安全防護措施

答案

A

68.題型：單選題

代理人沒有代理權、超越代理權限范圍或代理權終止后進行“代理”活動的，屬于

（）。

A有權代理

B無權代理

C表見代理

D濫用代理權

答案

B

69.題型：單選題

某施工工地起重機倒塌，造成3人死亡7人受傷，根據(jù)《生產安全事故報告和調查處

理條例》規(guī)定，該事故的等級屬于（）.

A特別重大事故

B重大事故

C較大事故

D一般事故

答案

C

70.題型：單選題

根據(jù)《招標投標實施條列》，投標有效期從（）起算。

A發(fā)售招標文件之日

B評標結束之日

C提交投標文件的截止至日

D發(fā)出中標通知書之日

答案

C

71.題型：多選題

下列選項中，設計單位的安全責任不包括（）。

A確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用

B對安全技術措施或專項施工方案進行審查

C按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行設計

D提出防范生產安全事故的指導意見和措施建議

E對設計成果承擔責任

答案

A,B

解析

設計單位的安全責任包括三個方面：（1）按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標

準進行設計；（2）提出防范生產安全事故的指導意見和措施建議；（3）對設計成

果承擔責任

72.題型：單選題

某建筑工地腳手架連接件存在安全隱患，工人及時向現(xiàn)場負責人王某提出更換要

求，王某沒有及時處理，導致施工過程中腳手架坍塌，造成5名工人死亡的嚴重事

故。此事件中，王某可能構成（）。*

A重大責任事故罪

B重大勞動安全事故罪

C工程重大安全事故罪

D強迫職工勞動罪

答案

B

73.題型：單選題

按照《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程保修期的起始日是（）。A

工程竣工之日B

竣工驗收合格之日C

工程交付之日D

工程投入使用之日

考點

2Z207051質量保修書和最低保修期限的規(guī)定

解析

建設工程保修期的起始日期是竣工驗收合格之日。

考點：屋面防水工程、供熱與供冷系統(tǒng)等的最低保修期

74.題型：多選題

行政處分的種類包括（）。

A記過

B警告

C降級

D撤職

E罰款

答案

A,B,C,D

75.題型：單選題

房地產開發(fā)商與甲混凝土預制構件廠簽訂了預制混凝土大型構件承攬加工合同。由

于甲近期訂單較多，在預制構件生產過程中，將部分工作轉交給乙混凝土預制構件

廠。甲轉交給乙的工作應該是承攬的（）。

A主要工作

B主導工作

C關鍵工作

D輔助工作

答案

D

解析

承攬加工合同中，除當事人另有約定的外，承攬人應自己完成定作人要求的主

要工作，而輔助工作承攬人可將其轉交第三人完成。故選項D正確。

76.題型：單選題

下列關于勞動合同期限的說法中，正確的是（）。

A勞動合同期限是勞動合同存在的前提條件

B無固定期限勞動合同沒有終止時間

C勞動合同期限不包括試用期限

D以完成一定任務為期限的勞動合同屬于固定期限勞動合同

答案

A

77.題型：單選題

《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位的主要負責人、項目負責人違章指

揮、強令職工冒險作業(yè)，尚不夠刑事處罰的，將處（）罰款或者按照管理權限給

予撤職處分。

A5000元以下

B5000元?2萬元

C2萬元~20萬元

D20萬元以上

答案

C

78.題型：單選題

在配合建設工程進行的考古發(fā)掘工作中.建設單位、施工單位應當配合考古發(fā)掘單

位.保護出土文物或者遺跡的（）.

A完好

B安全

C辨認

D鑒定

答案

B

79.題型：多選題

根據(jù)《勞動合同法》，勞動者可以解除勞動合同，用人單位應當向勞動者支付經(jīng)濟

補償?shù)挠校ǎ?/p>

A用人單位未及時足額支付勞動報酬的

B用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的

C用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費的

D用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的

E用人單位為勞動者提供專項技術培訓，雙方約定的服務未到期，但勞動合同期滿

答案

A,B,C,D

解析

用人單位有過錯，均應當支付經(jīng)濟補償。

80.題型：單選題

某施工單位的現(xiàn)場勞動安全設施不符合國家規(guī)定，監(jiān)理工程師提出后，項目經(jīng)理仍

不采取措施，因而發(fā)生重大傷亡事故，則項目經(jīng)理承擔的刑事責任有（）。

A拘留

B吊銷資格證書

C有期徒刑或者拘役

D有期徒刑并處拘役、罰金

答案

C

81.題型：單選題

關于女職工特殊勞動保護的說法，正確的是（）0[2013]A

不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動B

女職工生育享受不少于90天的產假C

禁止安排未育女職工從事有毒有害的勞動D

用人單位應當對女職工定期進行健康檢查

考點

2Z204024勞動保護的規(guī)定

解析

女職工生育享受不少于90天的產假。故選B

考點：女職工的特殊保護

82.題型：單選題

下列關于招標方式有關規(guī)定的說法，正確的是（）.

