2024年度鋁合金幕墻施工承攬協(xié)議版

2024年度鋁合金幕墻施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標(biāo)的1.3合同工期的定義第二條施工范圍與要求2.1施工范圍2.2施工要求2.3施工標(biāo)準(zhǔn)第三條材料供應(yīng)3.1材料供應(yīng)方3.2材料質(zhì)量要求3.3材料供應(yīng)時間及數(shù)量第四條施工質(zhì)量與驗收4.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗收程序4.3驗收標(biāo)準(zhǔn)第五條合同價格與支付5.1合同總價5.2支付方式5.3支付時間第六條工期延誤6.1工期延誤的責(zé)任6.2工期延誤的處理第七條合同變更7.1合同變更的條件7.2合同變更的程序第八條違約責(zé)任8.1違約責(zé)任的規(guī)定8.2違約金的計算方式第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十條保險責(zé)任10.1施工保險的購買10.2保險理賠程序第十一條合同解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序第十二條保密條款12.1保密信息的定義12.2保密信息的保護(hù)期限第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式第十四條其他條款14.1合同的附件14.2合同的修改和補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標(biāo)的本合同標(biāo)的為_______（工程名稱）的鋁合金幕墻施工工程，包括但不限于施工圖設(shè)計、材料采購、施工安裝、調(diào)試及驗收等全部工作。1.3合同工期的定義合同工期指自乙方開工報告被甲方批準(zhǔn)之日開始，至工程達(dá)到合同約定的竣工交付條件之日止的時間。第二條施工范圍與要求2.1施工范圍（1）按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工；（2）負(fù)責(zé)材料采購，并保證材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)；（3）負(fù)責(zé)施工過程中的安全文明施工；（4）負(fù)責(zé)工程的驗收和保修。2.2施工要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范和甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.3施工標(biāo)準(zhǔn)工程應(yīng)符合_______（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求，包括但不限于_______（具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容）。第三條材料供應(yīng)3.1材料供應(yīng)方乙方負(fù)責(zé)采購合同約定的材料，并保證材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。3.2材料質(zhì)量要求乙方所供材料應(yīng)符合_______（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求，包括但不限于_______（具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容）。3.3材料供應(yīng)時間及數(shù)量乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時提供合同約定的材料，并保證供應(yīng)的材料數(shù)量滿足施工需要。第四條施工質(zhì)量與驗收4.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，包括但不限于設(shè)計圖紙、施工規(guī)范等。4.2驗收程序工程驗收分為初步驗收和最終驗收，具體程序如下：（1）初步驗收：工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請，甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行初步驗收；（2）最終驗收：初步驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交最終驗收申請，甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行最終驗收。4.3驗收標(biāo)準(zhǔn)工程驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合_______（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)名稱）的要求，包括但不限于_______（具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容）。第五條合同價格與支付5.1合同總價5.2支付方式甲方支付乙方工程款項的方式為_______（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。5.3支付時間（1）合同簽訂后_______天內(nèi)支付人民幣_______元作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______時支付人民幣_______元；（3）工程驗收合格后支付人民幣_______元。第六條工期延誤6.1工期延誤的責(zé)任雙方應(yīng)按照合同約定的工期完成各自的工作。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2工期延誤的處理如發(fā)生工期延誤，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程進(jìn)度計劃。如協(xié)商無果，甲方有權(quán)按照合同約定要求乙方支付違約金。第八條違約責(zé)任8.1違約責(zé)任的規(guī)定乙方如違反合同的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于要求乙方支付違約金、逾期利息等。8.2違約金的計算方式違約金的計算方式如下：（1）工期延誤違約金：每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同總價_______百分之一的違約金；（2）其他違約行為違約金：根據(jù)違約行為的性質(zhì)和甲方損失的大小，雙方協(xié)商確定。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)如通過法律途徑解決爭議，雙方同意由合同簽訂地人民法院管轄。第十條保險責(zé)任10.1施工保險的購買乙方應(yīng)購買建筑工程一切險、第三者責(zé)任保險等與工程相關(guān)的保險，并將其保險單副本提交給甲方備案。10.2保險理賠程序如發(fā)生保險事故，乙方應(yīng)按照保險公司的理賠程序及時向保險公司提出理賠申請。第十一條合同解除11.1合同解除的條件合同解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致；（2）一方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.2合同解除的程序如發(fā)生合同解除情況，雙方應(yīng)立即停止履行合同，并按照雙方協(xié)商的方式處理合同解除后的相關(guān)事宜。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息指合同雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營秘密等不宜公開的信息。12.2保密信息的保護(hù)期限保密信息的保護(hù)期限自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢之日止。第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的附件本合同附件包括：（1）工程設(shè)計圖紙；（2）施工規(guī)范；（3）材料供應(yīng)清單；（4）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件。14.2合同的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙詳細(xì)要求和說明：本附件包含工程的詳細(xì)設(shè)計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及相關(guān)的設(shè)計說明和技術(shù)要求。乙方應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，并確保施工質(zhì)量符合設(shè)計要求。附件二：施工規(guī)范詳細(xì)要求和說明：本附件包含施工過程中應(yīng)遵循的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括施工工藝、安全操作規(guī)程、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)范要求。附件三：材料供應(yīng)清單詳細(xì)要求和說明：本附件列明乙方應(yīng)供應(yīng)的所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。乙方應(yīng)按照清單提供材料，并保證材料質(zhì)量符合合同要求。附件四：其他雙方認(rèn)為需要附加的文件詳細(xì)要求和說明：本附件包含雙方認(rèn)為需要附加的其他文件，如工程進(jìn)度計劃、質(zhì)量保證書、安全文明施工保證書等。乙方應(yīng)按照這些文件的要求進(jìn)行施工，并確保工程質(zhì)量和安全。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的時間完成工程。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：乙方施工的工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.材料供應(yīng)不符合要求：乙方供應(yīng)的材料未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.違反保密條款：乙方泄露或未妥善保管甲方的保密信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：每延誤一天，乙方應(yīng)支付合同總價_______百分之一的違約金。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)實際情況，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)工程、返工等費用，并支付甲方因此造成的損失。3.材料供應(yīng)不符合要求：乙方應(yīng)承擔(dān)重新采購材料、賠償甲方損失等責(zé)任。4.違反保密條款：乙方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。示例說明：如果乙方由于自身原因?qū)е鹿て谘诱`，根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)支付每延誤一天合同總價1%的違約金。如果工期延誤導(dǎo)致甲方損失additional_loss_amount元，乙方還應(yīng)承擔(dān)這部分損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約金：指違約方按照合同約定支付給守約方的經(jīng)濟(jì)損失賠償。4.保密信息：指合同雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營秘密等不宜公開的信息。5.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。1.不可抗力：如果由于不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實際