A公開招標的招標公告應通過國家指定的媒體發(fā)布

B采用邀請招標方式的，招標人應向兩個以上具有相應資質的企業(yè)發(fā)出投標邀請書

C以暫估價形式包含在總承包范圍內的工程可以不再招標

D實行兩階段招標的，第一階段的投標人應按招標公告的要求提交附帶報價的技術

建議

答案

A

83.題型：單選題

根據(jù)《民事訴訟法》的相關規(guī)定，起訴必須符合的條件不包括（）。

A原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織

B有明確的被告

C有書面的起訴書

D屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄

答案

c

84.題型：多選題

下列施工合同中，屬于無效合同的有（）。

A施工企業(yè)借用他人資質簽訂的

B施工企業(yè)與建設單位串通投標，中標后簽訂的

C建設工程依法必須進行招標而未招標的

D施工企業(yè)超越資質等級與建設單位簽訂的

E施工企業(yè)將其承包的部分非主體工程分包的

答案

A,B,C,D

解析

《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)

定，建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據(jù)《合同法》第52條第5項

的規(guī)定（即違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定），認定無效：（1）承包人未取得建筑施

工企業(yè)資質或者超越資質等級的;（2）沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工

企業(yè)名義的;（3）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。同時還規(guī)定，承

包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施

工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。

85.題型：單選題

2015年，某高速公路項目招標,購買招標文件時間從8月23日起，招標文件載明的下

列活動時間中，合法的是（）.

A出售招標文件的截止日期為8月25日

B提交投標文件的截止日期為9月13日

C開標時間為9月10日

D投標有效期截止于9月13日

答案

B

86.題型：單選題

下列關于承攬合同法律特征的表述中，正確的是（）.

A承攬合同的標的包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作及其成果

B承攬人和定作人的權利義務沒有對應關系

C為確保標的物的質量，定作人必須管理承攬人的工作過程

D在確保標的物質量的前提下，承攬人有權將承攬的工作交由第三人完成

答案

A

87.題型：單選題

甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解

協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內

還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是

（）o*

A甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行

B甲應向乙住所地法院提起民事訴訟

C由法院執(zhí)行和解協(xié)議

D由法院依職權恢復原判決的執(zhí)行

答案

A

88.題型：單選題

陽光工程公司提出與公司員工李某解除合同，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除了勞動合

同。李某在該公司工作了2年4個月，解除合同前李某月工資2400元。李某要求

公司經(jīng)濟補償，而陽光公司認為是雙方協(xié)商終止合同，不應當進行經(jīng)濟補償。根據(jù)

《勞動合同法》的規(guī)定，下列說法正確的是（）。A

陽光公司無須給予李某任何經(jīng)濟補償B

陽光公司應當給予李某6000元經(jīng)濟補償C

陽光公司應當給予李某7200元經(jīng)濟補償D

陽光公司應當給予李某5600元經(jīng)濟補償

考占

2Z204022勞動合同的履行、變更、解除和終止

解析

本案例中屬于第二條，所以應該進行經(jīng)濟補償；經(jīng)濟補償按勞動者在本單位工作的

年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按

一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。勞動者月工資高

于用人單位所在直轄市、設區(qū)的市級人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資

三倍的，向其支付經(jīng)濟補償?shù)臉藴拾绰毠ぴ缕骄べY三倍的數(shù)額支付，向其支付經(jīng)

濟補償?shù)哪晗拮罡卟怀^十二年。本條所稱月工資是指勞動者在勞動合同解除或者

終止前十二個月的平均工資。李某得到的經(jīng)濟補償=2x2400+2400/2=6000元。

考點：終止勞動合同的經(jīng)濟補償

89.題型：單選題

()組織依法維護工傷職工的合法權益，對用人單位的工傷保險工作實行監(jiān)督。

A

工會B

勞動能力鑒定委員會C

建設單位D

監(jiān)理單位

考點

2Z206034工傷保險和意外傷害保